标准建筑工地施工合同_第1页
标准建筑工地施工合同_第2页
标准建筑工地施工合同_第3页
标准建筑工地施工合同_第4页
全文预览已结束

付费下载

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

标准建筑工地施工合同一、合同双方本工程合同双方为承包人和业主。承包人为施工单位，业主为委托方。本合同的签订各方必须是依法设立的具备法律资质的单位或个人。二、工程范围与服务内容1.工程范围本合同的工程范围为：_________（简述工程项目）。该工程项目包括但不限于以下范围：_________（列出全部工程内容）。2.服务内容工程设计、施工图纸制作及工程计算；工程材料、设备、劳务供应及配送；施工现场保洁及维护；工程施工、验收、验收合格证书颁发；报告书编写及呈交；工程结束后的保修服务。三、费用及支付方式1.建筑工地施工合同总价款承包人将根据工程范围及服务内容提供详细的费用清单和总价，总价款为_________元（人民币），大写（壹佰万元整）。2.各项费用材料费、施工费、包装费、搬运费等交由承包人自己承担；设备、工具及人员住宿费、餐费、交通费等由业主支付；报销费用并不包括在工程合同总价款内。3.付款方式按照以下方式支付建筑工地施工合同总价款：工程开工前，业主将支付合同总价款30%的预付款，用于前期材料采购及劳务缴纳等费用开销；工程过程中，按工程进展情况支付合同总价款的40%；工程完工且验收合格后，支付剩余30%款项。四、工期和验收1.工期施工期限：本合同规定施工期限为_________（以天/月/年计算）；施工工期合理响应业主合理意见和工程实际情况，经双方协商达成一致意见。2.工程验收工程完工后，承包人提交业主验收报告；业主对工程结果进行验收，验收不合格的可以协商后，由承包人进行修正后再进行验收；工程验收合格后，承包人应按照合同及工程规范颁发验收合格证书。五、违约责任1.若业主违反本合同规定中的支付义务，承包人将有权采取以下措施：将工地暂停施工，并通知业主；如果暂停时间超过7天，承包人有权解除本合同。如业主未支付无法继续施工的显然后果，则由业主承担工期延误带来的各项费用。2.若承包人违反本合同规定中的的承诺，业主将有权采取以下措施：暂停付款，直至承包人进行补救；要求承包人在规定时间内进行整改；立即终止本合同。六、争议处理发生争议时，双方应尽量用友好协商的方法化解，协商不成应通过诉讼解决；诉讼处理地点：合同签订地法院。七、其他事项本合同一式两份，双方各执一份；本合同附件：_________（列明合同附件及编号）；本合同自双方签署之日起生效；本合同的所有修改和补充必须经过双方当事人协商并书面确认后方能生效。承包人：_____________________地址：_________________________联系电话：___________________业主：__________________

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 合同范本

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论