工程款拖欠起诉状范本

工程款拖欠起诉状范本工程是一个耗费时日十分之长以及花费十分巨大的一种活动，所以其工程款对于施工方来说都是十分关键的，但是由于工程款数目过于巨大，所以经常有拖欠工程款的情况发生。下面就让我为大家带来工程款拖欠起诉状范本相关内容，大家一起来看看吧。一、工程款拖欠起诉状范本起诉单位：（全称）：市县建筑公司企业性质：集体经营范围：工业与民用建筑.流动资金：xxx万元何时经何部门批准开业：年月份经县基建局批准地址：县乡电话：开户银行：工区历下办理处。帐号：法定代表人姓名：职务：被告单位（全称）：市职工教育培训中心地址：市-路号事由：建筑安装工程承包合同拖欠工程款纠纷事实和理由：年月日，县建筑工程总公司公司（原告，以下简称乙方）同市职工教育培训中心（被告，以下简称甲方）签订了《建筑安装工程合同》，标的是乙方为甲方修建教工宿舍楼两幢。承包方式是“议标形式，也工包材料”。承包额为xx万元。开工日期定为年月日；竣工日期定为年月日。合同签定后，乙方按时将设备机具等运进工地，但甲方因工地、图纸等原因没有同有关单位交涉好，直到年月日乙方才正式开工。在长达一百七十七天之内，由于甲方的原因，造成乙方开进工地的70余名职工无活可干，机具设备长期双里无用，给乙方经济上造成损失达xx万元。甲方虽然承担了xx万元的误工费，但尚有xx万元到今有承担赔偿损失的责任。两幢宿舍楼建筑安装工程竣工后:，于年月日，乙方又同甲方签订教学楼工程的施工合同书（附原印件）。教学楼工程于年月日完工。三幢楼均经市建筑工程质童监督站校验合格交付被告使用。工程结算书经甲、乙双方审定后，交市建设银行校准定这杂，双方无任何争议。甲方应依合同书之规定与乙方结清工程款，但至今甲方仍拖欠乙方工程款21793.06元。从年元月开始，甲方要求乙方为其零建工程拖工。经多次协商达成协议，乙方又为甲方修建了汽车房、锅炉房、坝墙等多项零建工程。但价值xx万元的工租款至今不与乙方结算。因甲方一再拖欠乙方工程款，致使乙方工人工资长期不能支付，被迫于年月底撤离甲方工地。为了收回甲方拖欠的工程款，乙方组织专人多次与甲方交涉。开始，甲方以工程资料不全为由予以推拖，乙方只得将自己的全部资料复印交给甲方。后来，甲方又以有关建材差价不合理为由拒绝支付原宿舍楼、教学楼所拖欠的工程款，并推而广之，拒绝审核乙方后期施工的全部零建工程的结算。综上所述，甲方违反合同书的约定，单方面地推翻合同书规定的有关条款，无理拖欠乙方工程款给乙方造成了很大的经济损失。《民法通时》第一百零六条规定：“公民、法人违反合同或者不履行其他义务的，应当承担民事责任。”《经济合同法》第三十九条第二项一至五款和（建筑安装工程承包合同条例》第十三条第二项一至五欲规定：未能按照承包合同的规定履行自己应负的贵任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿承包方因此发生的实际损失；不按合同规定拨付工程款；按银行有关逾期付款办法或“工程价款结算办法”的有关规定处理。诉讼请求：责令甲方偿付工程款和赔楼乙方经济损失：1、 付清宿舍楼、教学楼拖欠款XX万；2、 结算零建工程款：xx万元减去甲方垫付的材料款xx万元，应付给乙方工程款XX万元；3、 赔偿乙方的经济损失：年至年度拖欠款的滞纳金54595.88ig；年月至月设备闲置费x万元以上三项合计，共xx万元。此致市区人民法院起诉单位：县建筑工程总公司公司（盖章）年月日附：1、本状副本1份；2、书证28件。二、拖欠工程款多久可以起诉具体拖欠多久可以起诉，这应该按照合同的规定。比如合同如果规定半年的话，到期不进行偿付，其实都已经违反了法律。拖欠工程款的起诉属于民事诉讼，因此拖欠工程款的起诉程序只要符合《民事诉讼法》即可。也就是说只要将起诉书提交人民法院，人民法院立案受理了，起诉程序就完成了。自《合同法》及2002年6月20日，最高人民法院发布了《关于建筑工程价款优先受偿权问题的批复》法释（2002）16号（下称简称《批复》）颁布实施以来各地法院已经有许多判例说明，拖欠承包工程款优先受偿权是可以作为一项独立的诉讼请求提出的，所以为保障诉讼后利益的最大化，当事人提起拖欠承包工程款诉讼请求时，尽量同时提出拖欠承包工程款优先受偿权这一请求。三、拖欠工程款的诉讼时效大多数拖欠工程款已历时相当久，甚至超过两年，有的甚至达到十年之久。拖欠太久的工程款，承包商经常因法律意识淡薄或碍于情面怕影响与建设方的关系等原因而错过诉讼时效。工程欠款的诉讼时效为两年，从知道或应当知道拖欠行为起算。我国法律规定诉讼时效可以通过一定的主张权利行为得以中断，中断后诉讼时效可以重新计算。因此，各承包商可以采取书面发函（对方一定要签收或采取挂号信等形式证明已送达）、向清欠主管部门及相关部门投诉（一定要有书面记录）、与发包方补充协议或签订还款协议等办法，使诉讼时效中断。相信大家