室外管网工程施工合同范本

室外管网工程施工合同范本室外管网工程施工合同发包人(全称)：[以下简称甲方]承包人(全称)：[以下简称乙方]依据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平的原则，结合工程实际情况，经甲、乙双方协商一致，签订本合同。一、工程概况工程名称：项目室外综合管网工程(给水、污水、雨水、化粪池)。工程地点：（缺失）工程内容：本工程包括设计图纸范围内的室外管道综合工程。二、工程承包范围承包范围：本工程施工图范围以内的内容，包括给水、污水、雨水、化粪池。三、合同工期本合同工期以甲方指定工期为准。四、质量标准工程质量标准：合格工程。1、乙方应确保该工程质量一次性验收达到合格等级，如达不到等级，甲方将不予验收。2、乙方应按标准、规范和设计要求组织施工，并随时接受甲方质监部门的检查。3、如出现质量事故，一切损失由乙方承担，甲方不负任何责任。五、合同价款本合同价款为人民币元整(￥元)。六、合同价款及支付1、本合同价款包干，已包含图纸范围内所有内容。设计变更及现场签证等所涉及工程在合同工程量的±5%内，则合同价款不予调整。若设计变更、现场签证等所涉及工程在合同工程量的+5%以上，则只对超出+5%的部分进行调整。若单项设计变更金额超过万元，则按实际结算。2、结算调整的原则：定额版本及综合取费标准按照招标文件要求执行。主材按照招标文件执行，若文件没有明确，经双方协商确定。3、本合同价款具体结算支付规定如下：(1)每月按工程形象进度的60%支付工程进度款；(2)整体竣工验收合格，支付至合同价的75%；(3)工程审计完，支付至审计价的85%；(4)审计完后六个月，支付至审计价的95%；(5)余款(审计价的5%)作为质保金，在竣工验收合格之日起的一年后30天内支付(无息)。七、工程材料采购供应施工所需材料全部由施工方自行采购，采购的材料必须有出厂合格证，进场材料均需得到甲方驻现场工程师和监理认可后方可使用。八、双方一般责任甲方责任和义务：1、甲方驻工地全权代表姓名：（缺失）2、甲方代表易人，建设方应提前七天书面通知乙方。后任继续承担前任应负的责任和义务。3、监理公司单位称号：（缺失）4、监理公司驻工地总监理工程师姓名：（缺失）5、甲方负责组织乙方和有关部门进行图纸会审，并做好记录。6、甲方负责向乙方提供工程施工图2套。甲方需提供施工所需的水、电和运输道路，并保证在施工期间满足需求。施工现场的水准点和坐标控制点将以书面形式交给乙方，并进行现场交验。甲方还需协调施工现场各承包单位之间的协作关系。乙方需指定驻工地全权代表，并在易人前提前七天以书面形式通知甲方。乙方还需配备足够的有岗位证书的施工管理人员，并将公司执照、质资证书、项目经理、施管人员和岗位证书等全套复印件交给甲方项目部及监理公司。在拿到施工图七天内，乙方需编制施工组织设计（施工方案）并交给甲方项目部及监理公司待通过后，方能组织施工。乙方还需向甲方项目部提供工作进度计划和质量安全进度网络控制节点图。同时，乙方必须保证施工现场清洁，符合武汉市文明施工和安全施工的规定要求。乙方需承担因违反有关规定造成的损失和罚款，并负责已完工程的成品保护工作，承担未交付甲方之前发生损坏的修复费用。因其它单位造成的损失，由甲方仲裁协调。为了加强安全施工管理，贯彻“安全第一，预防为主”的安全生产方针，甲乙双方必须明确双方在施工生产中的安全责任和职责。甲方需向乙方传达国家和上级有关部门下发的有关安全生产的方针、政策、法规及其它文件，并提供工程所需的部分安全技术资料。甲方还需协助乙方做好工伤事故的调查处理和事故隐患的整改工作。乙方必须严格执行国家有关安全生产的方针政策、法规，并制定有关安全文明施工措施。在施工期间，乙方需接受甲方的监督和指导，并定期向甲方安监部门汇报工作。乙方项目经理必须亲自抓安全工作，配备专职安全员，并报甲方备案。乙方施工现场要建立由生产管理人员和班组长参加的安全生产管理小组，对生产进行监督检查，发现隐患及时消除，特殊工种要持证上岗，凡患高血压、心脏病以及不适合高空作业者，严格从事高空作业。乙方施工现场的作业人员、机械设备、临时用电、脚手架等设施必须符合武汉市有关规定。凡在乙方施工范围内发生的一切安全责任事故所造成的人身伤亡和经济损失及刑事责任，全由乙方承担。最后，甲方和乙方需在合同中约定履约保证金。乙方应在合同签订之日起的XX天内向甲方支付履约保证金，保证金金额为人民币XX元整（转账支票）。在室外综合管网工程全部完工并经竣工验收合格后，履约保证金将无息退还给乙方。若出现以下情况，履约保证金将不能退还或部分退回：1.由于室外综合管网工程导致土建施工承包单位关键线路延长工期X天以上（含X天）；2.承包方未能忠实履行合同文件规定和双方同意的有效修改、补充和变动；3.使用伪劣材料或未按规范要求施工，经甲方或监理方劝阻3次以上，仍未进行改正；4.未经甲方同意，将本工程转包给其他单位；5.乙方违反合同相关约定，履约保证金将作为违约金予以抵扣。十、争议的解决若因本合同引起或与本合同相关的任何事宜发生争议或纠纷，甲、乙双方应及时友好协商解决。如协商不成，双方同意向武汉仲裁委员会申请仲裁，仲裁结果一裁终局。十一、其他1.本合同一式8份，甲、乙双方各执4份，均具有同等法律效力。2.若非甲方同意，本工程严禁其他任何形式的分包与转包。一旦发生，甲方有权解除本合同。