关于建筑合同

第页共页关于建筑合同关于建筑合同关于建筑合同1甲方：(供货方)乙方：(购货方)乙方因建筑需要，向甲方购置建筑模板等专用材料，根据国家《合同法》第131条、135条、141条、115条《买卖合同》法律条款，本着友好合作及互惠互利精神，遵守老实守信原那么，现经充分协商，一、甲方供货给乙方上列规格、价格、等级的.专用材料，所发货款按实际发生量结算。合同履行地为甲方板厂仓库。二、以上价格均含运费，由甲方代运到乙方工地，甲方交货的数量及质量以乙方单位验收，货到乙方后在甲方送货单上签字为准。三、乙方需购的材料由甲方负责、随时送货，乙方必须提早5天告诉甲方。特殊规格木材，乙方必须提早6天告知甲方。四、付款方式：甲方交货给乙方后，乙方必须按以下分期支付总货款比例给甲方：货到工地起30天内付款50%，剩余货款每个月分批付款至主体封顶或四个月内全部付清。如乙方没有按时支付货款，甲方有权单方面终止协议，并要求乙方按照货款总额按日0.3%支付违约金并在七日内付清全部货款。五、此合同货款必须由甲方指定收款人张国龙收款。在未付清甲方货款且没有征得甲方同意的情况下，乙方不得向其他厂家或个人购置同类产品，否那么视为乙方违约，乙方必须在七天内结清并支付全部货款。六、模板按使用说明书使用，质量按国家标准，起层、脱胶率3%，如超出3%，货到工地后30日内免费调换，过期概不负责。如乙方人为损坏，甲方概不负责。质量保证如下：甲方供货的模板必须保证乙方周转十次，七、乙方指定收料员：__________：_______八、货到工地，工地负责卸货，出现任何问题和甲方无关。如工地停工超30日，质量不保，付清剩余货款。九、本合同双方签字盖章即生法律效率，一式二份，甲、乙双方各执一份。甲方单位签字：(盖章)乙方单位签字：(盖章)法定代表人：法定代表人：负责人：负责人：身份证号：身份证号：号码：号码：关于建筑合同2发包方：_________(以下简称甲方)承包方：_________(以下简称乙方)按照《中华人民共和国合同法》经双方协商一致，签订本合同，并严肃履行。第一条工程工程1.工程名称：_________2.工程地点：_________3.工程编号：_________4.工程范围和内容：全部工程建筑面积_________平方米。5.工程造价：全部工程施工图预算造价人民币_________元，其中：人工费_________元。(各单项工程详见工程工程一览表)第二条工程期限1.开开工日期：按照国家公布的工期定额，经双方商定，本合同工程开开工日期如下：全部工程自_________年_________月_________日开工，至_________年_________月_________日开工(各单项工程开、开工日期详见工程工程一览表)。2.施工前各项准备工作，双方应根据工程协议书中第三条规定，分别负责按照完成。3.在施工过程中，如遇以下情况，可顺延工期。顺延期限，应由双方及时协商，签订协议，并报有关部门备案。(1)由于人力不可抗拒的灾害，而被迫停工者;(2)因甲方变更方案或变更施工图，而不能继续施工者;(3)因甲方不能按期供图、供料、供设备或所需之材料、设备不合要求，而被迫停工不能顺利施工者。第三条物资供给1.全部工程所需的物资按以下第(_________)项供给方式办理。(1)特殊材料、统配、部管材料及统配、部管的机电产品，均由甲方负责采购，供给至乙方指定地点。其他材料由乙方负责采购供给。(2)统配、部管材料，由乙方负责办理申请、订货、调剂使用，特殊材料及统配、部管的机电产品，由甲方负责采购供给至乙方指定地点，其他材料均由乙方负责采购供给。(3)包工不包料工程，全部材料、设备由甲方采购供给到现场或指定的加工地点。(4)其他方式：_________2.由甲方负责供给的材料和设备的品种、规格、数量及进场期限(详见甲方供给材料、设备一览表)。3.成套设备和非标准设备，由甲方负责办理申请、订货及加工，引进成立设备在交付乙方前，由甲方负责检验。甲方委托乙方总包承办设备订货及非标准设备加工，应另签订协议。4.工程所需材料，如因供给部门的规格、品种或材质不能满足工程要求，必须以其他规格、品种代替或加工处理时，应事先获得原设计单位和甲方同意，并由三方签订协议后实行。由于代用或加工而发生的量差、价差及加工费，应按现行规定办理结算。5.凡应附有合格证明的材料，在进场时必须由供给方负责验证;如无合格证明，必须经供给方试验合格前方准使用，其试验费用，应由供给方负担。因建立单位或设计单位对有出厂合格证明的材料要求重新试验，其试验费用，应由甲方负担。6.由甲方负责供给的材料和设备，如未按时供给、或规格、质量不符要求，经双方努力仍无法解决、因此造成乙方的损失，应由甲方负担。第四条工程款结算1.全部工程造价的结算方式按以下第(_________)项规定办理。(1)以审查后的施工图预算加增减变更预算进展结算。(2)按施工图预算加包干系数确定的包干造价结算，包干范围以外的费用，另按有关规定付款。(3)按标准施工图单方造价包干结算，包干范围以外的费用，另按有关规定付款。(4)包工不包料工程，按预算定额规定的人工费结算。(5)招标的工程，按中标的价款结算。2.工程款拨付与结算方法，按现行规定办理(详见附件)。第五条施工与设计变更1.乙方要根据国家颁发的施工验收标准和质量检验标准以及设备要求组织施工，要全部到达合格。2.要坚持按图施工，任何一方不得随意变更设计。如遇以下情况给对方造成窝工、返工，材料、构件的积压，施工力量和机构调迁等损失，应由责任方负担。(1)施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方，乙方应以书面形式通知甲方，由甲方在七天内与原设计单位商定，提出修改或变更设计文件，经甲乙双方签订协议后，方准施工。(2)在施工中，如遇设计变更超出原设计标准或规模时，应在施工前，按审批程序重新报批，经审查处审核工程预算，经办的银行审查投资后，并由甲乙双方签订协议，方可施工。否那么，任何一方不得强行施工。(3)在施工中，如遇中途停建、缓建，甲乙双方对在建工程，应商定做到平安部位。(4)在施工中，如发现甲方投资缺乏，不能按时拨付工程进度款，而中途停建、缓建，给乙方造成的损失，应由甲方承当。3.乙方应严格执行隐蔽工程验收制度，凡隐蔽工程完成后，必须经过验收作出记录，方能继续进展下一工序的施工。隐蔽工程在隐蔽以前，乙方应当通知甲方检查。甲方没有及时检查的，乙方可以自行检查，填写隐蔽工程检查记录，并将该记录送交甲方。