版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
关于建筑合同范文八篇
建筑合同篇1
工程名称:_________
工程地点:_________
合同编号:_________(由设计人编填)
设计证书等级:_________
托付方:_________
设计方:_________
托付方托付设计方担当_________规划设计,工程地点为_________,经双方协商全都,签订本合同,并共同履行。
第一条本合同签订依据
1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市规划法》、《建立工程勘察设计市场治理规定》、《城市规划设计计费指导意见》和相关设计收费标准。
1.2国家及地方有关规划设计治理法规和规章
1.3规划工程批准文件
1.4其他:_________
其次条设计依据
2.1托付方给设计方的托付书或设计中标文件
2.2托付方提交的根底资料
2.3设计方采纳的主要技术标准是:
□《城市规划编制方法》
□《城市用地分类与规划建立用地标准》(GBJ137-90)
□《村镇规划标准》(GB50188-93)
□《城市居住区规划设计标准》(GB50180-93)
□《城市道路交通规划设计标准》(GB50220-95)
□《武汉市城市建筑规划治理技术规定》
□《武汉市城市市政公用和其他工程设施规划治理技术规定》
其他:_________
第三条合同文件的优先次序
构本钱合同的文件可视为是能相互说明的,假如合同文件存在歧义或不全都,则依据如下优先次序来推断:
3.1合同书
3.2中标函(文件)
3.3托付方要求及托付书
3.4投标书
第四条本合同工程的名称、规模、阶段及设计内容(依据行业特点填写)
名称:_________
规模:□用地_________□人口_________□其他_________
阶段:□区域规划□总体规划□分区规划□掌握性具体规划□修建性具体规划□专项规划□其他
设计内容:_________
第五条托付方向设计方提交的有关资料、文件准时间
□地形图纸_________(比例尺_________)
□地形图电子文件(□光盘□软盘)
□其它资料_________
□时间_________
第六条设计方向托付方交付的设计文件、份数、时间
□蓝图_________套
□彩图_________套
□说明书或文本_________套
□时间_________
第七条费用
7.1依据本合同第1.1条款的相应规定,经双方商定,本合同的设计费用预算为_________万元。
7.2双方在规划设计审查后,按批准的规划设计规模核算设计费。规划设计间如遇规模或内容调整,则设计费也应做相应调整。
第八条支付方式
8.1本合同生效后三天内,托付方支付设计费总额的_________%,计_________万元作为定金(合同结算时,定金抵作设计费)。
8.2设计方提交_________设计文件后三天内,托付方支付设计费总额的_________%,计_________万元;之后,托付方应按设计方所完成的规划工作量比例,向设计方支付总设计费的_________%,计_________万元,设计成果完成后,托付方结清设计费,不留尾款。
8.3费用支付方式,经双方协商为:_________。
第九条双方责任
9.1托付方责任
9.1.1托付方按本合同第五条规定的内容,在规定的时间内向设计方提交根底资料及文件,并对其完整性、正确性准时效性负责。托付方不得要求设计方违反国家有关标准进展设计。托付方提交上述资料及文件超过规定期限15天以内,设计方按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延;托付方交付上述资料及文件超过规定期限15天以上时,设计方有权重新确定提交设计文件的时间。
9.1.2托付方变更托付设计工程、规模、条件或因提交的资料错误,或所提交资料作较大修改,以致造成设计方设计返工时,双方除另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外,托付方应按设计方所耗工作量向设计方支付工费。在未签订合同前托付方已同意,设计方为托付方所做的各项设计工作,托付方应支付相应设计费。
9.1.3在合同履行期间,托付方要求终止或解除合同,设计方未开头设计工作的,不退还托付方所付订金,已开头设计工作的,托付方应依据设计方已进展的实际工作量,支付设计费;缺乏一半时,按该阶段设计费的一半支付;超过一半时,按该阶段设计费的全部支付。
9.1.4托付方必需按合同规定支付定金,收到定金作为设计方设计开工的标志。未收到定金,设计方有权推迟设计工作的开工时间,且交付文件的时间顺延。
9.1.5托付方应按本合同规定的金额和日期向设计方支付设计费,每逾期支付一天,应担当应支付金额千分之二的逾期违约金,且设计方提交设计文件的时间顺延。逾期超过30天以上时,设计方有权暂停履行下阶段工作,并书面通知托付方。托付方的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同工程停缓,托付方均应支付应付的设计费。