甲方要求解除合同的书面通知到达乙方之日起，本合同自行中止。同时，乙方应按本合同总金额的XX%向甲方支付违约金和履约保证金。甲方：法定代表人：委托代表人：乙方：法定代表人：委托代表人：合同签订时间：年月日室外绿化管道建设工程合同范文二甲方（以下简称发包方）委托乙方（以下简称承包方）承包室外绿化管道建设工程。为确保工程质量、进度、安全及文明施工，明确甲乙双方的责任、权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关规定，双方协商一致签订本合同。第一条工程概况1.工程名称：xx有限责任公司室外绿化管道建设工程。2.工程地点：位于xx工业园区（南苑）热电厂北侧。3.工程内容：详见工程量清单。4.工程承包方式：综合单价承包，乙方包工包料。5.结算原则：根据合同约定单价按乙方实际完成工程量结算。6.开工：乙方在施工现场具备施工条件后七个工作日内进场开工。7.本项目所用的所有建筑材料、建筑构配件及其他设备等（以下统称工程材料）均由乙方自行采购使用，工程材料符合国家相关标准。第二条合同价款（工程款）及支付1.合同总价（大写）：xxx元整；（小写）：xxx元。本合同属于综合单价承包合同，具体单价标准详见附件工程量清单。工程款支付方面，甲方应在合同生效后支付合同总价的50%作为预付工程款。待施工完成并经验收合格后，甲方应在3日内付清剩余工程款，付款方式为银行转账。双方的权利和义务方面，甲方应按照合同要求及时支付工程款，提供本项目施工图，提供施工场地并保证运输道路畅通，同时提供乙方施工现场所需的施工用水和用电。甲方还应按照合同约定及时组织工程验收和办理工程结算，协助有关部门配合乙方做好施工现场交叉施工等协调工作。在工程开工前，甲方还应向乙方提供施工场地的工程地质勘察资料，以及施工现场及毗邻区域内供气、供热、供电、通信、广播电视等地下管线资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料或图纸，并保证资料的真实性和有效性。此外，甲方还负责开挖管沟及回填管沟，包括管道上下覆盖300mm沙土的施工。乙方方面，在收到工程预付款，并在施工现场具备施工条件后七个工作日内组织进场施工。乙方应严格按照设计图纸、施工规范及有关技术要求进行施工，施工质量必须符合国家现行有关施工标准，并需通过验收合格。同时，乙方还负责工程的安全生产及施工人员的施工安全。关于工期的约定，本工程的工期为自开工之日起二十个工作日。在工期未顺延的情况下，乙方应在前述工期内竣工，并在竣工后通知甲方验收。若甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，必须征得乙方同意。如果因设计变更或工程量增加或其他非乙方原因（如天气因素影响等）导致停工的，工期会顺延。如果因甲方原因致使工程中途停建、缓建，甲方应采取措施弥补或减少损失。同时，甲方应赔偿乙方由此造成停工、窝工、返工、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。最后，关于质量、验收及结算方面，本工程以施工图纸、做法说明、设计变更为施工依据，以《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）为施工管理及质量评定验收标准。本工程的质量要求为合格。工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方须在收到验收通知之日起七日内组织验收，并在验收开始后五日内完成验收，办理验收、移交手续。如果甲方因客观原因未能在规定时间内组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。如果甲方自接到验收通知之日起超过十五日无故不组织验收，视为验收合格，甲方应及时办理工程结算及支付工程款。完成后，乙方需提供两年的保修期，保证工程质量，并承担质量问题的责任。质量保证金为工程结算总价的5%，在工程结算款中扣除，工程结算定案后退还乙方。六、免责条款由于恶劣天气等非乙方原因所造成的工程工期延误和其它损失等，工期相应顺延，乙方不承担责任。七、争议解决双方友好协商解决，协商不成的，向乙方住所地人民法院提起诉讼。八、合同的签订和生效本合同经双方签字盖章后生效，一式二份，甲方执一份，乙方执一份，具有同等法律效力。甲方：xxxxxxxxxxxx有限责任公司地址：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx乙方：地址：年月日：若乙方未能使工程质量一次性验收合格，应支付质量保证违约金肆万元给甲方，从工程结算款中扣除，归甲方所有。工程验收依据相关技术标准规范，包括《建筑工程质量检验评定标准》、《建筑工程施工质量验收统一标准》和《砌筑工程施工质量验收规范》。给水工程所使用的材料必须严格遵守《关于规范使用小型供水工程材料的通告》的要求。确保供水工程竣工使用后能正常交接给市水务集团管理。工程竣工后，乙方应向甲方提交工程竣工资料及竣工验收申请报告。甲方将组织乙方和监理公司三方共同进行工程验收。在乙方进场时，应听从甲方管理人员的协调安排，并加强安全教育。如果发生人员伤亡事故，甲方不承担任何责任。乙方应按照甲方的要求组织施工，并接受监理人员的监督。如果工程质量不能达到要求，施工进度不能按计划完成，甲方