事后甲方对该隐蔽工程进展检查，符合质量标准的，检查费用由甲方负担;不符合质量标准的，检查费用由乙方负担。乙方没有通知甲方检查，自行隐蔽工程的，检查费用由乙方负担。4.甲乙双方在施工中遇到工程生项，应按定额管理方法报批。变更工程协议所附的变更预算，应在施工前及时送经办的银行，做为结算工程款之根据。第六条开工验收、结算与保修1.乙方在单项工程开工前五日将验收日期以书面通知甲方届时验收，如甲方不能按时参加验收，须提早通知乙方获得乙方同意后，另订验收日期，但甲方须成认开工日期，如再不按时参加验收，其所发生的管理费和各项损失均由甲方承当。并偿付给乙方按预算造价每日万分之一的逾期违约金。2.开工工程验收合格，从验收之日起三天内，乙方向甲方移交完毕，如甲方不能按期接收，致使验收后的工程发生损失，应由甲方承当。3.某项工程中的单位工程，如需单独移交甲方，在移交时，双方应办理中间验收手续，作为该单位开工工程验收之根据。4.在进展开工工程验收中，如发现工程质量不符合规定，乙方应负责无偿修理或返工，并在双方议定的措施和期限内完成。经历收合格后，再行移交。由此造成工程逾期交付的，乙方应偿付给甲方按预算造价每日万分之一的逾期违约金。5.工程已根本开工，如遇某种材料或设备双方均无法解决，致使该项工程不能全部按期开工，经双方研究同意，可做减项开工，并对已完工程进展开工验收和办理移交手续。6.开工工程验收，以国家颁发的施工验收标准、质量检验标准及施工图为根据。在进展开工验收时，乙方应在验收前十天向甲方提供以下文件：(1)增减变更文件和其他洽商记录;(2)隐蔽工程验收记录和中间交工验收记录;(3)工程开工后，应绘制开工图，工程变更不大的由施工单位在原施工图上加以说明，提交建立单位存档。工程变更较大的.，可以由建立单位自绘或委托设计单位、施工单位绘制开工图。7.乙方在单项工程开工验收后，属于民用建立工程应于开工验收后十五天内，属于工业建立工程，应于开工验收后三十天内，将开工结算件送交甲方进展审查。甲方应在接到开工结算件后，民用建立十五天内，工业建立二十天内审查完毕，如到期未提出异议，由经办的银行审定拨款。8.工程开工验收后，乙方对施工的土建工程质量负责保修一年(采暖工程在第一暖期内)。在保修期内，确由施工单位责任造成的屋面漏雨、管道漏水、漏气、堵塞等质量事故，乙方应负责无偿修理(属于专业性建筑安装工程按国务院各有关主管部门的特殊规定办理。)9.工程未经历收，甲方提早使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由甲方承当责任。第七条违约责任和仲裁1.由于乙方责任未按本合同规定的日期开工，(以开工验收合格日期计算)每逾期一天，应偿付给甲方按预算造价万分之一的逾期违约金;属于包工不包料的，每逾期一天，应偿付给甲方按预算人工费千分之_________的逾期违约金。2.甲乙双方不得借故拖欠各种应付款项，如拖期不付，按银行的短期贷款利率偿付给对方逾期付款违约金。3.实行合理化建议奖和提早开工奖的，甲乙双方应根据有关政策的规定，另订协议。4.建筑安装工程承包发生合同纠纷时，当事人双方应及时协商，协商不成时，任何一方均可申请各级城乡建立委员会或双方上级业务主管部门，进展调解;解决不了的，可向建筑物或者直接向人民法院起诉。第八条附那么1.预算审查手续，由建立单位将建筑安装工程承包合同(附施工图预算)送市建立工程合同预算审查处审查。要求鉴证的，可到建筑物所在地的区、县工商行政管理局进展鉴证。2.在本合同签订之前，双方签订的施工准备合同(工程协议书)，可做为本合同之附件。双方确认的往来信函、、____等，将作为本合同的组成局部，具有合同的效力。3.招标工程，按《_________市建立工程招标、投标暂行方法》签订合同。4.双方商定的其他事项：_________第九条合同份数及有效期限。1.本合同一式_________份。甲乙双方各执正本一份，并分别报送双方业务主管部门副本一份;其余副本，由甲方送银行、建筑物所在地的区、县工商行政管理局各一份备案。2.本合同自双方签订之日起生效。在全部工程开工验收并结清尾款后失效。甲方(发包方)(盖章)：_________乙方(承包方)(盖章)：_________代理人(签字)：_________代理人(签字)：_________工程负责人(签字)：_________工程负责人(签字)：_________单位地址：_________单位地址：_________开户银行：_________开户银行：_________帐号：_________帐号：_________：_________：__________________年____月____日_________年____月____日签订地点：_________签订地点：_________附件1.工程工程一览表。2.全部施工图纸。(合同正本有此件)3.施工图预算。(合同正本及建立银行有此附件)4.甲方负责供给的材料、设备一览表。5.有关协议：_________。6.有关补充合同：_________关于建筑合同3甲方〔发包方〕：_____乙方〔承包方〕：_____根据《民法典》及有关法律法规的规定，本着自愿、平等、协商一致的原那么，结合工程的实际情况，为确保各方利益，经协商一致达成如下协议：_____一、工程内容_____。二、工程地点_____。三、工程期限1、本合同总工期为________年____月____日开工，至年月日完毕。2、如遇以下情况，工期作相应顺延。〔1〕施工现场不符合平安施工；〔2〕设计范围内重大设计变更；〔3〕人力不可抗拒的自然灾害〔如台风、地震及战争〕而影响工程进度；〔4〕甲方不能按合同规定支付工程款。乙方在以上情况发生的十天内，就延误的内容和因此发生的经济支出向甲方提出报告。甲方代表在收到报告后，在十天内予以确认和答复，逾期不予答复，乙方可视为要求已被确认。四、工程价款工程总价：_____人民币元整〔元〕。五、付款方式1、合同生效后，甲方在一周内向乙方支付工程总价50%作为预付款，即人民币元整〔元〕；2、工程施工完毕后，甲方在一周内向乙方支付工程总价40%的款项，即人民币元整〔元〕；3、工程验收完毕后，甲方在一周内向乙方付清全部余款，即人民币元整〔元〕。六、工程验收1、当该工程完工后，由乙方向甲方提出书面开工验收申请。甲方应在7天内安排验收工作，并告知乙方参加验收。乙方自提出申请验收报告7天后，因甲方原因未安排验收的，那么视为该工程符合设计和施工方案要求，运行正常，通过验收。2、工程未经历收，甲方假设需启用，须与乙方协商，经同意方可使用。假设未经乙方同意启用，将视为通过验收。