公司承包合同模板八篇

公司承包合同模板锦集八篇

公司承包合同篇1

发包方：**建筑工程公司（以下简称甲方）

承包方：（以下简称乙方）

担保方：（以下简称丙方）

甲、乙、丙三方就乙方承包经营甲方承建的工程工程，丙方为乙方的承包经营供应不行撤销连带责任的保证担保事宜，经三方协商全都，订立以下条款，以资三方共同遵照履行。

第一章总则

第一条甲方已于年月日与（以下简称“建立方”）签订工程《建立工程施工合同》，为便于该工程施工，甲方特成立**建筑工程有限公司工程经理部。

其次条甲方经公司内部人员招投标，同意乙方以包工、包料、包安全、包质量、包文明施工、包违约责任、包工程盈亏的承包方式，承包经营**建筑工程有限公司工程经理部。

第三条本合同签订并生效后，甲方委任乙方为**建筑工程有限公司工程经理部的负责人，乙方有权依照本合同的商定，自主经营该工程经理部。

第四条乙方确认，已完全了解和认可甲方与建立方签订的工程《建立工程施工合同》，并确保有力量履行甲方向建立方所应担当的各项权利和义务，担当该工程的全部经营风险。

其次章承包内容

第五条承包范围：甲方与建立方签订的《建立工程施工合同》及补充协议等文件的全部责、权、利。

第六条承包方式：包工、包料、包安全、包质量、包文明施工、包工程债权债务、包违约责任、包工程盈亏的总承包方式。

第七条承包期间：自本合同签订之日起至甲乙双方按本合同商定对本工程结算完毕之日止。

第八条承包费用：乙方按承包工程工程结算总价款的%（其中承包费为%；税金为%）向甲方支付承包费。

第九条承包费的支付时间及方式：甲方在建立方支付的每笔工程款到账时，按本合同第八条的商定扣除承包费用。甲方在扣除承包费用后，向建立方出具建安发票。

第十条劳保基金的返还：

第三章承包治理

第十一条鉴于建立工程的特别性，为防范甲乙双方在施工期间消失经营风险，到达甲乙双方承包双赢的经营目的，甲方有权对乙方承包的工程工程进展治理，乙方有权在甲方的治理下自主经营。

第十二条人员治理：

1、甲方负责委派公司的工程经理、财务员、安全员、施工员、质检员、材料员、资料员、结算员到乙方工程经理部，帮助甲方治理该工程工程的相关工作；

2、除工程经理、财务员以外，其他甲方负责委派的人员，乙方有权另行选择外聘有阅历、有力量、有责任心的高素养人才作为工程经理部的相关治理人员，但乙方外聘的以上治理人员，需经甲方考核并备案后，方可聘任进展相关工作；

3、甲方委派的治理人员在乙方工程经理部工作期间的工资、劳保福利、工伤事故等费用，由乙方负责并担当；

4、乙方有权自主外聘工程经理部的其他治理人员，并自行担当全部费用。

第十三条工程款及财务治理：

1、未经甲方的书面授权，乙方无权以任何形式直接从建立方支取工程款，该工程的全部工程款项，必需经甲方指定的银行账户流转，甲方发觉乙方私自从建立方收取工程款项的，有权从建立方下一笔支付的工程款中扣回，并有权直接扣除或向乙方追究私自收取工程款金额的5%的违约金；

2、甲方有权对乙方使用工程款的状况进展监视、审查，乙方需在使用工程款的前三个工作日向甲方申报工程款使用规划，除乙方工程经理部的治理费用以外，甲方原则上需将工程款直接支付给收款人；

3、乙方每月28日前需向甲方书面申报工程款的回款规划、工程负债状况、工程负债的还款规划；

4、在甲乙双方就本合同最终结算完毕之前，建立方所支付的工程款必需专款专用，未经甲方书面同意，乙方无权将工程款挪用该工程工程以外的其他用途，否则，甲方有权从下一笔工程款中直接扣回，并有权直接扣除或向乙方追究私自挪用工程款金额的5%的违约金；

5、甲方需为乙方供应良好便捷的效劳，在工程款到帐后且乙方申报工程款使用规划后，准时审查，并根据工程款支付的轻重缓急，原则上在三个工作日内支付给各收款单位；

6、乙方需建立、健全工程经理部的财务治理和制度，甲方委派的财务人员负责治理乙方的财务，该财务人员有权监视、审查乙方对工程款的使用规划、使用状况，以及该工程的资产负债状况。

