2023年装修意向采购合同 装修材料采购合同

年装修意向采购合同装修材料采购合同通用2023年装修意向选购合同装修材料选购合同通用篇一

装修建材的购买是一项重要任务，有些业主为了节省时间久提前预定购买，更多会趁商家节日促销时定下建材。那么装修材料选购合同怎么写呢?以下是在本站我为大家整理的装修材料选购合同范文，感谢您的观赏。

甲方：

乙方：

第一条所购装饰材料基本状况：见附件

其次条总价合同：

合同总价：元，大写(人民币);

第三条质量标准：

乙方保证所供产品符合国家标准及行业标准以及甲方对

第四条供货：

供货时间及地点：根据甲方的通知分批次供应。乙方在接到甲方书面通知之日起3日内将货物送达甲方指定的地点。

第五条安装：

安装方式为(乙方安装/甲方自装);选择乙方安装的，安装标

准为《北京市装饰工程质量验收标准》，《北京市高级建筑装饰工程质量验收标准》，安装费用由乙方担当，甲方应为乙方供应必要的安装条件。

第六条付款方式：

乙方在货物交付给甲方并验收合格后，凭发票一次付清。

第七条违约责任：

1、甲方按规定时间及方式向乙方付款。如未按规定时间付款，每延期一天，则向乙方支付应付款项的5‰违约金。

2、工程竣工后，甲方应准时对乙方进行验收，并在2个工作日内完成验收工作。每延期一天，则向乙方支付应付款项的5‰0违约金。

3、所供材料的品种、规格不符合本合同规定时，乙方应负责退、换，由于上述缘由延误交货时间，每延期一天，乙方应按延期交货部分货款总值的5‰向甲方支付违约金。

4、假如乙方不能按合同规定的产品数量交货，则乙方付给甲方不能交货部分货款总值的5%的违约金。

5、乙方不能按合同规定时间交货时，每延期一天，乙方应按延期交货部分货款总值的5‰向甲方支付违约金。

第八条争议解决方式：

本合同项下发生的争议，双方应协商或向市场主办单位、消费者协会申请调解解决，也可向行政机关提出申诉;协商、调解、申诉解决不成的，应向人民法院提起诉讼，或根据另行达成的仲裁条款或仲裁协议申请仲裁。

第九条本合同一式肆份，甲乙双方各持贰份，自双方签字盖章之日起生效。本合同在执行期间，如有未尽事宜，可由甲乙双方协商，签订补充协议，具有同等效力。

甲方(章)：

签订时间：

乙方(章)：签订时间：

合同签订地：

需方(乙方)：签订时间：年月日

一、产品选购：

乙方同意向甲方选购产品____________。

二、产品质量：

甲方向乙方供应的产品质量，必需符合甲方的质量说明书，并经乙方验收合格。乙方在收到产品的十日内向甲方出具产品验收证明，逾期不出具合格证明或不合格说明，则视产品合格。

三、数量：

____________台。

四、产品价格：

乙方向甲方选购的____________价格为每台_________元。乙方不得将____________作为对外零售之用。上述价格中含产品的售后服务费用及运费。

五、货款支付：

开户行：________________________

账号：________________________

六、交货时间：_____年___月__日前。

七、交货地点：

八、包装：

甲方必需在全部外包装上标识产品必需的有关标记。

九、售后服务：

1.甲方承诺售后服务期限____________年。

2.甲方在出售扫描仪时应向用户明示自己为售后服务担当者并供应相关询问电话等信息。

3.甲方在服务期内为用户供应____________服务。(保修范围：非人为损坏)

十、保密：

双方应对本合同内容及因履行本合同而知悉的对方状况予以保密，未经透露方许可，不得向第三方泄露本合同及透露方的状况。

十一、信息沟通：

甲方：乙方：

电话：电话：

十二、违约解决：

1、未尽事宜，甲乙双方友好协商解决。

2、因执行本协议所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应通过友好协商解决，如协商不成，则应提交北京仲裁委员会解决。仲裁结果是终局的，对双方都有约束力。