3、整个工程验收合格，那么通过开工验收的当天即为开工日期。4、工程未通过验收，引起争议时，恳求第三方验收。七、验收标准本工程以相关设计方案、图纸为根据，按照国家标准进展验收；没有国家标准的，那么按照行业标准进展验收。八、双方权利和义务1、甲方权利和义务指派为工地代表，负责协调甲方的相关事宜。在工程履行过程中此指派人员的所有签名视为甲方行为。〔1〕负责本工程的监视，积极协调施工配合关系。〔2〕负责对乙方进度、安装质量、平安保护、综合管理的.监视。〔3〕提供有利施工的现场条件。〔4〕审核工程方案进度表。〔5〕负责对图纸、方案的审核、确认，负责对工程进度、工程质量、隐蔽工程、配套工程和合同执行情况进展监视检查及设计图纸变更签证，工程中间验收和其他必要的签证。〔6〕负责开工验收工作，在收到乙方提交所有开工资料后一周内组织验收。〔7〕按合同向乙方支付本合同规定的价款。2、乙方权利和义务〔1〕严格按设计图施工，质量技术指标符合工程的各类标准和标准的要求。〔2〕施工中发现问题及时向甲方报告并提出解决方案。〔3〕编制施工组织方案，施工总进度方案，材料进场方案，开开工通知书等，及时送甲方。〔4〕提供开工验收技术资料，并准备开工技术图纸，办理工程开工结算，参加开工验收。开工资料应满足甲方要求。〔5〕组织有技术程度的施工队伍，明确现场技术及施工负责人、主要管理人员，技术人员不得随意变动。九、违约责任1、由于甲方原因，使工程延期完成，那么视甲方违约，甲方向乙方支付违约金。违约金按合同总价215;0.5%延期天数计算，违约金总数不超过合同总价的10%。2、由于乙方原因，使工程延期完成，那么视乙方违约，乙方向甲方支付违约金。违约金按合同总价215;0.5%延期天数计算，违约金总数不超过合同总价的10%。3、由于甲方未按合同约定向乙方付款，那么视甲方违约，甲方向乙方支付违约金。违约金按合同总价215;0.5%215;延期天数计算，违约金总数不超过合同总价的10%。4、执行过程中，任何一方无故单方面终止合同，那么视为违约，违约方需向守约方支付合同总价10%的违约金。十、合同的变更及解除1、合同签订生效后，除不可抗力外〔指战争、严重水灾、火灾、台风和地震以及经双方同意属不可抗力的事故〕，甲乙双方不得无故变更或解除。2、在履行合同过程中，因遇不可抗力事故，甲乙双方均应采取有效措施尽力减少损失并阻止损失的扩大。假设确需变更或解除合同时，要求变更一方应及时通知对方，对方在接到通知3天内给予答复，逾期未答复视为同意。3、假如甲方未按合同付款，且延期支付任何一笔款项的期限到达____日的，乙方有权中止本合同项下义务的履行；甲方延期付款期限到达____日的，乙方有权解除本合同，并且有权恳求甲方给予相应的赔偿。4、假如乙方未能如期完成工程，且延期的期限到达____日的，甲方有权中止本合同项下义务的履行；整个工程延期的期限到达____日的，甲方有权解除本合同，并且有权恳求乙方给予相应的赔偿。5、变更或解除合同，所造成的损失由双方协商解决。十一、争议解决方式凡因本合同的签订、履行、解除、终止引起的或与本合同有关的任何争议，甲、乙双方应通过友好协商解决，协商不成时双方同意向合同签定地人民法院诉讼解决。十二、其他条款在合同履行过程中，双方可以根据实际情况，对合同未尽事宜协商确定。合同签定地：_____十三、合同文本和效力本合同壹式贰份，甲乙双方各执壹份，经双方代表签字盖章后生效。附件为本合同不可分割的组成局部，与合同正文具有同等法律效力。甲方：_________年____月____日乙方：_________年____月____日关于建筑合同4发包方(甲方)：：代表人：()：邮政编码：承包方(乙方)：：代表人：()：邮政编码：鉴于：甲乙双方就甲方所属的____建筑物撤除工程承包一事，按照相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和老实信誉的原那么，经协商一致，签订合同条款如下：第1条、撤除工程根本情况及要求、工程座落：、砖混构造房屋建筑面积大约㎡;砖木构造房屋建筑面积大约㎡，土木构造房屋建筑面积大约㎡，简易搭架面积大约㎡;、乙方撤除的时限为20__年元月20日前;、乙方对本工程的撤除期间为二__年__月__日至二__年__月__日，撤除后应将所撤除的物料全部运走，将土地平整清楚，按约定时间交由甲方。第2条、撤除工程承包费交纳乙方交纳的撤除工程承包费为__元，于本合同签订当日一次性缴清，甲方收到乙方交付的`撤除工程承包费时，应出具正式票据交乙方收执。第3条、撤除工程履约保证金乙方应在本合同签定当日即向甲方交纳撤除工程履约保证金人民币壹万元整;在约定的时间内撤除完成，该履约保证金如数退还;假设撤除超过时限，每拖延一天罚款人民币伍佰元;撤除超过__天取消保证金。第4条、特别约定、乙方在进展撤除时应按平安标准进展作业，其工人的平安保护措施等要到位;乙方对工程撤除的平安责任负全责。、甲方应免费提供撤除现场用电电、用水水给乙方使用;乙方应自行连接;乙方用电要注意平安，要节约用水;假设乙方不平安用电、不节约用水，甲方有权停顿供给，其责任乙方承当。第5条、其他事项、本合同未尽事宜，由甲乙双方另行协商解决。、本合同经甲、乙双方代表人签章后即时生效。、本合同一式叁份，甲、乙双方各持壹份，华安县公共资交易中心存档用壹份。甲方：(盖章)乙方：(盖章)法定代表人：(签字)法定代表人：(签字)二O__年__月__日关于建筑合同5司法实务中，合同纠纷案件审理存在大量的管辖权争议，原因在于《____关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》〔以下简称《民诉解释》〕未公布前，合同纠纷案件管辖的法律规定不明确且存在法律适用的争议。20xx年12月18日，____审讯委员会第1636次会议通过的《民诉解释》明确了合同纠纷管辖法院确定的一般规那么，详细阐述如下：一、《民诉解释》公布前确定合同纠纷管辖法院的现状我国法律最早对合同纠纷管辖进展规定的是1982年《中华人民共和国民事诉讼法〔试行〕》，该法第23条规定：因合同纠纷提起的诉讼，由合同履行地或者合同签订地人民法院管辖。其后民事诉讼法将合同纠纷管辖规定为：因合同纠纷提起的诉讼，由被告住所地或者合同履行地人民法院管辖。在司法理论中，被告住所地确实定很少产生争议，但合同履行地确实定因法院对于法律理解的不同出现诸多争议。〔一〕程序法与实体法关于合同履行地的规定不统一程序法和实体法关于合同履行地的规定相差甚远，存在很大的脱节。