9.1.6托付方要求设计方比合同规定时间提前交付设计文件时,须征得设计方同意,不得严峻背离合理设计周期,且托付方应支付赶工费。
9.1.7托付方应为设计方派驻现场的工作人员供应工作、生活及交通等方面的便利条件及必要的劳动爱护装备。
9.1.8设计文件中选用的国家标准、部门及地方标准由托付方负责解决。
9.1.9担当本工程外国专家来设计方办公室工作的接待费(包括传真、电话、复印、办公等费用)。
9.2设计方责任
9.2.1设计方应按国家规定和合同商定的技术标准、标准进展设计,按本合同第六条规定的内容、时间及份数向托付方交付设计文件(消失9.1.1、9.1.2、9.1.4、
9.1.5规定有关交付设计文件顺延的状况除外)。并对提交的设计文件的质量负责。
9.2.2设计合同有效年限为_________年,超期后如仍须执行时,合同双方进展延期确认。
9.2.3设计方对设计文件消失的遗漏或错误负责修改或补充。设计方依据规划行政主管部门的审批意见对设计文件进展调整补充。
9.2.5由于设计方缘由,延误了设计文件交付时间,每延误一天,应减收该工程应收设计费的千分之二。
9.2.6合同生效后,设计方要求终止或解除合同,设计方应双倍返还托付方已支付的定金。
9.2.7设计方交付设计文件后,按规定参与有关上级的设计审查,并依据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。
第十条保密
双方均应爱护对方的学问产权,未经对方同意,任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改,复制或向第三人转让或用于本合同工程外的工程。如发生以上状况,泄密方担当一切由此引起的后果并担当赔偿责任。
第十一条争议解决方式
11.1本合同在履行期间,双方发生争议可实行协商解决或向当地规划行政主管部门申请调解。
11.2当事人不愿通过协商、调解或协商、调解不成时,双方同意以第_________种方式解决:向武汉仲裁委员会申请仲裁;向_________人民法院提起诉讼。
第十二条合同生效及其他
12.1托付方要求设计方派专人长期驻工程现场进展协作与解决有关问题时,双方应另行签订技术询问效劳合同。
12.2设计方为本合同工程的效劳至规划材料上报为止。
12.3托付方托付设计方担当本合同内容以外的工作效劳,另行签订协议并支付费用。
12.4由于不行抗力因素致使合同无法履行时,双方应准时协商解决。
12.5本合同双方签字盖章即生效。一式四份,托付方二份,设计方二份。
12.6本合同生效后,按规定应到市城市规划行政主管部门规定的审查部门备案。双方履行完合同规定的义务后,本合同即行终止。
12.7双方认可的来往传真、电报、会议纪要等,均为合同的组成局部,与本合同具有同等法律效力。
建筑合同篇2
出租方:(以下简称甲方)签订地点:
承租方:(以下简称乙方)签订时间:
依据《中华人民共和国合同法》及地方行政法规有关规定为明确出租方与承租方的权利及责任,经双方协商签订本合同。
一、租赁物的使用地点:
二、租赁物品的数量:
钢管约:米,扣件约:只,顶丝约:套;
三、租赁期限
租赁期自年月日至年月日,承租方如需续租必需再另签合同,出租物在归还完毕后租金在一个月内全部结清。
四、租赁价格
(1)钢管租赁以每天元/米,扣件租赁以每天元/只,顶丝租赁以每天元/套(所定价格不含开票价格);
(2)租赁物质量标准,承租方在提货时应自行检查和验收租赁物的质量与数量,在提货验收后出租方不担当在租赁期间的任何事故责任(钢管长短正负10公分)。
五、租赁物的损坏、丧失、赔偿、修理
(1)承租方归还时不得任意串换钢管,弯钢管无法调直的出租方可以拒收,扣件在归还时生锈转不动的按少丝处理,少丝每套元,扣件每只清理上油费元,顶丝清理上油费元,全部丧失物品全部按在回货时市场价格的100%赔偿或钢管每米扣件每只顶丝每套经双方确认后,丧失物品款项应在五天内准时赔偿到位,否则仍连续计算租金。
六、租赁费用及付款方式
(1)经双方协商承租方应缴纳
(2)租金每月结算一次,承租方收到出租方月结算单后由工地负责人签字认可,工地负责人应协作签单手续,如有异议,可在月结算单送达5日内提出,否则视同认可,累计三个月未付租金的,出租方有权解除合同。
(3)押金在最末次结算时,冲抵应付款、多退少补。
七、租赁物的运输及堆放
(1)租赁物来回运输及装卸,堆放费用全部由承租方自理。
(2)工程完毕后,承租方应准时把所租赁的规格、数量组织退货。
(3)租赁物归还出租方仓库时,承租方应堆放整齐,以便验收,否则出租方有权拒收。
八、承租方托付以下担保人提货、验收、送货、签单。
如需换人由承租方另行办理托付手续。姓名:身份证号码:姓名:身份证号码:
九、违约责任
承租方应按合同规格准时付款,如不能按合同规定付款,应按每天违约局部3%担当违约责任,如有争议双方共同协商,协商不成可诉之合同签订的人民法院《徐州市鼓楼区人民法院》本合同一式两份,承租方和出租方各执一份,租金及其他款项全部结清后本合同失效。