第十四条公章治理：

1、甲方负责向乙方供应工程经理部公章一枚，该公章经甲方备案后交由乙方使用，乙方承包的工程经理部对外所发生的生产、经营活动，需加盖甲方备案的公章确认前方可发生法律效力；

2、甲方供应的公章，由甲方委派的财务员进展治理，工程部合同及其他文件的盖章签署，需由公章治理人员审查、登记前方可进展；

3、未经甲方书面授权，乙方无权私自以工程经理部的名义刻制公章，否则，甲方有权追究乙方的法律责任，并要求乙方担当由此造成的损失。

第十五条合同治理：

1、乙方需建立、健全合同治理制度，乙方以工程经理部的名义对外签订任何包括但不限于合同、承诺书、担保书等，均需交由甲方审核同意并备案后，方可签署。不管甲方是否同意签署，由此所发生的任何经济、法律责任，均由乙方自行担当，给甲方造成损失的，乙方负责予以赔偿；

2、未经甲方书面同意，乙方无权以工程经理部的名义对外签订包括但不限于借款合同、担保合同等与工程施工无关的书面协议。

第十六条工程治理：

1、乙方需仔细、负责的全面治理好该工程的全部施工工作，安全生产，依法、依规进展施工，维护和树立甲方的良好形象，甲方负责委派工程经理帮助乙方负责治理该工程的详细施工工作；

2、乙方应准时、妥当处理施工现场以及工程经理部与他人发生的各类纠纷，尽量避开和削减各类损失的发生，并负责担当由此给甲方造成的损失；

3、乙方需严格根据甲方与建立方签订的施工合同的商定履行各项义务，行使各项权利，避开消失违约行为；

4、乙方应仔细做好施工期间的签证、索赔、工程延期等工作，完善和弥补施工合同签约时所存在的对甲方的不利因素，争取制造最大的经济效益，避开消失亏损。

第四章双方的权利和义务

第十七条甲方的权利和义务：

1、为乙方的施工供应优质、高效、便捷的效劳；

2、帮助乙方与工程的建立方和其他各部门进展工作联系和业务沟通；

3、帮助乙方处理质量事故和安全事故；

4、帮助乙方组织工程的工程竣工验收；

5、为工程部准时传达和转发有关部门的文件和要求；

6、每月定期对乙方的工程进展质量、安全等方面进展指导、监视和检查；

7、甲方有权随时对乙方的施工进展有必要的监视治理，该治理包括但不限于工程款的流转、工程施工进度、工程款的支付状况、工程部的资产与负债状况、工程的文明与安全施工等；

8、甲方有权按本合同的其他商定对乙方进展专项治理。

第十八条乙方的权利和义务：

1、维护甲方的公司形象和声誉，对其承包的工程的工期、工程质量、安全与文明施工等，均需到达建立方和相关治理部门的规定要求，对不符合要求的工程，必需准时予以整改，直至到达相关要求，且自行担当整改费用；

2、承受和协作甲方及建立方以及上级主管部门对工程进度、工程质量、安全与文明施工等的监视与检查；

3、担当《建筑法》及其他相关法律、法规的相关责任；

4、担当施工期间以及施工完成之后的各项工作，该工作包括但不限于工程竣工验收、工程的结算、工程的修理、工程全部债权债务、工程的安全事故等，并担当相应费用；

5、担当甲方与建立方为该工程工程签订的全部合同及其他文件的债、权、利；

6、担当本合同商定的相关专项权利和义务。

第五章合同的解除

第十九条甲乙双方在本合同以下商定的条件成就后，任何一方均有权单方解除本合同。除此之外，除非甲乙双方协商全都解除本合同，任何一方均不得在本合同商定之外单方解除合同。

