薪资欠款合同范本(共14篇)

1/1薪资欠款合同范本(共14篇)薪资欠款合同范本第1篇甲方：安徽南翔光彩投资有限公司

乙方：

鉴于甲乙双方于年月日签订《商品房买卖合同》及补充合同（以下称“商品房买卖合同”），乙方购买甲方开发建设安庆光彩大市场四期区栋号商品房（以下简称“商铺房”）。考虑乙方实际经营资金需要，甲方同意乙方下欠部分购房款，暂缓支付。现甲乙双方就乙方偿还下欠甲方欠款相关事宜进行协商，达成协议如下：

一、甲方同意乙方欠购房款计人民币元元整，在签订本协议时，乙方应出具欠条给甲方。

二、乙方保证在《商品房买卖合同》约定的商铺房交付日（即年月日）之前，向甲方付清本协议第一条约定全部欠款。在乙方按约定付清欠款时，甲方同意不收取利息。

三、为保证偿还上述欠款，乙方同意以购买商铺房所享有的全部权利作为担保物，为甲方提供的借款进行担保，如乙方未按本协议约定付清全部欠款，甲方有权不按《商品房买卖合同》的约定，交付商铺房给乙方，并有权中止履行《商品房买卖合同》中约定由甲方履行的合同义务；乙方放弃追究因甲方中止履行《商品房买卖合同》产生一切责任的权利，由此造成是的一切责任和损失均由乙方承担。

四、如乙方未按本协议约定付款，乙方同意

按下列约定向甲方支付违约金：即自乙方出具欠条之日始至还清全部欠款之日止，按乙方应还欠款总额的日万分之十标准计算。如乙方逾期偿还欠款超过60日，甲方有权要求处理乙方所购商品房，以偿还所欠甲方债务，由此导致的一切后果均由乙方承担。

五、如乙方未付清上述欠款，导致甲方中止履行《商品房买卖合同》的，待乙方付清上述欠款后，甲乙双方同意向后顺延履行《商品房买卖合同》。

六、本协议自双方签字之日始生效，于乙方还清全部欠款之日止失效。

七、本协议仅签一份，由甲方保管，对乙方产生法律效力。

甲方：乙方：

日期：日期：

薪资欠款合同范本第2篇甲方（出借人）：_________身份证号码：___________________________

乙方（借款人）：_________身份证号码：____________________________

甲、乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，达成本协议，并保证共同遵守执行。

一、借款金额：

借款方向出借方借款人民币_____________元。

二、借款用途为：

_______________________________________。

三、借款利息：

借款利率为月利息_______%，按月收取利息，随本金还清。

四、借款期限：

借款期限为从_______年____月_____日起至_______年____月_____日止。如实际放款日与该日期不符，以实际借款日期为准。乙方收到借款后应当出具借据，乙方所出具的借据为本协议的附件，与本协议具有同等法律效力。

五、保证条款：

1、借款方用____________作为抵押，并办理抵押登记，抵押登记费由乙方承担。抵押期间，未经甲方书面同意，乙方不得出租、变卖、赠与抵押物，或以其他任何方式处分抵押物。抵押期间抵押物不受乙方资产分割、转让等影响，如甲方发现乙方有违反本条款的情节，将有权处置抵押物。

2、借款方必须按照借款合同规定的用途使用借款，不得挪作他用，不得用借款进行违法活动。

3、借款方必须按合同规定的期限还本付息。逾期不还的部分，出借方有权限期追回借款。

4、乙方还款保证人___________，为确保本协议的履行做保证，愿与乙方负连带返还借款本息的责任。

六、违约责任：

1、乙方如未按协议约定的期限支付利息，逾期_______日，视为违约，乙方在支付利息的同时应当向甲方支付违约金_______元并且甲方有权收回全部本金及相应利息。