民事诉讼法对于合同履行地没有详细规定，1992年《____关于适用假设干问题的意见》第18至22条只是对购销合同、加工承揽合同等五种合同的合同履行地进展了列举式规定。最高院对于合同履行地也作出了大量的批复、复函、通知。但上述这些规定是不完全列举，没有涵盖合同的所有类型，同时内容庞杂没有规律可循，甚至出现了最高院批复前后矛盾的情况。《合同法》等实体法那么对合同履行地进展了详细规定，《合同法》第62条第3项规定：履行地点不明确，给付货币的，在承受货币一方所在地履行；交付不动产的，在不动产所在地履行；其他标的，在履行义务一方所在地履行。《合同法》根据合同当事人双方的权利义务分配和履行确定合同履行地。〔二〕司法裁判中的混乱由于程序法未对“合同履行地”进展定义，实体法对“合同履行地”作了详细规定，因此法院在审理合同履行地管辖争议案件时，存在能否当然援引实体法中“合同履行地”解决程序法管辖问题的争论。一种观点认为，可以援引实体法中“合同履行地”的规定，即对履行地点约定不明确的合同，应当根据合同法第六十二条的规定确定履行地。另一种观点认为，不可援引实体法中“合同履行地”的规定，原因在于：实体法上的合同履行地具有两个特点：一是不确定性。当事人是因合同纠纷才诉至法院，合同履行地也是实体审查的一局部，在法院作出裁判前，合同履行地无法确定。二是合同履行地具有多样性。实体法合同义务的履行地，包括主合同履行地、从合同履行地、书面约定的履行地等等。两种观点的差异导致法院在司法裁判中关于合同履行地管辖权异议同案不同判的现象不断出现。二、《民诉解释》对于合同履行地确实定规那么针对上述存在的问题，《民诉解释》确立了一个简便的合同履行地认定规那么，即以程序法的规定为原那么结合实体法内容，确定合同履行地。〔一〕合同履行地确实定规那么《民诉解释》第18条规定：合同约定履行地点的，以约定的履行地点为合同履行地。合同对履行地点没有约定或者约定不明确，争议标的为给付货币的，接收货币一方所在地为合同履行地；交付不动产的，不动产所在地为合同履行地；其他标的，履行义务一方所在地为合同履行地。即时结清的合同，交易行为地为合同履行地。合同没有实际履行，当事人双方住所地都不在合同约定的履行地的，由被告住所地人民法院管辖。该条文引进《合同法》第62条第3项的规定明确了合同履行地确实定规那么，即除法律的特别规定，合同履行地有约定从约定，无约定的，争议标的不为给付货币或者不动产的，履行义务一方所在地为合同履行地。该条文的核心规那么为一般情形下，履行义务一方所在地为合同履行地。〔二〕合同履行地确定规那么的详细适用《民诉解释》明确了合同履行地首先以当事人的约定为准。即合同中明确约定的合同履行地点为合同履行地，不再根据实体履行义务的地点确定合同履行地，充分尊重当事人的意思自治，满足当事人的管辖预期。“争议标的为给付货币”中的“给付货币”是指实体内容的合同义务，并非诉讼恳求中简单的金钱给付恳求。当事人在合同履行中要求对方支付金钱，包括根据合同义务支付价款，也包括以金钱的形式来承当合同履行中产生的违约责任，但不能以类似违约金这种以给付金钱的责任承当形式确定合同履行地，应当根据当事人的诉讼恳求结合合同履行义务的内容确定合同履行地。如买卖合同，甲为货物出卖方，乙为买受方，如甲起诉要求乙支付货款的，此处的货款为合同义务中的“给付货币”，甲为接收货币一方，甲地为合同履行地；如乙起诉甲交付货物不符合约定需要承当违约金的'，此处应适用“其他标的，履行义务一方所在地为合同履行地”，甲为履行义务一方，甲地为合同履行地。根据条文关于合同履行地确实定规那么，履行义务需要结合实体法的内容确定。实体法中，合同的履行是指债务人作出作为债务内容的给付，并因此使债权目的到达而归于消灭，合同的履行地点即为债务人履行债务和债权人承受履行的地方。一般而言，合同主要是双务的，一方负有给付义务时，另一方那么会负有相应的对待给付义务作为对价。双方约定的义务内容不同，履行的方式也不同，履行地点也可能发生相应变化。如上述买卖合同，乙起诉要求甲交付货物的，甲为履行义务一方，甲地为合同履行地。针对合同多个履行义务，应当按照履行合同主要义务所在地确定为合同履行地，何为主要义务，也要结合合同履行的实体内容来确定，如买卖合同中的主要义务为出卖人转移标的物所有权的义务和买受人支付价款的义务。主要义务履行地无法确定的，两个以上合同履行地的法院均有管辖权的，按照《民事诉讼法》第35条的规定确定管辖法院。《民诉解释》确定了合同纠纷管辖法院的认定规那么，使得合同法中关于合同履行地的规定在程序法中充分适用，解决了司法实务中关于能否援引实体法中“合同履行地”解决程序法的管辖问题的争论，统一了裁判观点，有利于减少司法实务中合同纠纷案件管辖权争议的数量，同时也便于当事人诉讼和法院行使审讯权。关于建筑合同6发包方(以下简称甲方)：设计人(以下简称乙方)：经双方友好协商，甲方委托乙方对本合同工程的幕墙进展施工图设计，根据《中华人民共和国合同法》、《建筑工程设计合同》文本(GF-20xx-0209)及其它有关规定，为明确双方权利、责任、义务，经双方协商一致，签订本合同，共同信守。第一条本合同根据以下文件签订：1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建立工程勘察设计市场管理规定》1.2国家及地方有关建立工程勘察设计管理法规和规章。1.3建立工程批准文件。第二条设计根据2.1发包人给设计人的委托书2.2发包人提交的根底资料2.3发包人提供的其他相关资料2.4设计采用的技术标准：《高层民用建筑设计防火标准》、《建筑抗震设计标准》、《建筑构造荷载标准》、《钢构造设计标准》、《玻璃幕墙工程技术标准》、《金属与石材幕墙工程技术标准》、《建筑玻璃应用技术规程》、《玻璃幕墙光学性能》、《建筑幕墙物理性能分级》第三条合同文件的优先次序构本钱合同的文件可视为是互相说明的，假如合同文件存在歧义或不一致，那么根据如下优先次序来判断：3.1合同书3.2发包人要求3.3有关设计事宜的函件第四条本合同设计工程的内容乙方对工程进展幕墙设计，设计费按元/m2收取;甲方选择乙方优先参加发包人的施工招标工作，假如设计人中标，本合同的设计费作为乙方的优惠条件，免收设计费，自动转为工程预付款(进度款)的一局部，并在工程预付款(进度款)总额中抵扣。第四条发包人应向设计人提交的有关资料及文件第五条设计人应向发包人交付的设计资料及文件第六条设计费及支付方式第七条双方责任7.1发包人责任：7.1.1发包人按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内，向设计人提交资料及文件，并对其完好性、正确性负责。