其次十条甲方解除合同的条件：

1、乙方私拘束甲方指定的工程款收款账户之外流转工程款达两次或者金额累计达壹佰万元以上的；

2、乙方承包的工程给甲方造成两起以上诉讼、或者诉讼金额在壹佰万元以上，且乙方无力自行协商解决的；

3、乙方拖欠甲方承包费用超过三个月未支付的；

4、乙方承包施工的工程工程因安全事故、质量事故等缘由，造成甲方上质量简报、停工整改、不良行为记录等两次以上的；

5、乙方因拖欠民工工资或其他欠款，消失投诉、影响甲方公司的正常运转或者被媒体曝光等不良影响达两次以上的；

6、乙方未按本合同的商定承受甲方的治理达两次以上的；

7、乙方将工程款挪作工程以外的用途达两次以上或者金额累计达壹佰万元以上的；

8、乙方承包的工程工程的建立方、监理方或者其他职能部门书面提出解除乙方职务的文件，且经协商乙方的确不能承包经营该工程工程的；

9、乙方承包的工程工程有证据证明将要消失亏损的；

10、乙方主动提出或者其行为已证明其无力完成承包工程工程的；

11、乙方严峻违反本合同或者甲方与建立方签订的合同、文件的；

12、乙方的`施工行为严峻违反我国《建筑法》等相关法律、法规的。

其次十一条乙方解除合同的条件：

1、擅自与建立方签订除施工合同以外的补充合同或者其他有损乙方利息的书面文件的；

2、无正值理由扣除乙方除承包费（含税费）以外的工程款达两次或者金额累计达壹佰万元以上的；

其次十二条任何一方按本合同的商定提出解除本合同的，甲方均需成立工作组接收该工程工程，并确保工程的顺当进展。

其次十三条甲方在接收该工程工程后7个工作日内，应当派专人与乙方办理结算事务。如因乙方的缘由造成甲方解除合同的，乙方仅有权收回对该承包工程的实际投入（应按实扣除乙方施工期间消失的亏损、负债、各项违约责任等），甲方在工程完工且工程结算款到账后14个工作日内返还给乙方。如因甲方缘由造成乙方解除合同的，甲方应向乙方返还对该承包工程的实际投入（应按实扣除乙方施工期间消失的亏损、负债、各项违约责任等），并按返还金额的3%向乙方支付补偿金。

第六章合同的结算

其次十四条乙方承包的工程结算总价款到甲方公司后，甲乙双方办理本合同的结算事务。乙方应依据该工程的资产负债状况向甲方提交结算报告，甲方应在14个工作日内审计完毕。甲方扣除乙方应缴纳的承包费、税费、应付款、赔偿金、违约金等费用后，余款在结算完毕后14个工作日内全额支付给乙方。

第七章合同的担保

其次十五条本合同项下所发生的包括但不限于承包经营工程的亏损、承包费、税费、材料及民工工资等欠款、赔偿金、违约金、甲方实现债权的费用等，由丙方为乙方向甲方供应不行撤销的连带责任的保证担保。

其次十六条丙方的担保期限为本合同签订之日起至本合同结算完毕满两年之日止。

第八章其他商定

其次十七条乙方承包期间，其他第三方因该工程工程向甲方提起诉讼的，乙方应准时实行有效的措施解决争端。如乙方无力解决争端，造成法院冻结甲方银行账户（根本账户）、冻结甲方银行账户资金及其他资产、或者扣划甲方银行账户资金及处置甲方资产的，乙方和丙方应在法院实行强制措施之日起三日内向甲方供应相等的资金作担保。乙方和丙方不能供应相等的资金作担保的，应按冻结、扣划资金额度或者处置资产价值的日千分之三，向甲方支付自法院实行强制措施之日起至乙方向甲方赔付之日止的赔偿金。甲方为诉讼所另行支出的全部费用由乙方担当。

其次十八条甲乙丙三方在履行本合同期间发生纠纷，三方应先协商解决，协商不成，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

其次十九条本合同一式三份，三方各持一份，各方签字（盖章）后生效，并具有同等法律效力。

甲方：**建筑工程公司

法定代表人：

合同签订时间：

乙方：

身份证号码：

合同签订时间：

丙方：

身份证号码：

合同签订时间：

公司承包合同篇2

合同编号：_________

发包人：______签订地点：_________

承包人：______签订时间：__年__月__日

第一条发包人将位于发包给承包人使用，承包人按商定从事经营活动。

其次条承包期限：从_____年_____月_____日发包人将饭店交付承包人使用，到_____年_____月_____日收回。

第三条承包金及交付的时间、方式

承包金每月(大写)_______________元。

承包金每____个月交一次，先付后用，第一次承包金于合同生效后____天内交给发包人，其次次承包金于________交清，以后交付方式以此类推。

第四条承包饭店的经营范围________________________________________________

第五条承包人应当合法经营，承包人在经营过程中发生的全部债权债务与发包人无涉。

第六条承包人担当在经营过程中全部需支出的费、税，发包人不担当任何费用。

第七条发包人允许承包人对饭店进展装修，该装修按5年期限折旧，若在5年内发生拆迁事由，实际获得的赔偿归发包人全部，发包人补偿承包人所剩年数的装修折旧费用。合同期满，该装修无偿归发包人全部。