2、乙方如未按协议约定的期限归还本金，视为违约，乙方在归还本金及利息的同时应当向甲方支付违约金_______元，以及承担因诉讼发生的律师费、诉讼费、差旅费、评估费、拍卖费等费用。

3、乙方如不按协议约定的用途使用借款，甲方有权随时收回该借款。

七、协议争议的解决方式：

本协议在履行过程中发生的争议，由当事人双方友好协商解决，也可由第三人调解。协商或调解不成的，应向甲方所在地法院起诉解决。

八、附则：

本协议自双方签字之日起生效。本协议一式两份，双方各执一份，每份具有同等法律效力。

甲方（签字）：_________乙方（签字）：_________

______年______月______日_______年______月_____日

薪资欠款合同范本第3篇协议人：张三(以下简称甲方)

协议人：李四(以下简称乙方)

因甲方于20xx年月日向乙方供应价值为15万元的货物(或乙方于年月日向甲方借款15万元)，现乙方无力偿还甲方的到期债务，自愿将自己所有的车辆折抵给甲方，以抵消所欠甲方的债务，经过双方友好协商，现自愿就以车抵债事宜达成如下协议：

一、乙方将自己所有的牌轿车折抵给甲方，乙方所欠甲方的债务15万元抵销。

该车辆的车架号为：

发电机号为：

车牌号为：

二、乙方保证车辆的所有权没有争议，保证车辆无抵押，且交付时能够正常行驶，不拖欠车辆应缴税费。

三、乙方应当协助甲方办理车辆过户手续，过户费用由甲方承担。如因甲方在办理车辆过户手续过程中发现因车辆存在问题无法办理过户手续时，应当在5日内书面通知乙方，并将车辆归还乙方。

四、在约定期间甲方将车辆归还于乙方，经乙方验收后，乙方所欠甲方的债务仍然视为存在，乙方应当以其他方式予以清偿。

五、甲方未能办理车辆过户手续，又没有在约定时间内通知乙方，视为乙方已经将所欠甲方的款项清偿。

六、乙方将车辆登记证书、车辆行驶证交付给甲方，甲方应当为乙方出具收据，收到上述证件时视为车辆已交付给甲方，车辆交付给甲方时乙方所欠甲方的债务消灭。

七、在完成车辆交付后，该车辆的风险由甲方承担，在该车辆没有交付之前的风险由乙方承担。

八、在完成车辆交付后，甲方即是该车辆的实际所有人和使用人，无论是否办理完毕过户手续，因甲方实际占有该车辆期间所造成的一切损失由甲方承担。

九、甲方应当在车辆交付的.同时，将先前乙方向甲方出具的欠款凭证交付给乙方，并当场进行销毁。

十、如因该协议的签订和履行发生任何争议，双方均应当友好协商，不能协商一致时，任何一方可以在该协议的履行地提起诉讼。

以上协议一式两份，协议内容是甲、乙双方的真实意思表示，双方承诺均完全理解了协议条款的全部内容，且不存在任何一方提供了协议格式条款的情形;该协议在双方签字后即日生效，且具有同等法律效力。

甲方：乙方：

年月日年月日

薪资欠款合同范本第4篇甲方：_________，身份证号码为________________________

乙方：_________，身份证号码为________________________

法定代表人（单位）：_________________________________。

甲方等人因购买房屋，资金不足，特向乙方请求借款。经双方协商，自愿达成如下协议：

一、乙方借给甲方人民币_______________元（大写：______________元整），甲方应于________年________月________日前归还完毕。

二、甲方同意乙方扣除其在___________年_______月_______日至_______年_______月_______日期间在乙方享有的股份分红__________元作为还款。在此期间，若甲方的股份分红总额不足捌万元的，甲方需将不足部分补齐还给乙方。