十、不详之处,另签条款(春节报停天,其他时间一律不予报停)。
甲方(公章):________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
建筑合同篇3
原告上海上丰船务工程有限公司,住宅地上海市浦东新区三林路494号。
法定代表人王珊妹,总经理。
托付代理人张根兴,男,52岁,上海上丰船务工程有限公司职员,住上海市雪野路34号25号302室。
托付代理人王童愚,上海市正成律师事务所律师。
被告武汉凌云建筑装饰工程有限公司,住宅地武汉市东西湖区革新大道南五支沟西。
法定代表人孙健,董事长。
托付代理人杨肃,男,23岁,武汉凌云建筑装饰工程有限公司办公室职员,住武汉市江汉区建立大道417号三号公寓101室。
原告上海上丰船务工程有限公司(以下简称原告)与被告武汉凌云建筑装饰工程有限公司(以下简称被告)加工合同纠纷一案,本院于XX年11月26日受理后,依法组成由法官李士刚担当审判长,法官李丹、翟新忠参与的合议庭审理本案,并于XX年7月24日、XX年8月28日公开开庭进展了审理。原告托付代理人张根兴、王童愚,被告托付代理人杨肃均到庭参与诉讼。本案现已审理完毕。
原告起诉称:原告与被告北京办事处于XX年8月28日签订《加工合同》,商定由原告为被告北京金地国际花园工程加工型材,单价2。8元每公斤,自XX年6月至XX年3月,原告履行合同义务,被告接收。后被告给付原告局部加工费,尚欠原告加工费461371。11元至今未付,原告屡次催要未果,诉至法院,恳求判令被告给付原告加工费461371。11元,赔偿原告逾期付款的利息损失(自XX年3月17日计算至实际给付之日)并担当本案诉讼费用。
原告向本院提交以下证据予以证明:加工合同、送货单、结算单、发票接收单、明细。
被告辩称:对于铝型材加工费无异议,但是对于pvc板材加工费不予认可。双方加工合同中只商定型材加工,pvc板加工与铝型材加工费不是同一法律关系,原告应当另行起诉。即使法院合并审理,被告对于其加工量无异议,对于价格有异议。由于被告与原告并未进展商定,原告根据2元每块结算没有依据,被告同意根据0。2元每块计算。此外,原告在加工过程中造成局部原料缺失,给被告造成损失310000元,此局部被告暂不提起反诉。
经本院庭审质证,本院对原告提交的加工合同的真实性、关联性、合法性予以确认,对于原告提交的送货单、结算单的真实性、合法性予以确认,对其关联性局部确认,对于其中原告据以证明其主见的pvc板加工价格局部不予确认,对于发票接收单、明细的真实性、合法性予以确认,对于其关联性不予确认。
经审理查明:XX年8月23日,原告与被告签订加工合同,商定由被告为原告加工铝型材,根据工程进度滚动付款,最终一批产品出厂前付清全部余款。合同签订后,原告为被告加工铝型材,并另行为被告加工了pvc板材108034个,原告最终一次供货时间为XX年3月16日,尚欠原告铝型材加工费245303。11元及pvc板材加工费至今未付,原告催要未果,诉至法院。上述事实,有原告提交的上述证据和当事人陈述意见在案佐证。
本院认为:原、被告自愿建立的定作合同关系,系双方真实意思表示,且不违反法律及行政法规的规定,应为合法有效,双方均应遵守履行。关于pvc板材加工价格,无证据说明原、被告双方曾对此进展商定,对于原告提出的根据2元每块计算的主见,因其未能供应证据证明被告曾对此表示认可,亦未能根据法律规定程序申请鉴定,故本院不予支持,对于被告自认的根据0。2元每块计算意见,本院予以确认。据此,被告应支付原告pvc板材加工费21606。8元。至此,被告尚欠原告加工费266909。91元。被告最终一次收到原告加工物的时间为XX年3月16日,根据合同商定,其应当在最终一批产品出厂前付清全部余款,其至今未付构成违约,依法应当担当连续给付并赔偿原告逾期付款的利息损失的责任。对于原告要求被告给付加工费461371。11元,赔偿逾期付款的利息损失(自XX年3月17日计算至实际给付之日,根据中国人民银行同期逾期贷款利率计算)的诉讼恳求,本院支持其中的加工费266909。91元及自XX年3月17日起计算至实际给付之日,根据中国人民银行同期逾期贷款利率计算的利息损失,其余局部证据缺乏,本院不予支持。被告提出原告应当另行起诉pvc板材加工费的抗辩意见,本院不予采信。综上,依据《中华人民共和国合同法》第一百零七条,《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定,判决如下:
一、被告武汉凌云建筑装饰工程有限公司给付原告上海上丰船务工程有限公司加工费二十六万六千九百零九元九角一分,于本判决生效之日起七日内执行清;
二、被告武汉凌云建筑装饰工程有限公司赔偿原告上海上丰船务工程有限公司利息损失,自XX年三月七日起计算至实际给付之日,根据中国人民银行同期逾期贷款利率计算,于本判决生效之日起七日内执行清;
三、驳回原告上海上丰船务工程有限公司其他诉讼恳求。