第八条未经发包人同意，承包人不得转承包饭店。发包人同意转租的，转租合同终止期不得超过原承包合同期限，因第三人造成损失的，承包人应当赔偿损失。

第九条合同解除的条件：_________________________________________________

第十条违约责任：任何一方有违约行为，均应向非违约方支付违约金元，并赔偿相应的损失。

第十一条由于非发包人缘由造成的标的物拆迁、灭失，发包人免责。

第十二条合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;协商不成的，可直接向房屋所在地的人民法院提起诉讼。

第十三条其他商定事项：

发包人(章)：承包人(章)：

住宅：住宅：

法定代表人(签名)：法定代表人(签名)：

居民身份证号码：居民身份证号码：

托付代理人托付代理人：

公司承包合同篇3

(车辆)订立合同双方：县县乡乡村，以下简称甲方;村村民，以下简称乙方。

为了调动机动车辆驾驶员的积极性，加强驾驶员爱惜车辆的责任心，充分发挥机动车辆的作用，更好地为进展工副业和农业生产效劳，增加集体和个人的收入，经社员代表会议仔细争论和甲乙双方充分协商，特签订本合同，供双方共同遵守。

第一条承包机动车辆的型号、吨位及机械状况：

其次条承包期限

承包期限为

月日止。年，即从年月日起至年第三条上交承包费的数量、时间及方法乙方在承包期内共向甲方上交承包费年上交元，其中，年上交次……。每年分上交，以现金支付，甲方收费后即出具收据。每年上交承包费的数量时间表如下：时间数量时间数量

第四条甲方的权利义务

1.甲方应将承包机动车辆完好地交给乙方，并随车交付以下工具给乙方使用：

2.依据县石油公司安排给农村机动车辆的燃料指标，合理安排给乙方购置。3.甲方有权催促乙方履行合同规定的义务。

第五条乙方的权利义务

1.按时按量完成承包费的交纳任务，负担车辆的修理费，配件、燃料、养路费、税金及车检费、保险费。

2.爱惜车辆，适时修理和保养车辆，保证车辆设备和车容完好，能够正常运转。

3.遵守交通规章和机动车辆操作规程，严禁违章驾驶和酒后行车，保证行车安全，乙方应负担因乙方的责任造成的他人生命和财产损失。

4.乙方在经营运输中不得违反国家的政策和法律。乙方应对与第三方之间的经济合同负独立责任。

5.乙方完成每年上交甲方的承包费用后，超收局部归自己，甲方不得另派加收费工程。

6.合同期满，乙方应将机动车辆检修后，交甲方检验接收，并随交修车工具。

第六条甲方的违约责任

1.甲方交给乙方的机动车辆如有损坏，应担当一切修理费用，并赔偿乙方因此所受的损失。甲方提交的工具如与合同规定的种类、数量不符，应按所欠工具的价格补偿乙方。2.甲方假如克扣乙方应得的燃料指标，每克扣一公升，应向乙方偿付违约金元。

第七条乙方的违约责任

1.如不按时按量完成向甲方上交承包费的任务，每拖欠一天，应根据银行关于拖延付费的规定向甲方偿付违约金。

2.如不按时交付车辆修理费、配件、燃料、养路费、车检费及税金，乙方应担当有关单位的经济制裁。乙方如不按时向保险公司投保，甲方可代为投保，然后凭保险费收据要求乙方付款。

3.乙方如因交通事故或意外事故造成车损人伤(亡)，应从保险金额中支付赔偿。

第八条不行抗力

如因不行抗力的缘由造成乙方不能正常开展营运，经有关部门证明后，甲方应据实酌情削减乙方的承包费。

第九条其它

本合同自承包开头之日起生效，合同期满自然失效。在合同执行期间，甲乙双方的任何一方均不得擅自转变或解除合同。如甲方代表人发生变更，亦不得变更合同。合同中如有未尽事宜，应由甲乙双方共同协商作出补充规定。补充条款具有与本合同同等的效力。

本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份，合同副本一式交乡政府、(如经公证或鉴证，应送公证或鉴证机关)……等单位各留存一份。甲方：代表人：