三、甲方等人对第一项的借款__________元整承担连带偿还责任。

四、本协议书一式________份，甲、乙双方各执________份。

甲方：_______________________乙方：___________________________

电话：_______________________电话：___________________________

________年________月________日________年________月________日

薪资欠款合同范本第5篇卖房人（以下简称甲方）：

买房人（以下简称乙方）：

担保人（以下简称丙方）：

甲方与乙方就根据小区楼单元室（储藏室号）达成了买卖交易，交易总额为元（人民币），由

于乙方无法一次性付全款，在办理房产证过户前，首次付给甲方元（人民币），剩余所欠房款元（人民币）乙方在取得过户后日内办理房贷，并在日内将剩余所欠房款元（人民币）一次性付清给甲方，如果乙方因无法贷款或者是肆意不贷款超过约定付款期限，乙方将承担违约金；全部交易款付清后甲方把房屋钥匙交付给乙方交易完成；

甲、乙双方共同确认：根据有关法律的规定已经对赋予强制执行效力公证的含义、内容、程序、效力等具有了明确的了解，经慎重考虑，双方同意本协议签订并赋予本协议强制执行效力，甲方有权直接向有管辖权的人民法院申请强制执行，乙方应向甲方支付的全部未付款项，乙方承诺愿以其全部资产接受人民法院强制执行；

为了保证甲方资金的安全，协议期内由乙方提供担保人一名，如到期后乙方无法将资金还给甲方，甲方有权要求其担保人提前为其垫付欠款，并承担相应的法律责任；

本协议一式三份，甲、乙、丙各一份，协议自房款全部付清之日起失效；

甲方（卖房人签字）：

卖方人身份证号码：

乙方（买房人签字）：

买房人身份证号码：

丙方（担保人签字）：

担保人身份证号码：

签订日期：

薪资欠款合同范本第6篇出借人(甲方)：

身份证号码：

公司名称：

借款人(乙方)：

身份证号码：

联系地址：

乙方因需要，向甲方申请借款，甲乙双方就借款事宜，在平等自愿、协商一致的基础上达成如下协议，双方共同遵守。

一、甲方出借给乙方人民币(大写：)，并于年月日通过银行转让的`方式支付给乙方，乙方应于收款当日出具收据给甲方，乙方收款账号信息如下：

银行户名：

银行账号：

开户银行：

二、借款期限为年，自年月日至年月日，借款期限内甲方不收取任何利息，乙方应当于借款次月起每月15号前归甲方还借款金额的%至款项还清。

每笔分期还款最迟应于年月日前还清，乙方若超过前述最迟还款期限仍未还款的，自最迟还款期限之日起算，每逾期一日按未还款金额的%向甲方支付逾期违约金，付至所有款项还清之日止。

三、乙方于最迟还款期限仍未还清款项的，乙方自愿同意甲方所在公司对乙方税后工资报酬进行全额扣除，用于归还欠款及违约金。

四、乙方保证在借款期限内及借款到期后年内都连续在甲方所在公司处工作，尽到忠实勤勉的工作义务。

若乙方中途解除与公司的劳动关系，应当于解除劳动关系当日一次性还清所有未归还款项，同时并按借款金额的每日1支付借款期限内的利息。

五、本合同履行过程中发生争议，双方应当协商解决，协商不成，任一方可向甲方所在地人民法院起诉解决。

六、本合同自双方签名或盖章之日起生效，合同一式两份，双方各持一份，每份均具有同等法律效力。本协议未尽事宜，双方应当另行协商并签订补充协议。

甲方(盖章)：

乙方(签名)：

日期：

薪资欠款合同范本第7篇甲方为乙方提供（货物、劳务、居间、借款等），直至今日，经甲乙双方共同核算，乙方尚欠甲方款项:(大写：），因乙方无钱偿还款项，现甲方愿给乙方宽限期，达成如下协议：

1、乙方承诺在年月日之前结清上述所有款项；

2、如乙方在上述宽限内不能结清所有款项，乙方承诺赔偿上述总价款百分之三十违约金给甲方。

3、如乙方在上述宽限内不能结清所有款项，甲方为维护权益向乙方追偿款项产生的一切费用（包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、交通费、差旅费、鉴定费）由乙方承担。