被告武汉凌云建筑装饰工程有限公司未按判决指定的期间履行给付金钱义务的,应当依据《中华人民共和国民事诉讼法》其次百二十九条之规定加倍支付拖延履行期间的债务利息。
案件受理费八千二百二十一元,由原告上海上丰船务工程有限公司负担二千九百一十八元(已交纳);由被告武汉凌云建筑装饰工程有限公司负担五千三百零三元,于判决生效之日起七日内交纳。
如不服本判决,可在判决书送达之日起十五日内,向本院递交上诉状,并按对方当事人的人数提出副本,交纳相应上诉案件受理费,上诉于北京市其次中级人民法院。如在上诉期满后七日内未交纳上诉案件受理费的,按自动撤回上诉处理。
审判长李士刚
代理审判员李丹
代理审判员翟新忠
二oo八年十月十日
书记员李雪莲
建筑合同篇4
需方:(以下简称甲方)
供方:(以下简称乙方)
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规、遵循公平、自愿、公正和诚恳信用原则,双方就甲方购置乙方方木用于群众汽车变电站工程建立事宜并协商全都,订立本合同。
工程名称:
工程地点:
一、材料名称及规格、型号、材料数量、单价及总价
注:以上单价含税票及运输费在内。
乙方供应的方木应符合以下标准:
1、质量标准:到工地的方木必需无弯曲,精方达90%以上。方木规格按要求规格结算。
2、在正常使用状况下如有质量问题,进展免费调换。
3、材料的种类、规格、质量不符合合同商定要求时,甲方有权拒绝接收,由乙方自行运消失场,并担当费用。如乙方在货物内用断料及短料充数,发觉一次按十倍扣除方量。
4、乙方供给的方木进入甲方施工现场或另行指定的地方后,由甲方指定人员及库管对方木的数量、规格、外观、材质质量按相关标准和规定进展验收。
二、合同期限
本合同期限为乙方第一次送货之日起,至货款付清为止。
三、供货及验收
由乙方送货至甲方承建的建立工程工地,或由甲方指定的地点。乙方送货所发生的全部费用由乙方自行担当。
1、交货日期按甲方的工程进度规划,甲方供应需求规划,乙方应根据甲方要求在三天内送至甲方指定收货地点,乙方保证按时到货。货到时,甲方负责安排吊车和工人卸货及供应放置货物的场地。
2、乙方送货途中发生方木的损毁所产生的损失费用由乙方自行担当,甲方不予担当。
3、乙方供给方木数量、外观、材质进入甲方施工现场,由甲方指定人员及库管对质量的有关标准和规定进展验收。
4、供货的数量、规格应由甲方每次向乙方供应的材料规划单或电话信息为准,甲方指定收货人姓名:(身份证号)验收;并在乙方发货、销售单上由甲方指定收货人签字并加盖甲方工程部章生效,其他人员收货签字无效(如签收人员有变化,甲方准时通知乙方)。乙方依此作为送货凭证,作为结算凭证。
四、货款结算及付款方式:
乙方货到甲方工地,现场经甲方验收合格后首付到场材料货款的70%,剩余的30%在第2个月内付清。每次付款前乙方将本次付款金额的税票送财务后再付款。
五、材料进场商定
乙方在每次发货前,必需将发货清单及货物到达工程部时间及签收单电话至甲方办公室,甲方将随时抽查货物质量、数量,如乙方未将发货清单及货物到达时间签收单电话至办公室,甲方对该批货物不予认可,如发觉乙方供货质量、材质、数量有问题的.,而引起甲方工程部发生的一切损失由乙方担当全部责任。
六、甲方责任
(1)甲方有权确定和要求乙方送货时间和送货地点。
(2)甲方有权对乙方所送货物进展检查,对检验不符合第一款商定的货物,甲方有权退货或要求换货,由此造成的损失由乙方担当。
(3)甲方将以现金支票的形式结算给乙方单位。
七、乙方责任
(1)乙方有义务向甲方供应符合合同商定树种、质量、数量的方木。如乙方供应的方木质量有瑕疵,数量削减,乙方违约。
(2)乙方有义务根据甲方合同商定的时间、地点,按时送达货物。否则乙方违约,并应担当由此造成的甲方全部损失。
(3)乙方有权利要求甲方按合同商定支付款项,如甲方不能按合同支付款项,乙方有权利停顿供货。
八、争议的解决
凡本合同履行产生的一切争议,甲乙双方本着互惠互利的态度,友好协商解决争议。如协商不能达成全都,双方可向合同签订地所在地人民法院提起诉讼。
九、合同效率及其他
(1)本合同甲乙双方签字盖章后生效,款清后自行失效,乙方应在甲方最终一次付款后向甲方出具合同终止函。本合同一式叁份,甲方两份,乙方壹份,同具有法律效应力。
(2)本合同未尽事宜,双方另签协议,与本合同同时有效。
(3)本合同的附件包括双方的资格资料,送货收货清单,往来账单,支付证明等,与本合同同时使用,同时具有法律效力。
甲方:乙方:
法定代表人:法定代表人:
或其托付代理人:或其托付代理人
年月日:
建筑合同篇5
发包方(甲方):__________________
代表人:_______________________
承包方(乙方):__________________
依据本工程的建立特点,依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、遵循公平自愿、公正、诚恳、信用的原则,乙方自愿担当凯里“__________________工程的工程内容”。为明确甲、乙双方的责、权、利,双方就本工程施工事项仂、商全都,特订立本协议,以共双方共同遵守执行,协议订立本合同:
一、工程概况
1、承包单项工程名称:根底清基及回填、砼施工、砖砌体、室内粉刷。
2、工程地点:______________________________________________________
3、建筑面积:约__________________平方米。
二、劳务分包方式、范围、分包范围
分包方式:__________________________
范围:___________________________________________________
分包范围:_______________________________________________
详细承包内容如下:
1、本工程混凝土生产及浇筑工程:潮湿、浇筑养护(务必收面、拉毛)砼掩盖等(包含废料的处理及其相关的帮助工作比方:为处理废料而搭设架体、安设管道等帮助工作),本工程砼均采纳商品砼浇筑(二次构件为自拌砼)等全部与泥工有关的零星安装以及后浇带二次施工等工序,包括施工图、图纸会审记录、设计变更中所包括的内容。
2、室内抹灰工程:包含楼梯间梁板柱墙、天井通道粱(墙上梁)柱墙、室内梁(墙上梁)柱墙、地下室(车库)梁板(天棚)柱墙、消防水池梁板(天棚)柱墙、空洞强弱电消防设备管井及封堵(包含二次封堵)等一切设计内容,(外墙内保温yt砂浆由甲方负责,非yt砂浆外的内墙保温由甲方自行负责)。
3、楼地面:包含车库、消防水池、厕所等除防水、饰面层以外的一切工序,其他楼地面构造砼浇筑时一次性拉毛找平,不做找平层,但若达不到此要求,找平消耗的材料费、人工费等均由乙方担当;主要内容:砂浆及砼施工机械的配套,与泥工相关的全部安全带、安全帽、安全绳以及工人的防寒、防暑等全部劳保用品,凡所属工程范围内转运均内乙方2自行负责,甲方不再支付任何费用。确保工程正常使用。
4、双方商定,根底工程中孔桩数量不多于10个孔,超过10个孔双方更行协商。
5、针对保险一事,对于工地内泥工班组的二次保险费用掌握在两万元以内,由乙方支付两万元保险费,超过该范围内保险公司及施工总包负责若不超过则由甲方自行处理。
6、成品爱护、保卫(场内外全部材料50米距离内的上车下车及码放)。
7、夜间照明(地下室、操作层、楼梯、通道)设施安设、施工用水管网的安设等临时用电工作;甲方将配电箱设置于现场一级配电室及其他至楼层总配电箱,各层设备用电均由乙方设置。
8、如因图纸变更增加工程量单处超过________元,按实际发生计算。
9、甲方有权依据监理、业主及自身要求增加或削减某一分项工作,乙方不得有任何异议或其他诉求。
三、承包单价
根据以上的工作内容、范围,以人工费包干的形式按以下方式结算:
1、______________________________________________________
2、______________________________________________________
按设计图中建筑面积据__________________元/平方米(裙楼、塔楼的一次构造及二次构造)按设计施工图中的建筑面积计算工。
四、工期要求
1、根据甲方与工程承包人签订劳务合同的节点工期为准,不分节假日严格根据甲方制定工程节拍的施工进度规划顺当完成,下雨不超过二小时必需正常上班。否则将根据甲方制定的相关制度处以相应的罚款,不得有任何异议。
2、乙方必需严格根据甲方制定的施工方案正确施工。做到不野蛮施工,不蛮干做到文明施工。
必需听从现场治理人员及高层治理人员的治理,不得有辱骂现场治理人员,斗殴、偷盗、酗酒、赌博等行为,否则视为违规现象,轻者罚款直至整个班组清理出场,重者送相关法律部门,并且全部后果自负。
3、乙方必需根据甲方的要求(如工种、人数、进场时间)组织人员入场,工程完毕时,速办理有关离场手续。乙方必需满意甲方的施工进度要求,在施工过程中准时调配(增减)人员。乙方人员由乙方负责治理教育,甲方有权监视检查,全部进场人员必需听从甲方统一安排调动。未经甲方允许,乙方不得擅自抽离人__________________员离开岗位;严禁招用老、弱、病、残、孕及未满l8岁的未成年人;严禁招用患有不宜从事建筑施工作业疾病的职工;严禁招用犯罪在逃、吸毒、贩毒人员进入施工现场作业;严禁招用有语言障碍或语言不通的人员进入施工现场作业;甲方发觉乙方招用以上违禁人员,乙方须支付¥500元/人次的违约金,并且乙方要马上清退违禁人员出场,并担当招用违禁人员造成的一切责任。
乙方要管好自己的队伍,不得在工地进展违法犯罪活动。一旦造成犯罪均由乙方担当相应责任,甲方概不负责。
4、乙方必需保证做好甲方分包的其他分项工程队伍的协作工作,乙方向承包分项进度不得对其他施工对分项工程造成阻碍(乙方不得对工程部其他各分包单位分项工程施工造成阻碍、阻碍、或由于乙方进度缘由造成无法施工等,乙方必需无条件予以协作并加快进度)乙方必需在标准层的进度在每月五层以上,一旦发生,乙方必需组织工人,加快进度。否则由乙方赔偿其他分包队伍(单位)的工期损失,否则当月不估计量及拨款。