7.1.2发包人负责组织设计交底。7.1.3发包人变更委托设计工程、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计错误，设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议(或另订合同)，重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费，但是同设计人自身原因，造成设计修改或返工的除外。7.1.4发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，提供必要的.工作条件。7.2设计人责任：7.2.1设计人应按国家技术标准、标准、规程及发包人提供的设计要求，进展工程设计，承受发包人和相关设计院及审图公司对图纸的审核。按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。7.2.2设计合理使用年限为50年。7.2.3设计人按合同第四条、六条规定的内容向发包人交付资料及文件。7.2.4设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，负责向发包人及施工单位进展设计交底，处理有关设计问题和参加开工验收，设计人为本合同工程的效劳期限至工程开工验收通过为止。7.2.5设计人在工程施工期间需派专人负责与施工方、发包人等相关单位进展配合与解决问题。第八条违约责任8.1在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开场设计工作的，不退还发包人已付定金;已开场设计的，发包人应根据设计人已时行的实际工作量，缺乏一半时，按该阶段设计费的一半支付;超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。8.2发包人应按本合同第七条规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承当支付金额百分之二的逾期违约金。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同工程停缓建，发包人均按9.1条规定支付设计费。8.3设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接损失局部的设计费，损失严重的根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金。8.4由于设计人自身原因，延误了按本合同第六条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该工程应收设计费的百分之二。8.5合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还定金。第九条其他9.1设计人为本合同工程所采用的国家或地方标准图，由设计人自行解决。本合同第六条规定设计人交付的设计资料及文件份数超过合同规定的份数，设计人另收工本费。9.2本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标。9.3发包人委托设计人承当本合同内容之外的工作效劳，另行支付费用。9.4由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。9.5本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决，也可由当地建立行政主管部门调整，调解不成时，双方当事人同意由仲裁委员会仲裁，双方当事人未在合同中约定仲裁机构，事后又未达成仲裁书面协议的，可向工程所在地人民法院起诉。9.6本合同一式六份，发包人三份，设计人三份。9.7本合同自签订之日起效。9.8本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往、会议纪要等均为本合同组成局部，与本合同具有同等法律效力。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日关于建筑合同7《南宁市建立工程材料使用管理方法》已经20xx年6月22日市第十三届人民政府第45次常务会议审议通过，现予发布，自20xx年8月1日起施行。第一条为了加强本市建立工程材料质量的监视管理，标准建立工程材料使用行为，保障建立工程的质量和平安，根据《中华人民共和国建筑法》、《建立工程质量管理条例》等法律法规的规定，结合本市实际，制定本方法。第二条本方法适用于本市城市规划区范围内建立工程材料的使用及监视管理。本方法所称建立工程材料，是指在房屋建筑及市政根底设施建立工程中使用的建筑材料和建筑构配件，以及用于保障建立工程施工平安的平安防护用品。第三条市建立行政主管部门负责全市建立工程材料使用的监视管理。城区建立行政主管部门根据职责分工负责辖区内建立工程材料使用的管理工作。建立工程质量监视管理机构负责建立工程材料使用的日常监视管理工作。工商、工业、产品质量监视等行政管理部门按照各自职责共同做好建立工程材料的管理工作。第四条建立工程中使用的建立工程材料应当具备以下证明文件：(一)消费企业出具的产品检验报告、质量证明书和使用说明书;(二)产品型式检验报告;(三)实行消费答应制度、卫生答应制度或者强迫性产品认证制度管理的产品，应当具备工业产品消费答应证、卫生答应批准文件或者强迫性产品认证证明文件;(四)新型建立工程材料应当具备国家、自治区规定的证明文件;(五)法律、法规、规章规定应当具备的其他证明文件。第五条建立工程材料消费企业在本市销售涉及建立工程主要使用功能、构造平安、施工平安和可能对人体安康产生影响的重要建立工程材料的，应当到市建立行政主管部门办理建立工程材料产品备案手续。需要备案的重要建立工程材料由市建立行政主管部门确定并向社会公布。第六条申请建立工程材料产品备案，应当提交以下材料：(一)备案登记表;(二)消费企业的营业执照;(三)委托别人代为办理备案手续的，提交代理人的代理证明文件;(四)备案产品执行的产品质量标准;(五)备案产品质量合格证明文件;(六)具有相应资质的检验机构出具的备案产品型式检验报告;(七)根据法律、法规、规章等规定，需要提供的其他材料。