4、身份证载明的双方通讯地址可作为送达催收函、法院送达诉讼文书的地址，因载明的地址有误或者未及时告知变更后的地址，导致相关文书未能实际接收的、邮寄送达的，相关文书及诉讼文书退回之日即视为送达之日。

5、双方有对协议有争议的，可以自行协商解决，协商不成，可向甲方所在地人民法院起诉。

甲方：乙方：

日期：日期：

薪资欠款合同范本第8篇协议人：张三（以下简称甲方）

协议人：华国伟（以下简称乙方）

因甲方于20xx年月日向乙方供应价值为15万元的货物（或乙方于年月日向甲方借款15万元），现乙方无力偿还甲方的到期债务，自愿将自己所有的车辆折抵给甲方，以冲抵所欠甲方的债务，经过双方友好协商，现自愿就以车抵债事宜达成如下协议：

一、乙方将自己所有的牌轿车折抵给甲方，乙方所欠甲方的债务15万元抵销。该车辆的车架号为：发电机号为：车牌号为：

二、乙方保证车辆的所有权没有争议，保证车辆无抵押，且交付时能够正常行驶，不拖欠车辆应缴税费。

三、乙方应当协助甲方办理车辆过户手续，过户费用由甲方承担，如因甲方在办理车辆过户手续过程中发现因车辆存在问题无法办理过户手续时，应当在5日内书面通知乙方，并将车辆归还乙方。

四、在约定期间甲方将车辆归还于乙方后，乙方所欠甲方的债务仍然视为存在，乙方应当以其他方式予以清偿。

五、甲方未能办理车辆过户手续，又没有在约定时间内通知乙方，视为乙方已经将所欠甲方的款项全部支付给了甲方。

六、乙方将车辆登记证书、车辆行驶证交付给甲方，甲方应当为乙方出具收据，收到上述证件时视为车辆已交付给甲方，车辆交付给甲方时乙方所欠甲方的债务消灭。

七、在完成车辆交付后，该车辆的风险由甲方承担，在该车辆没有交付之前的风险由乙方承担。

八、在完成车辆交付后，甲方即为该车辆的实际车主，无论是否办理完毕过户手续，因甲方实际占有该车辆期间所造成的一切损失由甲方承担。

九、甲方应当在车辆交付的同时，将先前乙方向甲方出具的欠款凭证交付给乙方，并当场进行销毁。

十、如因该协议的签订和履行发生任何争议，双方均应当友好协商，不能协商一致时，任何一方可以在该协议的履行地提起诉讼。

以上协议一式两份，协议内容是甲、乙双方的真实意思表示，双方承诺均完全理解了协议条款的全部内容，且不存在任何一方提供了协议格式条款的.情形；该协议在双方签字后即日生效，且具有同等法律效力。

甲方：乙方：

年月日年月日

协议履行地点：郑州市金水区

薪资欠款合同范本第9篇借款人(以下称甲方)____________

贷款人(以下称乙方)____________

担保人(以下称丙方)____________

甲方因____________原因，不能如期偿还____________年____________第____________号借款合同的贷款，需向乙方申请延长借款期限。乙方经审查，同意甲方延期还款，丙方同意继续为甲方提供担保。甲、乙、丙三方经协商一致，达成下列各项：

一、甲方根据____________年____________第____________号合同向乙方借用的人民币贷款(大写)____________整，其中(大写)______整应于______年______月______日到期，截止到______年______月______日上述贷款的余额为(大写)______整，现约定延期到______年______月______日偿还。具体还款计划如下：

日期金额年月日年月日年月日年月日

二、甲方用下列资金归还上条所列延期还款本息：

三、延期后的贷款利率，从延期之日起按本协议签订之日的利率月息______‰执行。贷款的延期期限加上原期限达到新的利率档次期限，在原期限和延期内均按新的利率档次计收利息。