乙方：县乡(盖章)村(公章)县乡村村民(盖章)年月日订

公司承包合同篇4

甲方：×××公司

乙方：

公司系甲、乙双方共同组建并经依法核准设立的有限责任公司，经甲、乙双方共同协商，就该公司承包给甲方经营的有关事宜达成协议如下：

一、公司承包给甲方经营，自年月日止，共计年。

二、承包期间，甲方必需保证每年交纳承包款万元，该承包款就表达在该公司的财务会计报表内，在每一会计年度完毕后二个月内由甲、乙双方按法律规定进展分红。超出承包款局部的利润归甲方全部。

三、承包期间，甲方经营亏损，由甲方自负。承包期间，全部的债权债务关系均由甲方自行处理，由此造成公司财产损失的，应由甲方担当赔偿责任。

四、在承包期间，甲方享有充分的经营自主权和人事权。经营资金由甲方自筹（该公司的注册资金也交由甲方用于经营），经营人员和全部的财会人员由甲方自行聘任或委派，经营人员的工资、奖金也由甲方支付但可列入公司的经营费用帐内。

五、承包期间，甲方必需遵守法律、行政法规的规定，依法经营，根据工商、税务机关的规定和要求办理公司年检、送交会计报表并依法纳税。

六、本协议生效三天内，承包公司的公章、合同专用章、财务专用章、银行帐号及财务帐册由双方列清单移交给甲方，双方确认。

七、本协议未尽事宜由双方协商解决。

八、本协议经双方签字盖章后即生效。

九、本协议如发生纠纷，由甲方所在地法院受理管辖。

十、本协议一式二份，甲方双方各执二份。

甲方：浙江省×××公司乙方：

法定代表人：法定代表人：

年月日

公司承包合同篇5

发包方：×××市×××经济合作社(以下简称甲方)

法定代表人：承包方：(以下简称乙方)

住宅地：

法定代表人：订立本合同的背景：

______年，由______镇农工商总公司与甲方签订的土地承包合同，实际上由乙方承包经营，并且得到了发包方及其村民(代表)的全都同意，同时也取得了______镇人民政府的批准。现依据我国农村土地承包法及相关法律政策之规定，并经甲、乙双方友好协商，就乙方承包经营甲方全部的土地一事达成如下全都协议，望双方共同遵守：

一、承包标的、数量及四至范围

乙方承包的土地为甲方拥有的______亩土地，其四至范围详见附图。

二、承包期限

承包期限为______年，但因乙方已于______年实际上已承包了本合同项下土地，故本合同的承包期限为本合同生效之日起至______年______月______日止。

三、承包土地的用途：

本合同项下的土地用于种植葡萄、水果、种苗、绿化苗木等其他农作物。

四、甲方的权利、义务

1.权利

(1)监视乙方依照本合同的商定的用途合理利用和爱护土地;

(2)制止乙方损害承包地和农业资源的行为;

2.义务

(1)维护乙方的土地承包经营权，不得非法变更、解除本合同;

(2)不得干预乙方的生产经营自主权和正常的生产经营活动。

(3)为乙方的生产经营活动供应便利;

(4)依据区、镇土地利用总体规划，组织、安排本集体经济组织内的农业根底设施建立。

五、乙方的权利、义务

1.权利

(1)依法享有承包地使用、收益的权利，有权自主组织生产经营和处置产品;

(2)在取得土地承包经营权证后，乙方拥有的土地承包经营权可以依法实行转让、出租、入股、抵押或其他方法流转。

2.义务

(1)维持土地的农业用途，不得用于非农建立;

(2)依法合理利用土地，不得给承包地造成永久性损害。

六、承包金的数量及其支付期限

承包金为每年______万元，在每年______月______日之前付清。

公司承包合同篇6

甲方：（以下简称甲方）

乙方：（以下简称乙方）

经甲乙双方协商洽谈，双方本着拓展市场、进展业务、合作共赢的宗旨，现打算将公司相关的全部广告业务交由乙方承包经营。依据相关法律法规的要求，为明确双方的权利义务，经友好协商协商，达成如下合同条款：