第七条提交的备案资料齐全的，市建立行政主管部门应当自受理申请之日起十五个工作日内予以备案，并将该建立工程材料的产品名称、消费单位、规格型号等信息纳入建立工程材料备案目录，向社会公布。市建立行政主管部门应当根据建立工程材料的备案情况，及时更新建立工程材料备案目录。办理建立工程材料备案手续不得收取费用。第八条已备案的建立工程材料在本市停顿销售的，应当自停顿销售之日起十五日内办理备案注销手续。备案的信息发生变化的，申请人应当在备案信息发生变化之日起十五日内，办理备案变更手续。备案产品的质量合格证明文件因超过有效期等原因失去证明效力的，建立工程材料消费企业应当对产品进展重新检验，并根据重新检验的结果，办理备案变更手续。第九条建立工程使用的混凝土、混凝土预制构件，应当由具备相应资质的建立工程材料消费企业消费。混凝土、混凝土预制构件消费企业开展消费经营活动，应当遵守以下规定：(一)实行职业资格证书制度的岗位，工作人员应当持证上岗;(二)委托计量检定机构检定、校准消费设备及试验室设备;(三)使用合格的原材料进展消费;(四)销售产品的'质量符合产品质量标准。市建立行政主管部门应当按照国家、自治区的有关规定，对混凝土、混凝土预制构件消费企业的消费经营情况施行监视检查。第十条建立工程设计单位在设计文件中应中选用符合国家标准、行业标准或者地方标准的建立工程材料;选用新型建立工程材料的，该材料应当符合国家和自治区的规定。不得选用国家、自治区明令制止消费和制止使用的建立工程材料。第十一条建立工程工程使用的建立工程材料，应当符合产品质量标准和工程建立强迫性标准，并符合设计文件要求和合同的约定。不符合产品质量标准和工程建立强迫性标准，以及不符合设计文件要求和合同约定的建立工程材料，不得进入施工现场。建立单位不得明示或者暗示施工单位使用不合格的建立工程材料。第十二条建立单位应当委托工程质量检测机构对进入施工现场的重要建立工程材料进展检测。工程质量检测机构承受委托后，应当按照国家有关法律、法规规定及有关工程建立标准，对进入施工现场的建立工程材料进展检测，并按照有关规定留存检测数据。第十三条施工单位应当对进入施工现场的建立工程材料进展检验，对涉及构造平安的试块、试件以及有关材料取样检测。工程监理单位应当在建立工程材料进场报验时核查材料的质量证明文件，并对建立工程材料进展检验，对不合格的建立工程材料产品不得签认。关于建筑合同8合同编号：出租方：承租方：：工程地址：经双方友好协商，就吊篮租赁事宜商量如下条款，供双方遵照执行，承租方清楚并成认本合同所有条款。一、吊篮规格型号、数量、租费见下表二、押金、租金及结算方法承租人在签订合同后，须向出租人交付押金元，从起租日期开场每天结算一次租金，如使用租金超过押金50%时，承租方应补齐至全额押金。租用完毕后，租金、押金及设备损坏、丧失，赔偿金在退场时一次结清。三、运输费用承租方负责进场时的运费，出租方负责退场时的运费。四、租赁时间计算方法吊篮运至现场后第二日开场起算租金，至承租人施工完毕将吊篮拆卸后送至出租方仓库或指定地点日完毕(节假日计算在内)，遇下雨日吊篮工作4小时以上，按正常使用，4小时以内按半天计算(下雨时双方确定后应作好相关记录)。因承租方因素未用吊篮那么按正常台班计算，十五天起租，缺乏十五天按十五天计算。五、双方责任权利1、出租方责任、权利(1)负责吊篮的指导安装、调试、维修工作，并定期检查，以保证吊篮正常工作。(2)帮助承租方培训操作人员和技术指导。(3)吊篮如有故障，承租方应及时通知出租方现场负责人，出租方接通知后，应及时修复。(4)出租方人员有权制止一切违章操作，责令整改，对承租方违章所发生的后果，出租方不承当任何责任。(5)假如承租方不能按时交纳租金，经双方协商无效，出租方有权在无需通知承租方的情况下，终止承租方的吊篮使用，收回吊篮，并有权从承租方的押金中扣除所欠租金、丧失损坏赔偿金。2、承租方责任、权利(1)承租方所租设备不得转让、转租和转借别人。只限在本工地使用，不经出租人同意，不得擅自转移到别的工地进展使用，否那么出租方有权终止合同，由此引发的一切损失和责任均由承租人承当。(2)承租方负责设备在工地使用时安监部门的检测费用。(3)承租方应严格按照出租方所培训要求及使用说明书规定进展设备的安装、使用、保养，设备出现任何不平安失修或不良的工作状态，承租方应立即停顿设备使用，并通知出租方，直至故障排除后，方可恢复正常使用。(4)除因设备自身故障造成停工外，乙方不得以其他任何理由扣除甲方设备租金。(5)承租方必须指定明确的负责人及平安员，负责吊篮的装卸及正常使用、平安检查，监视操作人员平安带和平安帽的.佩带，并负责出租方的发货清单、验收合格证、维修单的核对认可工作。(6)吊篮运至现场后，承租方负责卸车、搬运和保管，并尽快组织人安装，如因承租方组织不利安装缓慢，影响使用，责任自负。运至租赁处，经出租方管理员验收清点后承租方方可回收清单，租用完毕。如当日不送，视为继续使用，租金照付。(8)承租方在发生设备事故工伤时，应立即通知出租方，并有责任保护好事故现场。(9)承租方应严格遵守吊篮操作规程，由于违章操作及操作不当造成的吊篮停用，损失由承租方自负。(10)承租方负责保管好施工现场的吊篮及配件，如有丧失、损坏，照价赔偿(祥见厂家清单)。(11)承租方应经常检查、保养、维修设备，归还时保证吊篮正常使用，各部位构件完好无损，整体整洁。3、解决合同纠纷的方法本合同自签订之日生效，如双方发生经济合同纠纷，自行协商解决，协商不成，由出租方所在地方法院诉讼解决。出租方：承租方：：：身份证：年月日关于建筑合同9发包方〔以下简称甲方〕：内蒙古商都县苍狼新能承包方〔以下简称乙方〕：根据我国《合同法》及其他法律法规的相关规定，甲乙双方经平等自愿协商，就乙方承包甲方厂房地面硬化建立工程事宜达成如下协议：一、工程概况1、工程名称：商都县苍狼新能院内厂房地面硬化和修路建立施工工程。2、工程地址：商都县长盛工业园区苍狼新能。3、工程范围及标准：，30cm厚河卵石垫层，25cm厚成品混凝土标号C25。厂房是C25。4、承包方式：乙方包工包料施工，甲方负责水电。5、工程期限：本工程自期天。二、验收标准本工程开工后，由乙方汇总施工材料，由甲乙双方会同相关管理部门进展验收，验收标准为符合国家相关标准，符合本合同要求。三、合同价款及工人工资预付款1、本合同工程单价为人民币写：〕单价为税后价。2、工程付款方式为每贰万平米验收合格后结算97%。3本合同签订之日内，甲方收取乙方工人工资预付款人民币〔共计〕，乙方保证及时足额支付工人工资，如未能按时足额支付工人工资，甲方代为发放，其产生的费用将从工程价款中扣除。