5、工程部每月以施工任务单的形式对乙方施工进度进展节点掌握,如达不到施工任务单进度要求,则由乙方担当相应的延期费用。
五、质量标准
1、乙方应根据设计要求、施工图纸纪要、设计变更、甲方要求(包含但不限于施工组织设计及全部相关的专项施工方案)图集、和相关的施工标准、质量检验评定的有关要求施工。
工程质量必需到达合格标准。
质量标准的评定以国家、地方或行业的质量检验评定标准为依据。
甲方组织有关人员到工地验收所承包的分项工程时,乙方负责人必需到场参与,发觉问题立即进展整改。
2、假如乙方的工程施工质量达不到国家、地方规定的现行质量合格标准(或设计要求)而造成返工的,人工损失、材料损失、工期延误等均由乙方担当,并赔偿甲方因此造成的全部经济损失。若因此而给其他分包工程工程造成损失的,乙方还应负责赔偿其他工程工程的全部经济损失。
3、每完成一层或一段分项工程必需进展自检互检,交接工作上不清下不接,并由甲方现场治理人员签字认可。44、乙方应保证其承包范围的工程能一次顺当验收。若因乙方缘由影响工程验收而造成的一切损失均由乙方担当。
5、因甲方缘由掉料造成工期延误则工期顺延,超过三天按实际补贴乙方________元/天生活费。相反延误工期一天扣除乙方延误费500元/天,在当月工程款中扣除。
六、付款方式及要求
1、乙方先进场施工完成地面二层浇注,一层模板撤除并清理洁净经甲方检查确认合格后开头第一次付款,支付比例为已完工局部的80%。
2、乙方在施工过程中未到达甲方安全、质量、进度要求或甲方、监理、业主检查不合格,并下达整改意见三次以上均无改观,则甲方有权要求乙方出场,且甲方按所做过程实际完成量的60%支付乙方劳务工程款,且其所交纳的纳履约保证金不予退还,作为违约处理。
3、人工费的支付:在甲方支付乙方工资时,乙方将工人当月工资表交甲方,采纳实名制,并附工人身份证复印件一份,由甲方监视发放。
4、本工程款仅发放于本工程施工工人,不得挪用于其他工程上,否则将视为违约。
5、进度支付按每栋每月完成_____层为支付节点,支付比例为己完工局部的80%;达不到支付条件,当月不予以支付,
七、乙方义务
1、乙方承包的全部分项工程必需按施工图纸、图集要求、施工标准及甲方要求(包含但不限于施工组织设计及全部相关的专项施工方案)进展作业。担当因质量不合格而实行的一切补救措施费用;组建与工程相适应的治理班子并报甲方、监理审批备案。
2、组织有相应资格证书的安康的娴熟工人(男18岁以上50岁以下、女20岁以上45岁以下)投入生产活动;自觉遵守法律法规、甲方公司制度流程及工程部的有关规章制度;乙方施工人员必需进展“三级安全教育”前方能上岗操作,特种作业人员进入施工现场必需是经过培训合格,持有有效的国家颁发的上岗证的人员方能上岗作业;乙方必需保证施工人员的素养,保持队伍的稳定,在合同未履行完毕之前,除甲方要求乙方退场外,乙方中途不得随便更换班组人员和擅5自撤离施工现场。
3、乙方班组长或代班长必需在施工现场,离开工地连续________小时以上,须告知甲方,并另派人到施工现场,不得影响施工,否则按500元/次担当违约金。
4、乙方必需根据甲方的要求(如工种、人数、进场时间)组织人员入场,工程完毕时,速办理有关离场手续。乙方必需满意甲方的施工进度要求,在施工过程中准时调配(增减)人员。乙方人员由乙方负责治理教育,甲方有权监视检查,全部进场人员必需听从甲方统一安排调动。未经甲方允许,乙方不得擅自抽离人员离开岗位;严禁招用老、弱、病、残、孕及未满18岁的未成年人;严禁招用患有不宜从事建筑施工作业疾病的职工;严禁招用犯罪在逃、吸毒、贩毒人员进入施工现场作业;严禁招用有语言障碍或语言不通的人员进入施工现场作业;甲方发觉乙方招用以上违禁人员,乙方须支付¥500元/人次的违约金,并且乙方要马上清退违禁人员出场,并担当招用违禁人员造成的一切责任。
乙方要管好自己的队伍,不得在工地进展违法犯罪活动。一旦造成犯罪均由乙方担当相应责任,甲方概不负责。
5、严格根据图纸设计、施工验收标准、有关技术要求及施工组织设计(专项方案)细心组织施工,确保工程量到达商定的标准;科学安排作业规划,投入足够的人力、物力、保证工期;落实安全教育,仔细执行安全技术标准,严格遵守安全制度,落实安全措施,确保施工安全;加强现场治理,做到文明施工;担当由自身责任造成的修改、返工、工期拖延等损失。
6、自觉承受甲方及监理、质监站和有关部门治理、监视和各阶段定时和不定时检查;承受甲方随时检查其设备、材料保管、使用状况及其作业人员的有效证件、持证上岗状况;与现场其它分包单位协调协作,顾全大局。
7、按甲方统一规划堆放材料、机具,按甲方标准化工地要求搞好生活区的治理,做好自身责任区的治安保卫工作;按时足额供应本工场所需要的施工机械设备、周转材料、安全设备等保证施工需要。
自行负责材料和设备的保管和看管,如有偷盗自行负责。68、妥当保管、合理使用甲方供应的成品或半成品材料,如乙方使用超过定额损耗量,乙方负责赔偿超损局部。