一、承包范围甲方将公司的全部广告业务交由乙方承包经营，乙方有权自主打算与该公司有关的一切经营事项。详细承包范围包括：等。

二、承包期限公司承包给乙方经营，自年月日止，共计年月。

三、承包形式、费用及支付方式

承包形式：广告经营包干。承包期间，乙方必需保证每年向甲方交纳承包款元。乙方对全部承包经营业务，均自主打算，自负盈亏。承包期间，因所涉广告业务的全部的债权债务关系均由乙方自行处理，由此造成甲方财产损失的，应由乙方担当赔偿责任。

承包费用支付方式为：。乙方于合同生效后日内，向甲方支付第一年度的承包经营费用；此后于每年的月日前，向甲方交付下一年的承包经营费用。

四、承包经营风险担当承包及担保

双方自合同签订后日内，乙方须向甲方交纳元的保证金，否则合同不生效。

在合同履行期间，如因乙方缘由造成甲方损失，甲方可自行打算从乙方保证金中弥足相应损失，缺乏局部，甲方保存连续追偿权。

乙方按合同履行期满后，甲方应退还乙方保证金本金。乙方如因不行抗

力，无法连续履行合同，应提前两个月以上通知甲方，协商提前终止合同。

五、承包时主要财产状况及债权债务关系

1、甲方无偿向乙方供应广告公司现有办公场所及办公用品，详细物品的类别及数量以交接清单为准，合同终止时乙方如数归还甲方，如有损坏、遗失，乙方应负责修复或赔偿（正常老化、磨损除外）。

2、甲方向乙方供应现有广告摄、编设备的使用和维护，并向乙方供应现有通讯设备，费用由乙方自理。如乙方对设备设施有人为损坏则照价赔偿。

3、承包前广告公司的债权债务关系处理如下（如没有可直接删除）：

六、双方权利义务关系

1、乙方必需严格依法经营，并对自己的经营行为负法律责任。

2、乙方自主经营，自主打算员工聘请、录用和收入安排。广告公司原工作人员自愿进入乙方公司工作，并能严格遵守乙方各项规章制度，乙方应依据需要优先予以录用。

3、乙方有权自主打算所接业务的价格，但必需符合法律有关规定。

4、在合同生效后，乙方应自行建立帐户，独立开展广告经营活动，担当一切经济活动的法律责任，甲方概不负责。但甲方须以广告公司名义对外进展宣传、联络业务。承包期间，乙方在广告业务经营活动中如发生法律、经济及其它任何纠纷，其责任全部由乙方担当；因此给甲方造成损失的，如保证金局部缺乏以赔偿的，甲方有权连续追偿。

5、在承包期间乙方不得转变甲方广告公司的法人地位、名称和经营范围，如的确需要改动，应经甲方书面同意，否则甲方有权终止合同，扣除全部保证金及所支付承包费用，并有权追究乙方责任。

6、乙方对被承包广告公司的财产无权行使任何形式的处置权，如，转让、变卖、转移、抵押、抵押、出租、赠送等，否则甲方有权要求乙方赔偿一切经济损失。

7、承包经营期间，乙方不得以所承包广告的名义贷款，否则由乙方担当全部责任并赔偿甲方因此造成的一切损失，包括消退影响、恢复名誉等。

8、本合同履行期间，乙方如签订跨本承包合同期限的广告业务合同必需经甲方同意。本合同期限届满后，如乙方所签订的广告合同尚未履行完毕，由甲方代为连续履行。但乙方应将相应的广告费用支付给甲方（价格按乙方与广告主签订的广告合同为准），否则，甲方可在乙方所保证金中予以扣除。

9、合同期内，乙方不得以甲方广告公司的名义对外从事任何有损甲方形象与利益的活动，否则甲方有权终止合同并追究乙方法律责任。

10、合同期限届满后，甲方如仍要对外承包该广告公司的，在同等条件下，乙方具有优先权。

七、其他事项

1、本合同一式贰份，双方各执一份，没份具有同等效力。

2、合同未尽事宜须双方协商解决，协商不成，甲方所在地人民法院管辖。

公司承包合同篇7

发包方：_________

营业执照号：_________

承包方：_________

身份证号码：_________

为了为明确发包方和承包方之间的权利义务关系，经双方友好协商，同意对_________有限公司_________分公司实行承包经营，特签定本合同，以资共同遵守。

第一条承包内容

承包方为_________分公司的经理，从事_________地区的市政工程工程建立，承包方不得从事其他经营业务。

其次条承包期限

承包期从_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止。分公司单独建帐，进展税务登记，独立核算，盈亏由承包方享有或担当。