一个月内第一次结付工程款即退还乙方，工人工资预付款拾万元。四、双方的权利和义务1、乙方保证有建立本工程的资质要求。2、甲方在工程开工前，做好清场工作，方便乙方施工建立。3、本合同工程图纸由甲方提供，乙方必须严格按照图纸进展施工，如发现图纸有问题，应及时向甲方书面提出，未经甲方答应，不能擅自改变图纸进展施工。4、乙方在施工过程中所使用的`建筑材料必须符合国家标准。5、在施工中，如因乙方原因造成甲乙双方及第三方任何人员伤亡及财产损失，由乙方承当全部赔偿责任。如因甲方原因造成甲乙双方及第三方任何人员伤亡及财产损失，由甲方承当全部赔偿责任。6、乙方应及时足额发放施工人员工资，否那么由此引发的一切后果由乙方承当。如甲方造成的工人工资不能及时发放，由甲方承当。7、在本合同履行期间，甲方派驻工程监理一名，乙方应服从工程监理的监视。8、对隐蔽工程在隐蔽前，乙方会同甲方组织验收，经甲方验收合格后，方可隐蔽。否那么视为该隐蔽工程不合格。9、本工程验收合格后，甲方扣除乙方工程总价款3%的质保金。待本工程一年后无质量问题，全额给付。10、本工程质保期为一年，在一年内，如发生翻浆，断裂等质量问题，乙方负责免费维修。11、平整路基厂房费用由甲方负责，由乙方负责施工管理，路基完工后。甲方如期把工程款结清，如乙方不能正常施工，合同自动解除。五、违约责任1、如乙方违约，未按合同履行，造成乙方停工，一切损失由甲方负责。2、如乙方未按合同所约定的工期，保质保量的完成，所照成的损失由乙方承当。3、甲乙双方如对本合同产生异议，双方协商解决，如不能达成协商，由人民法院仲裁。4、乙方必须保资质和证件真实有效，否那么视为合同无效。本合同一式两份，双份各执一份。甲方签字〔盖章〕：乙方签字〔盖章〕：年月日年月日关于建筑合同10甲方：________________(姓名，身份证号码)乙方：________________(姓名，身份证号码)甲方拟建房屋一座，位置在___县__镇__村__组，由乙方负责承揽建立。为明确双方权利义务关系，经平等协商，双方自愿签订本加工承揽合同。一、双方权利义务甲方负责提供石灰、砖、水泥、沙子、水、钢材等建筑材料。根据施工进度，乙方应提早___天通知甲方购置所需材料。⒉乙方具有从事农村房屋建立的成熟经历，负责施工建立并交付建房成果。当事人明确，双方不存在雇佣关系。⒊搅拌机、震动器等施工机械以及模板、脚手架等所有劳开工具由乙方自带，费用由乙方自理。⒋工期从________年____月____日开场建立，工期为___天。如发生下雨、停电、地震等影响施工的不可抗力情况的，可顺延工期。①乙方加强对其人员的平安教育，严格管理，遵守国家法律法规，平安施工。由于乙方人员的成心或过失引起的平安事故由乙方自行负责，与甲方无关。②乙方所属人员的工资报酬由乙方负责支付，与甲方无关。二、质量要求乙方应当本着保质保量的原那么，按照图纸施工，加强质量管理。重要施工过程：如地基、浇铸须经甲方验收前方能进展下一工序。甲方发现乙方在施工过程中有偷工减料、工作不负责影响房屋质量等行为时，有权要求乙方停工或整改。房屋建成后________年内，甲方发现质量问题的，乙方必须进展维修。三、付款方式工程款结算方式：以建房面积计算，每平方米人民币___元。付款时间：第一次付款在施工开场后___天内，第二次付款在___，第三次付款在___，第四次付款在房屋峻工并经甲方检验后____天内给付。四、违约责任由于工程质量达不到要求的，乙方要进展修理、重作;造成损失的，由乙方赔偿。因乙方原因导致使合同无法履行的.，乙方应承当违约金___元，并赔偿因其违约给甲方造成的一切损失。乙方假设无视甲方的合理要求，或者采取消极怠工和延误工期等做法为难甲方，视为乙方根本违约，甲方有权解除本合同。乙方应承当违约金___元。在乙方无违约行为的情况下，甲方假设不按合同约定支付工程价款，应当承当违约金___元(或每日承当违约金____元)。五、争议解决方法发生合同争议时，双方应友好协商。如协商不成，双方可将争议提交人民调解委员会调解或向人民法院起诉。六、附那么本合同一式两份，甲乙双方当事人各执一份。本合同自签订之日起生效。以上合同，双方必须共同遵守。如经双方协商同意签订补充合同，补充合同与本合同具有同等法律效力。甲方签字：乙方签字：担保人：________年____月____日关于建筑合同11需方：〔以下简称甲方〕供方：〔以下简称乙方〕根据《经济合同法》及有关规定，遵照互利的原那么，为明确双方权利和义务，经双方协商同意，签订本合同，以资共同遵循。一、甲方因承建徐杨安置小区二期2#地库工程，地点鸿海路工程时间自20xx年3月16日起。现施工需要购置的建筑材料，经乙方核实，同意出售。二、品种、规格、数量、单价及计量单位：规格最长为4米，规格及数量以甲方提早三天通知为准。品种、详细规格以甲方签收的'送货单为准。〔本合同暂签购货200m以内，超出供货必须补签协议〕三、甲方提早五天向乙方提供建筑材料表，以便乙方按时、按量供给，确保工程如期开工。〔品种：铁杉、花旗〕四、本合同材料规格要就及价格：单价按1950/m，3.90m*0.38*0.88公分按4m*0.04m*0.09m计算，2.90m*0.038m*0.088m按3m*0.04m*0.09m计算。付款方式：月结付垫款50%，地下室上来付20%，余款到20xx年1月26日结清。〔假如用承兑汇票贴3.5%利息不含税票〕〔地下室上来付总货款70%〕五、乙方提供的材料送到甲方工地时，甲方要及时派人进展数量、规格的验收，并做好签单手续，以后完毕按签字单为准。六、违约责任：1、甲方应在约定的时间内及时付款，如未能及时支付款项，逾期乙方按尚欠材料款总金额的千分之二向甲方加收滞纳金。2、在供货合同期间，甲方如中途更换材料供给商，应无条件地将乙方供给材料款的尚欠款在半个月内付清，同时并支付所欠款的千分之三作为违约金。3、甲、乙双方如有违约行为，除按约定向对方支付违约金外，同时有权终止合同，并保存向法院提起诉讼的权利。七、乙方应按甲方的要求及时供给材料，甲方应按约定及时付款，如一方违约，违约方应向对方支付材料总金额的日计千分之一作为违约赔偿金。八、解决纠纷方式：如双方发生纠纷，应协商解决，如协商不成，可向淮安市人民法院提起诉讼，由人民法院裁决。本合同一式多份，双方根据需要各执数份。本合同履行地为甲方经营所在地。