十三、本合同自双方签字盖章之日起生效。

十四、本合同用中文书就，并受中国法律约束。本合同一式四份，双方各执二份。

甲方：乙方：

代表人：代表人：

年月日年月日

甲方：

乙方：

第一条所购装饰材料基本状况：见附页

其次条质量标准：乙方保证所供产品符合国家标准及行业标准以及甲方对产品的质量要求，乙方应随货供应产品合格证等证明文件。

第三条供货

供货时间与地点：乙方负责将货物运输至商定地点担当相应运输装卸费用，并在货物交付甲方前担当风险责任。

第四条安装

安装方式为(乙方安装/甲方自装);选择乙方安装的，安装费用由乙方担当，甲方应为乙方供应必要的安装条件。

第五条付款方式准时间：双方商定以协商的方式支付价款。工程开工后，每月10-14日为付款日。审核当月选购材料明细通过后支付已选购材料款的90%。剩余材料款做为质保金，待工程竣工验收合格一年后由甲方一次性支付支付剩余材料款。

第六条违约责任：

(一)乙方违约责任：

1.石膏板、轻钢龙骨、大芯板、乳胶漆、墙、地砖、照明灯具、

2.乙方拖延交货的，每日应向甲方支付拖延部分价款____5_____%的违约金;拖延交货超过____5_____日的，除支付违约金外，甲方还有权解除合同，乙方已收取的定金、预付款或价款应全额返还，以及赔偿造成的其他工序延误等所造成的损失，但甲方在不收取违约金的状况下有权要求乙方双倍返还定金。

(二)甲方违约责任：

2.甲方无正值理由单方解除合同的，应赔偿由此给乙方造成的损失，已支付的定金无权要求返还。

第七条争议解决方式：本合同项下发生的争议，双方应协商或向市场主办单位、消费者协会申请调解解决，也可向行政机关提出申诉;协商、调解、申诉解决不成的，应向人民法院提起诉讼，或根据另行达成的仲裁条款或仲裁协议申请仲裁。

第八条对本合同的变更或补充不合理地减轻或免除乙方应担当的责任的，仍以本合同为准。

甲方(章)：

托付代理人：

乙方(章)：托付代理人：

年月日

2023年装修意向选购合同装修材料选购合同通用篇二

甲方：

乙方：

所购装饰材料基本状况：

质量标准：乙方保证所供产品符合国家标准及行业标准以及甲方对产品的质量要求，乙方应随货供应产品合格证等证明文件。

供货：

供货方式为：

供货时间：xxxxxxxx;

供货地点：xxxxxxxx。

安装：安装方式为(乙方安装/甲方自装);选择乙方安装的，安装标准为《北京市装饰工程质量验收标准》，《北京市高级建筑装饰工程质量验收标准》，安装费用由乙方担当，甲方应为乙方供应必要的安装条件。

付款方式准时间：双方商定以协商的方式支付价款。签订本合同时，甲方支付(定金/预付款)xxxx元(定金不得超过总价款的20%)，货到验收后一次性支付余款。

违约责任：

(一)乙方违约责任：

2、乙方拖延交货的，每日应向甲方支付拖延部分价款xxxx%的违约金;拖延交货超过xxxx日的，除支付违约金外，甲方还有权解除合同，乙方已收取的定金、预付款或价款应全额返还，但甲方在不收取违约金的状况下有权要求乙方双倍返还定金。

(二)甲方违约责任：

1、甲方拖延提货的，每日应向乙方支付拖延部分价款xx%的违约金;

2、甲方无正值理由单方解除合同的，应赔偿由此给乙方造成的损失，已支付的定金无权要求返还。

争议解决方式：本合同项下发生的争议，双方应协商或向市场主办单位、消费者协会申请调解解决，也可向行政机关提出申诉;协商、调解、申诉解决不成的，应向人民法院提起诉讼，或根据另行达成的仲裁条款或仲裁协议申请仲裁。