9、乙方必需听从甲方的现场全部工程师的指令。
10、乙方应对其作业内容的实施、完工负责,乙方应担当并履行承包合同商定的、与劳务作业有关的全部义务及工作程序。
11、乙方不得以任何理由影响甲方生产和进度,造成停工、罢工或找理由拖延工期的,影响恶劣的,甲方可以单方面马上终止合同,且甲方按所做过程实际完成量的60%予以结算乙方劳务工程款。
12、乙方民工进场后,其暂住证由甲方协作乙方办理,费用由乙方担当。乙方雇请人员的一切福利、劳保、保险等由乙方负责,应根据劳动法有关规定按时支付其雇请人员的工资、加班费:
13、准时无偿悬挂、安装工程部标识、标语牌(条幅);
八、安全文明施工
1、乙方新工人进场时甲方向工人进展书面安全技术交底,使工人明确危急所在,同时乙方每天应对班前安全意识教育,并做好记录,每周甲方检查一次记录。乙方在施工过程中严格根据安全气操作规程施工。栓、戴好个人安全防护用品,不违章作业,不野蛮施工。否则由此造成一切经济损失法律责任由乙方全部担当,并承受安全违规惩罚。因乙方缘由发生安全事故时,金额在20230元以内由乙方自行负责,超过20230元以上保险公司赔偿以后余下金额,由甲方负责70%,乙方负责30%的费用。
2、每天安排二人以上特地负责生产作业区的清洁、保卫等工作:
3、每一道工序完工,必需严格执行“三检‘’制度。尤其其配套跟进的安全文明措施。
九、事故处理
发生重大伤亡及其他安全事故,乙方应马上报告甲方,按国家有关法律、行政法规和本合同的相关商定事项进展处理。一旦发生安全事故,乙方应积极实行措施,防止或削减损失,同时爱护好现场。乙方在施工中发生的一切安全事故的刑事、民事责任均由乙方全部担当,甲方不担当任何责任。
十、竣工结算
1、全部工作完成,并经工程承包人组织单项预验收后_____天内,劳务分包人向工程承包人递交完整的结算资料,双方根据本合同商定的计价方式,进展劳务酬劳的最终支付。
2、结算办理完后________个工作日内支付实际完成工程量工程款至98%,预留2%作为质量保证金,工程保修期1年。
十一、施工变更
1、施工中如发生对原工作内容进展变更,甲方提前2天以书面形式通知乙方,并供应变更的相应图纸和说明,乙方按甲方的变更内容和工程施工要求准时进展各项调整和变更。
2、图纸变更或工程增减按实调整(价格按乙方所报相应部位分项综合单价)
乙方务必严格按设计、标准要求及施工组织设计(专项施工方案)施工(操作),不得擅自对工程设计进展变更,园乙方擅自变更设计而发生的一切事故产生的费用和因此导致甲方的损失,均由乙方担当,且延误工期不予顺延。
十二、施工验收
1、乙方应确保所完成施工工程的质量符合本合同商定的质量标准,甲方其它工程的隐藏工程验收结果或工程竣工验收结果说明乙方施工质量不合格时,乙方应负责无偿修复,不延长工期,并担当由此导致的相关损失。
十三、其他
1、乙方下料必需正确,其配料单必需在下料前三天交甲方技术负责人复核签字前方可下料,梁、柱、板钢筋必需满意设计要求严格根据《砼工程现行施工标准要求》机械施工。
2、如因乙方与务工人员的工资纠纷,导致甲方被有关主管部门及上级公司问询、务工人员因工资纠纷造成工地停工、影响甲方现场工作人员正常办公,每次对乙方处以罚款壹万元整。
3、凡与安全防护有关设施非专业人员不得擅自乱拆或松动,如安全设施的确档道,需准时向工程部汇报,由工程部统一安排专业人员处理,否则擅自松动、撤除将按500~1000元以上罚款。造成严峻后果者追究责任班组全部责任。
4、乙方必需仔细熟读本工程图纸严格根据业主方的图纸施工,在施工过程中乙方必需根据甲方要求组织施工人数,乙方必需常住现场人员不得低于_______人,若乙方在工作中达不到甲方要求人数或进度甲方有权给乙方补足调配人员,其工资按市场价从乙方工程款中扣除。
5、乙方负责施工临时场地约_______平方米的砼坪,以交付甲方用于建立临时办公室。另修建一个临时侧所。
6、乙方对工地的临时材料要准时进展爱护,特殊是水泥,要准时进展掩盖,以削减损失。
十四、争议
1、甲方和乙方在履约合同时发生争议,可以自行和解或要求有关部门调解,任何一方不愿和解,调解不成的可向当地仲裁委员会或人民法院提出起诉。
2、本合同未尽事宜,由甲乙双方另行协商签订补充协议。
3、本合同一式三份,甲方执两份,乙方执一份。
发包方(公章):________________
承包方:__________________
托付代理人:__________________
日期:______年____月___日
法定代表人:__________________
身份证号:__________________
托付代理人:__________________
日期:______年____月___日
建筑合同篇6
托付方:(以下简称甲方)
居间方:(以下简称乙方)
第一条居间事项
甲方托付乙方为其居间取得劳务合作,并帮助其与总包方签订合同。
其次条合同有效期
本合同有效期自双方签订之日起至工程期满日止。期满后可续约,续约内容详细事宜由甲、乙双方另行商定后重新签订居间合同.