第三条承包指标

在承包期限内承包方向发包方上缴承包费计人民币_________元；在每个承包年度第1个月内支付。

另外，按工程工程的总额上缴2%的工程治理费，立项后付1%；竣工后付1%。

承包方完成上述承包指标以外的超额局部，在承包方支付办公和业务费用后，有权打算嘉奖方法和福利用途。

第四条发包方的权利义务

4。1在_________年_________月底前，将分公司交给承包方经营治理。

4。2负责刻制分公司的公章，分公司帐户的开立和注销，参加分公司的财务治理。

4。3如发包方在地区从事工程工程，按工程工程的总额的1%的向承包方支付工程治理费。

第五条承包方的权利义务

5。1承包方必需健全生产、财务治理、工资、劳保福利等制度。承包方每月向发包方申报分公司财务报表；发包方定期审核分公司的各项业务往来。

5。2承包方的生产活动不得违反国家的法律。在承包期间如发生工伤事故，承包方应根据国家的有关规定处理。

5。3承包方应按时向国家纳税。承包方对承包期间形成的债权债务负全部责任。

5。4承包方自主经营权，有权自行聘请职工，有权依据职工的工作效率、身体条件、劳动态度、执行纪律好坏等状况，打算职工工资的多少，调整工作和辞退职工。

第六条违约责任

6。1发包方如未按第七条终止合同，则应返还承包方向发包方交纳年度承包费。假如造成承包方损失的，发包方还应向承包方赔偿损失。

6。2承包方如不按时按量完成上交发包方款项，应根据银行关于拖延付款的规定，向甲方偿付违约金。

第七条合同解除

发生下述状况之一，发包方有权解除本合同：

7。1承包方未按第一条规定的承包内容而从事其他经营活动的；

7。2承包方未经发包方同意私自开立银行帐户的；或者承包方的财务报表【含应收账款和应付账款】与事实不符的；

7。3未按期上缴承包费或工程治理费，逾期3个月以上。

7。4承包方向银行以外的机构或公民借款融资的；

第八条不行抗力

在合同期间，如遇不行抗力，造成经营中断或其它经济损失，经调查属实后，发包方应按损失的实际状况，酌情削减承包方上交的款项。

第九条争议解决

因履行本合同发生的争议，双方尽量友好协商解决；如协商不成，由发包方所在地人民法院处理。

第十条其它

本合同自_________年_________月_________日生效，承包期满自然失效。双方在合同期内形成的债权债务关系，不因合同期满而消逝。本合同如有未尽事宜，应由双方共同协商，作出补充规定。补充规定与本合同具有同等效力。

本合同正本一式四份，甲乙双方各执两份。

发包方：_________（盖章）

承包方：_________（签章）

公司承包合同篇8

发包方:____________公司

承包方:____________

____________公司（发包方）与__________________（承包方）经协商全都，且经____________公司股东会批准，现将公司经营权在本合同期限内发包给承包方以供经营，订立本合同。

第一章总则

第一条承包经营期间,公司独立核算、依法纳税,自主经营,自负盈亏.财政,税收渠道不变.

其次条承包经营期间,承包方必需在本公司的法定经营范围内从事经营活动（以本公司企业法人营业执照为准）。

其次章承包的期限,方式和主要指标

第三条承包经营的期限为____年,即从______年______月______日起至______年______月______日止.

第四条承包经营的方式为:发包方在承包经营期限内将公司经营权供应给承包方，承包方为此支付给发包方人民币二千元。该笔款项于____之前付清。

第三章承包方的权利与义务

承包方的权利

第五条承包经营期间,承包方指派的代理人(仅限一人)作为公司的法定代表人,行使总经理的职权。

第六条承包方在承包期间,对本公司享有自主、独立的的经营权。

详细权利如下:

1、有权聘任副总经理和各部门经理,组本钱公司的领导机构,并报股东会备案,承包期满或合同解除后,该领导机构即告解体.

2、有权打算公司的机构设置，制定规章制度，人事聘用、任免和奖惩。

3、有权依据实际需要购置新设备和资产。

第七条承包方有权依据本合同规定,取得其应得的合法收入.

第八条承包方有权在承包期内使用公司公章、合同章、支票、账号、发票等财务凭证。

承包方的义务

第九条承包方在承包期间应尽义务如下:

1、必需依照国家有关规定,按期如数缴纳应缴纳的各种税,费等.

2、在承包期间,应保证公司