四、延期后甲、乙、丙各方的其他权利、义务以及有关事项，仍按______年______第______号合同和______年______第______号担保合同约定的条款执行。保证合同的保证期间为本协议约定的主债务履行届满之日起两年内。

五、当事人商定的其他事项：

六、本协议从甲、乙、丙各方法定代表人或法定代表人授权的.代理人签并加盖单位公章之日起生效。至本协议项下贷款本息、费用全部清偿时自动失效。

七、本协议一式3份，甲、乙、丙各执1份。

甲方：(公章)_________________________

法定代表人(或授权代理人)：(签)___

__________年__________月_____________日

乙方：(公章)_________________________

法定代表人(或授权代理人)：(签)___

__________年__________月_____________日

丙方：(公章)_________________________

法定代表人(或授权代理人)：(签)___

签订协议地点：_________市_____县(区)

薪资欠款合同范本第10篇甲方（借款人）：____身份证号码：____

乙方（出借人）：____身份证号码：_____

丙方（保证人）：____身份证号码：____

甲、乙双方就下列事宜达成一致意见，签订本合同：

第一条具体约定：

（一）乙方借给甲方人民币（大写）

（二）本合同借款用

（三）本合同借款月利率为____%高于国家利率，如国家利率调整则在新规定上增加____%。

（四）本合同期限____月，自____年____月____日至____年____月____日止。

（五）甲方选择的还款方式为：

（六）本合同借款担保方式为个人无限连带保证（见第二条保证条款）。

（七）本合同自签订日起生效，一式四份，甲、乙、丙方各执一份，公证机关一份，合同文本具有法律效力。

第二条：保证条款：

（一）本合同的保证方式为连带责任保证。

（二）保证人保证担保范围。

1、本合同项下的借款本金，利息（含复利）罚息。

2、违约金、赔偿金、补偿金。

（三）保证人保证责任的保证期间自本合同生效起，至本合同项下债务履行期届满之日起两年。

第三条：违约责任

一、发生下列情况之一即构成违约

（一）甲方改变借款用途。

（二）甲方违反本合同约定，逾期或未按约定的金额归还借款本息。

（三）甲方或担保人其他可能影响归还乙方借款的行为。

二、发生违约情况时，乙方有权采取以下一种或多种措施。

（一）按中国人民银行的规定计收罚息和复利。

（二）要求甲方立即提前偿还部分或全部借款，或以合同法程序处分本合同项下的抵质押物以清偿全部借款和利息，或要求保证人履行保证责任。

（三）其它法律允许的措施。

第四条：纠纷的解决

本合同履行中发生争议，各方协商解决。

甲方（签字）：____账号：____电话：____

乙方（签字）：____账号：____电话：____

丙方（签字）：____账号：____电话：____

合同签订日期：_________

薪资欠款合同范本第11篇编号：

还款人：区人民政府

债权人：

为尽快偿还我区“两基”工程所借款项，在平等自愿的`基础上，经协商，甲、乙双方达成本协议：

一、乙方出借用于我区___________“两基”工程借款合计人民币___________元。截至12月31日已偿还的本金__________元，已偿还利息__________元。尚欠借款本金___________元，欠利息__________元，合计欠____________元。

二、上述欠款、利息数额，由欣新会计师事务所有限公司审计得出，双方对该审计结果予以确认。

三、减去月31日后偿还的数额，截至订立本协议之日尚欠本金____________元，尚欠利息___________元，合计欠_______________元，即为区人民政府还款数额。