第三条托付范围及价格
乙方供应居间效劳的工程为土方--元每方,矿--元每吨。乙方应当亲自办理本合同项下事项,乙方不得再就本合同事项转托付他人办理。
第四条甲方义务
1、1、保证供应的资料真实、合法。
2、2、对乙方的居间活动供应必要的帮助与协作。
第五条乙方义务
1、1、真实、精确、完整地向甲方介绍工程的状况。
2、2、根据甲方和总包方确认的效劳和收费标准,为促进成交供应帮助效劳。
3、3、对甲方因履行本合同而供应的相关资料负有保密义务,不得对外披露。在本合同履行完成或解除之日起10个工作日内,乙方应当将相关资料退还给甲方。
4、无论居间效劳是否胜利,乙方均不向甲方收取除本合同第六条明确商定的佣金之外的任何费用。
第六条佣金标准和支付方式
1.佣金支付标准如下:
总包方签订协议后支付--万元,进场后按每月完成工程量总包方支付工程款时按土方每方--元,矿每吨--元支付乙方佣金;
2.佣金支付方式
乙方在促成甲方和总包方签署正式合同后,有义务促成总包方按协议支付劳务费,乙方佣金按总包方付款进度比例支付。
第七条保密条款
一方对因劳务托付而获知的另一方的商业机密负有保密义务,不得向有关其他第三方泄露,但中国现行法律、法规另有规定的或经另一方书面同意的除外。
第八条不行抗力
任何一方因有不行抗拒致使全部或局部不能履行本协议或拖延履行本协议,应自不行抗拒大事发生之日起三日内,将大事状况以书面形式通知另一方,并自大事发生之日起三十日内,向另一方提交导致其全部或局部不能履行或拖延履行的证明。
第九条其它
甲方承诺:假如甲方、乙方和乙方所供应的客户方三方之间达不成劳务合作协议,甲方、甲方的子公司或甲方的关联公司不得单独与乙方所供应的客户方、其子公司或其关联公司另行洽谈合作事宜.假如乙方发觉甲方,甲方子公司或者甲方的关联公司单独与乙方所供应的客户方、其子公司或其关联公司洽谈上述工程之事宜,并达成协议,视为本协议已经完全履行,本协议的目的已经到达,甲方应根据本协议的规定向乙方支付居间效劳费.本协议一经签署,未经另一方的书面同意,任何一方无权擅自变更协议的条款.
第十条合同未尽事宜及争议的解决
本合同未尽事宜可由甲、乙双方协商并另行签订补充合同。补充合同与本合同具有同等法律效力。因本合同发生争议协商不成时,依法向甲方所在当地有管辖权的人民法院提起诉讼。
第十一条合同文本及生效
本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,自甲、乙双方签字或盖章之日起生效。以下无正文。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
建筑合同篇7
甲方:
乙方:
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 公务员考试试题及答案
- 公务员考试世间试题及答案
- 2026年淮南职业技术学院单招职业技能考试必刷测试卷及答案1套
- 2026年宁波幼儿师范高等专科学校单招职业技能测试必刷测试卷完美版
- 2026年沙洲职业工学院单招职业倾向性测试必刷测试卷含答案
- 2026年辽宁城市建设职业技术学院单招职业适应性考试题库附答案
- 初级会计云会计题库及答案
- 2025广东中央港澳工作办公室信息中心面向社会招聘工作人员4人参考题库含答案详解(研优卷)
- 2025广东汕尾市城区代建项目事务中心招聘7人(第一批)参考题库及一套参考答案详解
- 2026年攀枝花攀西职业学院单招职业倾向性测试题库含答案
- 蜡染研学课程讲解
- 施工安全用电常识培训课件
- 医务人员职业道德准则2025
- 监理安全知识岗前培训课件
- 河北省临西县2025年上半年事业单位公开招聘试题含答案分析
- 2025年版小学数学新课程标准测试题含答案【附新课标解读】
- 2025年病历书写规范及病案管理培训试题(附答案)
- 无机化学教学设计案例分享
- 2025年宝武作业长培训考试题库
- 《产品创新设计》课件 第5章 产品创新设计与人工智能
- 异常事项管理办法
评论
0/150
提交评论