甲方：〔盖章〕乙方：〔盖章〕甲方代表：乙方代表：：：身份证：关于建筑合同12甲方：****注册地址：****法定代表人：****乙方：****注册地址：****企业资质证书号：****法定代表人：****根据《合同法》、《中华人民共和国建筑法》的有关条款，为了明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，按照确保工程质量、工程进度、工程平安的原那么，就乙方承揽****维修工程，达成协议如下,共同遵守。一、工程概况1.工程名称：******2.工程地点：******3.工程内容〔工程量〕：******维修4、承包方式：包工包料5、质量等级：合格二、工程工期1、开工日期：******2、开工日期：******三、合同价款及价款的支付与结算1、单价〔******发生的人工及材料的价格〕：人民币******元〔大写：******〕，数量：******套，合同总价：人民币******元〔大写：******〕。2、工程开工后，由甲方组织有关部门结合验收合格后，按付至合同总价的90%，留下10%做质保金。工程验收合格1年后，再次组织验收，工程无质量问题，甲方将质保金全额支付，质保金不计利息。3、本工程质保期5年，该质保期自甲方验收合格，签署验收合格证书之日起开场计算；本合同对质保期另有专项约定的，按约定执行。4、符合结算条件时，乙方应提早开出价款发票，甲方收到价款发票后10日内付款。四、工程质量要求1、执行本合同约定的技术标准及国家、行业的有关施工验收标准、质量检验标准，确保施工质量。2、工程质量技术标准及施工材料要求：①防盗门：选用钢制防盗门，规格为2.2m*1.5m，钢板为2mm厚，门为双扇、且向外开，百叶宽度为2cm，锁具为圆柱门闩，颜色为白色，并且门上喷平安警示标志等。②百叶窗：采用白色钢窗，规格为1.2m*0.8m，百叶宽度为2cm，百叶窗应具有防水、防小动物，通风散热，防腐蚀、耐老化,抗冲击.使用寿命10—___年.材料消费必须通过国家质检局检验认可。③档鼠板：0.6米高，钢板为2mm厚，刷黄黑10厘米色条。五、双方义务1、甲方责任：〔1〕甲方有权对乙方的工程材料、质量、进度等进展监视检查。〔2〕甲方不对乙方施工过程中发生的或对第三方造成的任何人身财产损失承当任何责任。〔3〕甲方按协议约定向乙方拨付工程款。2.乙方责任：〔1〕向甲方提供施工图纸及施工组织设计和进度方案报表。并应严格根据施工设计和技术标准施工，不得擅自减少施工材料和降低材料质量。〔2〕工程开工时，向甲方提交施工材料合格证、检测报告及建立主管部门颁发的准用证，使用材料由甲方现场负责人抽检合格，必要时由甲方抽送质量检测部门检验合格前方可使用。〔3〕乙方在施工过程中严格按标准及施工工艺施工，自觉遵守有关平安技术、操作规程和工地平安制度。在施工过程中发生一切伤亡和财产损失均由乙方负责，甲方无任何连带责任。〔4〕乙方应加强施工现场的管理，使用材料、施工用的半成品由乙方负责保护并应堆放整齐、施工现场的垃圾和杂物应及时清理做到文明施工。六、平安考前须知根据施工要求，乙方施工必须严格执行以下平安考前须知：1、乙方对进入施工现场的所有人员，必须进展平安教育，专业培训，并交待危险点和平安考前须知，未经平安培训和教育者不得进入施工现场。2、施工用的电、电缆线、开关箱及开关、闸刀、触电保安器应完好无损，并由专职电工进展管理，接线或撤除，其它人员不得乱拉乱拆。〔所有操作行为必须符合建筑业管理规定〕。3、进入施工现场必须戴平安帽，穿工作服，穿防滑胶鞋，平安帽标准佩戴率达100%。所用的高空作业吊篮、工器具，必须结实、平安、无损坏，所用的材料必须用绳索传递，严禁高空乱扔，高空作业架下必须有专人监护，设好围栏，并挂好警示牌，严禁人员、车辆靠近。高空作业人员应系好平安带，平安带应系在结实的构件上。4、进入施工现场的所有工作人员，要防火、防盗，严禁吸烟，工作前四个小时严禁喝酒，所用一切易燃物品应有专人保管，门上的钥匙有专人保管，收工时应把所用的电全部拉闸，做到万无一失后，人员方可撒离。5、工作现场的电缆、电线、照明器材、消防器材、通讯线路、电视网络等一切设施应保持完好无损，不得撤除和破坏，必须撤除时需经甲方同意，工作完毕后应恢复完好。6、乙方所用的车辆应完好无损，做到平安行驶、文明行驶。严禁酒后驾驶、疲劳驾驶，乙方在施工中造成车辆事故、人身伤害和一切经济损失，均由乙方负责。7、乙方应严格执行《建立工程平安消费管理条例》的有关规定。8、乙方必须派专职平安监护人配合甲方对施工进展全过程平安监护，乙方监护人不在施工现场的不得施工，甲方监护行为不代替乙方自行监护，不保证乙方绝对平安，也不对乙方产生的人身损害和财产损害承当责任。9、乙方施工人员必须在甲方指定的工作范围内施工，不得跨越、挪动平安围栏；不得进入非工作区以外的带电区域进展其它活动。10、乙方在施工中有违章和不平安行为的，甲方有权停顿乙方工作，并要求乙方进展限期整改或整顿。因此造成的一切损失〔包括人身、设备等〕，由乙方承当全部责任。七、开工验收工程完成后，乙方在2日内向甲方提交开工报告，甲方接到开工报告5日内，以本合同约定的质量、技术等组织有关部门共同验收，并办理相关手续，最终工程量以验收后的实际工程量双方确认为准。八、违约责任1、假如乙方未能按合同约定的日期开工，每迟延一天，乙方应向甲方支付合同总价款1‰的违约金，甲方直接从合同价款中扣除；延迟开工10日，甲方有权解除合同，乙方应向甲方支付违约金1万元，该违约金不足以支付甲方损失的'，乙方应予赔偿。2、假如乙方未按合同规定的时间开工，每迟延一天，乙方应向甲方支付合同总价款1‰的违约金，甲方直接从合同价款中扣除。3、甲方验收发现存在质量质量缺陷的，乙方应负责无偿处理，直至工程质量符合验收标准；假如乙方经两次返修后仍不能符合验收标准，甲方可另行委托承修，其费用由乙方支付。4、乙方不得将本合同工程转包给第三方，乙方转包的，甲方有权解除合同，乙方并应赔偿甲方的一切损失。5、乙方不依约履行保修义务，甲方可另行安排第三方代乙方履行保修义务，发生的所有费用从保修金中扣除，缺乏局部由乙方补足。6、因甲方原因造成工期拖延，乙方有权顺延工期。7、甲方应按合同约定支付合同价款，每迟延一天，甲方应向乙方支付合同总价款1%的违约金。8、乙方违背本合同第六条约定的平安考前须知，除按第六条约定执行外，乙方向甲方支付本合同价款的30%违约金。九、争议解决方式如发生纠纷，双方协商解决，协商不成时，可向甲方所在地人民法院提出诉讼。十、协议由以下文件组成，优先解释顺序如下：1、本协议及附件：报价单2、乙方在竞争性会谈过程中做出的书面说明或承诺；3、甲方的竞争性会谈文件；4、乙方的竞争性会谈文件。注：假设乙方文件中相关条款优于甲方的要