四、甲方还款期为5年，从______年____月____日至_____年_____月_____日，每年按照总债务的比例偿还。

五、在还款期内如因不可抗力事件导致本区财政收支严重失衡的，还款期限可以适当延长。但不能超过合理期限。

六、自本协议订立之日起，乙方与原借款人的债权债务关系消灭。

本协议一式四份，甲、乙方、区教育和科技局、区“两基”欠债清核办各执一份，自订立之日起生效。

甲方：区人民政府乙方：

法定代表人：法定代表人：

本协议订立于年月日

薪资欠款合同范本第12篇甲方：身份证号：

乙方：电话：

鉴于以下事实：20xx年7月30日甲、乙两方达成借款口头约定，甲方向乙方借款人民币6万元(大写陆万元整)，当天乙方通过自己的农业银行卡号：转给甲方指定账户(户名：，卡号：)人民币6万元整(大写陆万元整)。8月8号甲方又向乙方借款人民币2万元(贰万元整)，乙方在小店开发区将现金两万元交给甲方。8月23日甲方经乙方同意，将乙方中华汽车(车牌号：)抵押给一个体户，从个体户拿走抵押款3万元人民币(叁万元整)。综上，甲方欠乙方本金11万元(壹拾壹万元整)，偿还总额本息合计为人民币13万(壹拾叁万元整)。

两方对以上所述事实均予以确认，并无异议。基于以上所述，就甲方欠乙方全部欠款项事宜，达成本协议如下：

第一条甲、乙两方在此确认：甲方应偿还乙方全部欠款本息共计人民币13万元(壹拾叁万元整)。

第二条还款日期：20xx年9月30日前将欠款13万元(壹拾叁万元整)偿还清。甲方必须于9月30日前将欠款主动存入乙方指定账户：农业银行户名：，账号：。

甲方：乙方：

个人欠款起诉书

原告：黄XX，女，1974年4月11日出生，汉族，住址：广东省XX市XX镇XX居委会XX村21号，身份证号码：XXXXXXXXXX.

被告：樊XX(又名：樊XX)，男，1960年4月4日出生，汉族，住址：广州市XX区XX街XX巷4号，身份证号码：XXXXXX.

诉讼请求：

1、判令被告立即向原告偿还所欠借款余款捌拾壹万贰仟叁佰零肆元整，合计人民币812304元;

2、判令被告立即向原告支付以上款项从20xx年7月21日至20xx年6月30日(暂计至起诉时止)的利息，合计人民币53835元。

以上1、2项共计：866139元;

3、判令被告承担本案的诉讼费用。

事实及理由：

20xx年5月18日，被告樊XX(又名：樊XX)因欠缺资金，以宅基地使用证作抵押向原告借款捌拾陆万元整(￥860000元)。两方签订了《协议书》，约定借款期限为壹年，还款期限为20xx年7月21日至20xx年7月20日，并由被告向原告出具了欠条一份。借款后，被告于20xx年12月9日归还了伍万元整(￥50000元)，余下捌拾壹万贰仟叁佰零肆元至今未还，经原告多次追收无果。

原告与被告签订的《协议书》合法有效，受我国有关法律的保护，现被告的行为已违反两方协议的约定，按《合同法》第207条及最高人民法院《关于贯彻执行〈_民法通则〉若干问题的意见(试行)》第123条的规定，被告应向原告支付逾期利息53835元(中国人民银行规定的金融机构现行利率水平计收逾期贷款利息)。

为维护原告的合法权益，鉴于上述事实和理由，特向贵院提起诉讼，恳请贵院依法支持原告的诉讼请求。

广州市XX区人民法院

具状人：

____年____月___日

薪资欠款合同范本第13篇甲方：（身份证号码：）乙方：（身份证号码：）丙方：（身份证

号码：）

甲、乙双方就乙方购买甲方房屋支付房款及乙方清偿丙方债务事宜达成如下协议：

第一条甲方已将位于XXXX市路号栋单元号建筑面积的房屋一套出卖给乙方，双方已办结房屋过户手续。

第二条甲、乙双方约定房价为元（大写：）。

第三条甲方偿付丙方债务金额为元（大写：）

第四条乙方于年月日前将房款元（大写：）向丙方清偿。

第五条为维护丙方利益，乙方须将