其他商定事项：xxxxxxxx。

担的责任，仍以本合同为准。

甲方(章)：

托付代理人：

联系电话：

签订时间：

乙方(章)：

托付代理人：

联系电话：

签订地点：

2023年装修意向选购合同装修材料选购合同通用篇三

乙方：

依据《中华人民共和国合同法》及其它相关的规定，甲、乙双方本着公平互利，共同进展的，就汽油柴油供销事宜协商全都，规定如下条款，共同遵守执行。

1、产品符合国家标准，国家施行新的标准则按新的标准执行。

3、乙方订购汽油90#________吨;93#_______吨;97#_______吨;柴油0#________吨;-10#_______吨总款价____________________(大写：)

4、付款方式：现金或银行转账账号()

5、乙方需甲方配送，运费()预付10%定金，甲方将油品送到，验货付款后卸车。

6、计量：依据甲方供油油库流量表实测计算输油数额为准。损耗按有国家有关规定执行。如乙方对流量表实测计算输油数额有异议的，可在出库前双方共同计量确定。

7、验收：乙方应当在提油时进行验收，如对收到油品质量有异议，应准时提出，否则视为甲方所供油品合格。

8、甲方在接到乙方的异议后___日内和乙方共同检验，或者共同托付相应的检验部门进行检验，检验费用由乙方预付：如甲方的供油存在质量问题，则检验费用由甲方担当。

9、本合同价格为当时提货价格，以后价格按发改委通知看法调整。如已办完付款手续油未提完油价上调时，未提油品价格不变，提完为止;油价下调时未提油品按下落后价格，差价冲下次货款或者退款。

10、由于不行抗拒力致使造成成本合同无法完全履行或者部分无法履行，受不行抗力的乙方或者双方均不需担当违约责任。但应在不行抗力大事发生后___日内通知对方，实行乐观补救措施，将不行抗力造成的损失降至最低程度。

1、依法向___________仲裁委员会提请仲裁;

2、依法向_______人民法院提起诉讼。

12、此合同一式两份，经甲乙双方签字后生效。

2023年装修意向选购合同装修材料选购合同通用篇四

发包人：____________（以下简称甲方）

承包人：____________（以下简称乙方）

经双方协商，本着公平、自愿、诚恳守信、友好协商的原则，双方就甲方在民勤工业园区建设的生产基地交由乙方承包施工，有关事项达成全都协商。

1、工程概况：办公楼，层数为5层，全部厂区库房、生产车间及帮助设施、厂区道路地坪、围墙。

2、工程承包方式：包工包料总承包。

3、工程质量标准：按国家现行的质量验收规范和标准达到合格等级。

4、工程结算方式：执行______年______省______地区建筑工程消耗量定额（实体项目、措施项目）、全国统一建筑装饰工程消耗量定额______年______省______地区单位估价表，建筑安装工程费用按______《______省建筑安装工程费用定额》中本工程工程类别上限计取。材料、人工价差的调整执行施工同期______省______地区民勤县材料信息价及调整文件。

5、工程款的支付：乙方所承包的.土建、钢构工程全部由乙方全额垫资施工，施工至主体封顶后一周内支付乙方80%工程款，工程竣工通过五方验收后10日内付至工程总价（变更及调差部分）的90%，待工程结算定案后除扣留3%保修金外，剩余工程款在10日内付清。

6、如因甲方缘由造成乙方不能按时正常进行施工，双方协商解决，造成乙方损失的，甲方视状况进行适当的赔付。

7、此协议为甲乙双方合作的意向施工协议，待甲方托付办理招标手续后，双方签订施工合同，双方各自办理缴纳施工必要的各种费用。

8、本协议中乙方承诺垫资部分，乙方不能以任何理由推辞，否则本协议无效。

9、本意向协议一式肆份，甲方贰份，乙方贰份。双方签字盖章后生效，将构成施工合同的条款！

其它事宜双方再行协商。

甲方：____________乙方：______

法定代表人：托付代理人：______年______月______日

法定代表人：托付代理人：______年______月______日

2023年装修意向选购合同装修材料选购合同通用篇五

合同总价：______元，大写(人民币);

乙方保证所供产品符合国家标准及行业标准以及甲方对产品的质量要求，乙方应随货供应产品合格证等证明文件。

供货时间及地点：根据甲方的通知分批次供应。乙方在接到甲方书面通知之日起_____日内将货物送达甲方指定的地点。

安装方式为(乙方安装/甲方自装);选择乙方安装的，安装标准为《______市装饰工程质量验收标准》，《______市高级建筑装饰工程质量验收标准》，安装费用由乙方担当，甲方应为乙方供应必要的安装条件。

乙方在货物交付给甲方并验收合格后，凭发票一次付清。

第七条违约责任

1、甲方按规定时间及方式向乙方付款。如未按规定时间付款，每延期一天，则向乙方支付应付款项的_______违约金。

2、工程竣工后，甲方应准时对乙方进行验收，并在2个工作日内完成验收工作。每延期一天，则向乙方支付应付款项的_______违约金。

3、所供材料的品种、规格不符合本合同规定时，乙方应负责退、换，由于上述缘由延误交货时间，每延期一天，乙方应按延期交货部分货款总值的5‰向甲方支付违约金。

4、假如乙方不能按合同规定的产品数量交货，则乙方付给甲方不能交货部分货款总值的5%的违约金。

5、乙方不能按合同规定时间交货时，每延期一天，乙方应按延期交货部分货款总值的5‰向甲方支付违约金。

本合同项下发生的争议，双方应协商或向市场主办单位、消费者协会申请调解解决，也可向行政机关提出申诉;协商、调解、申诉解决不成的，应向人民法院提起诉讼，或根据另行达成的仲裁条款或仲裁协议申请仲裁。

甲乙双方各持贰份，自双方签字盖章之日起生效。本合同在执行期间，如有未尽事宜，可由甲乙双方协商，签订补充协议，具有同等效力。

授权代表签字：________________

(单位盖章)

_________年____月____日

授权代表签字：________________(单位盖章)

_________年____月____日

2023年装修意向选购合同装修材料选购合同通用篇六

乙方：

第一条所购装饰材料基本状况：见附件

其次条总价合同：

合同总价：元，大写(人民币);

第三条质量标准：

乙方保证所供产品符合国家标准及行业标准以及甲方对产品的质量要求，乙方应随货供应产品合格证等证明文件。

第四条供货：

供货时间及地点：根据甲方的通知分批次供应。乙方在接到甲方书面通知之日起3日内将货物送达甲方指定的地点。

第五条安装：

安装方式为(乙方安装/甲方自装);选择乙方安装的，安装标准为《北京市装饰工程质量验收标准》，《北京市高级建筑装饰工程质量验收标准》，安装费用由乙方担当，甲方应为乙方供应必要的安装条件。

第六条付款方式：

乙方在货物交付给甲方并验收合格后，凭发票一次付清。

第七条违约责任：

1、甲方按规定时间及方式向乙方付款。如未按规定时间付款，每延期一天，则向乙方支付应付款项的5‰违约金。

2、工程竣工后，甲方应准时对乙方进行验收，并在2个工作日内完成验收工作。每延期一天，则向乙方支付应付款项的5‰0违约金。

3、所供材料的品种、规格不符合本合同规定时，乙方应负责退、换，由于上述缘由延误交货时间，每延期一天，乙方应按延期交货部分货款总值的5‰向甲方支付违约金。

4、假如乙方不能按合同规定的产品数量交货，则乙方付给甲方不能交货部分货款总值的5%的违约金。

5、乙方不能按合同规定时间交货时，每延期一天，乙方应按延期交货部分货款总值的5‰向甲方支付违约金。

第八条争议解决方式：

本合同项下发生的争议，双方应协商或向市场主办单位、消费者协会申请调解解决，也可向行政机关提出申诉;协商、调解、申诉解决不成的，应向人民法院提起诉讼，或根据另行达成的仲裁条款或仲裁协议申请仲裁。

第九条本合同一式肆份，甲乙双方各持贰份，自双方签字盖章之日起生效。本合同在执行期间，如有未尽事宜，可由甲乙双方协商，签订补充协议，具有同等效力。

2023年装修意向选购合同装修材料选购合同通用篇七

出卖方(乙方)：

第一条质量要求

乙方供应的产品应当符合下列质量要求：

1