工程索赔复习资料

名词解释国际工程：国际工程是指一个工程项目的可行性研究、融资、设计、采购、施工与安装、验收移交和运营等多个阶段的参与方来自不止一个国家或国际组织，并且按照国际上通用的工程项目管理模式、规则和理念进行管理的工程。国际工程变更:是指在颁发工程接收证书之前的任何时间，业主通过发布指示或由承包商提交建议书经业主批准对合同原规定的工作范围、质量标准、实施顺序等内容进行的任何更改。3“Butfor”法：是国际工程工期索赔中常用的一种方法，通过计算实际工期与去除了（butfor）承包商引起工期延误的工期之差来判定索赔工期的一种方法。初始事件原则：初始事件原则是指在多时间交叉时段中应判断哪一种原因是最先发生的，即找出“初始延误者”，他首先要对延误负责。责任分摊原则:责任分摊原则是指，当交叉时段内的事件由业主、承包商共同承担责任时，按各干扰事件对干扰结果的影响分摊责任，并由双方共同承担。选择项目管理与承包模式:DBB（设计、招标、建造）、DB（设计-建造）、EPC（设计-采购-施工）、BOT（建造-运营-移交）国际工程项目主要参与方：业主、承包商、工程师、分包商、供应商、项目融资方3・国际工程工期索赔的特点：不可逆性、偏向性、工期索赔与费用索赔的相关性费用索赔的计价方法：实际费用法、总费用法、修正的总费用法、合理价值法、审判裁定法、费用索赔计价方法对比5・工程变更类型:指示的工程变更、推定的工程变更新增工程类型：附加工程、额外工程、常用的合同范本：FIDIC合同范本、NEC合同范本、JCT合同范本、PPC2000合同范本简答一、 .费用索赔的计价方法：实际费用法、总费用法、修正的总费用法、合理价值法、审判裁定法二、 按索赔目的分类：工期索赔：工期索赔就是承包商向业主要求延长时间，是原定的工程竣工日期顺延一段合理的时间。获得工期补偿的前提是工期延误不是由于承包商的责任造成的，而是由于客观原因或是业主方面的原因导致。合理的工期延长，可以使承包商避免承担“误期损害赔偿费”如果由于承包商的原因导致计划进度错误，如实际开工日期晚于业主指令的开工日期、施工机械缺乏、物资供应不及时或组织管理不善等，则承包商无权要求延长工期，对此承包商唯一的办法就是资费采取赶工措施把延误工期赶回来；否则承包商就必须承担误期损害赔偿费。费用索赔:本书中所用的费用索赔是一个广义的概念，包括成本支出和利润，也可称为经济索赔。在实际工程实施过程中，如果承包商发生的费用超过了投标报价书中的预算费用，而费用超支的责任不在承包商方面，也不属于承包商的风险范围，则承包商就有权向业主要求补偿不应该由承包商承担的经济损失或者额外开支，也就是取得合理的费用补偿，甚至包括合理的利润。三、 国际工程索赔常用的证据资料和依据：法律与法规、招标文件、投标文件、工程量清单、计日工表、合同条件、业主要求、来往信函、会议纪要、现场记录、现场气象记录、工程进度计划、工程财务记录、市场信息资料、先例与国际惯例四、合同解释的原则：1）从整体上解释合同、2）根据合同的含义、3）书面文字为准、4）定量优先、5）反义居先、6）以法律为准、7）以明示条款为准、8）参照先例裁决五、 工期延误分类：按延误结果划分：1、可原谅补偿的延误2、可原谅不可不尝的延误3、不可原谅的延误。按延误是否处于关键线路上划分：1、关键性延误2、非关键性延误。按延误发生时间划分：1、单一性延误2、共同延误（同时性延误、交错性延误）六、 共同延误的责任归属原则初始事件原则2.不利于承包商原则责任分担原则4.工期从宽、费用从严原则七、 国际工程工期索赔分析步骤：确定分析的依据2确定干扰事件多工程活动的影响3.确定工程活动变化对总工期产生影响及责任分析八、 国际工程可索赔费用的构成直接费：人工费、材料费、施工机械设备费。间接费：现场管理费（保证金、保险费、工程师食宿设施、监理费、代理费、交通设施费）总部管理费（办公费、通讯费、职工福利费、差旅费）。利润九、 在国际工程索赔中，以下几个方面的费用一般是不允许索赔的1承包商对索赔事件的发生原因负有责任的有关费用。承包商对索赔事件未采取减轻措施因而扩大的损失费用。承包商进行索赔工作的准备费用十、不利现场条件的类型：第一类不利的现场条件：是指在招标文件中描述失实的现场条件，即在招标文件中施工现场存在的不利条件虽然已经提出，但严重失实。在实际工作中经常遇到的第一类不利的现场条件主要有以下情况：1） 在开挖现场挖出的岩石或砾石的位置高程与招标文件中所述的位置高程差别甚大2） 招标文件钻孔资料注明系坚硬岩石的某一位置或高程上，出现的却是松软材料3） 破碎岩石或地下障碍物的实际数量大大超过招标文件中给出的数量4） 设计指定的取土场或采石场开采出来的土石料，不能满足强度或其他技术指标要求，而要更换料场5） 实际遇到的地下水在的位置、水量、水质等方面与招标文件中的数据相差悬殊6） 地标高程与设计图纸不符，导致大量的挖填方量7） 需要压实的土壤的含水量数值与合同资料中给出的数值差别过大，增加了碾压工作的难度或工作量等第二类不利的现场条件：是指在招标文件中根本没有提到，而且按该项工程的一般施工实践完全是出乎意料的不利现场条件。这种意外的不利条件，是有经验的承包商难以预料的情况，如：1）在开挖基础时出现了古代建筑遗迹、古物或化石2） 遇到高度腐蚀性地下水或有毒气体，给承包商的施工人员和设备造成遇外的损失3） 在隧道开挖过程中遇到强大的地下水流等H^―、工程变更单价确定方式：1按报价书中的单价计算工程款.工程师在作出此决定时应该考虑以下因素：1） 变更工程的性质及数量2） 变更工程对施工开办费的影响程度3） 发布工程变更的时间4） 变更工程的施工方法5） 变更工程的位置与原合同工程的差异程度等2参照投标单价确定新单价3重新确定单价十二、推定的加速施工，必须满足五个条件：1发生了可原谅的延误2向业主发出可原谅延误的通知，要求延长工期；3业主未能在合理的时间内给予工期延长的许可4业主方发出了明示的或者暗示的加速施工令5承包商实际采取了加速施工措施十三、索赔报告的内容：1总论部分2合同引证部分3索赔款额计算部分4工期延长计算部分5证据部分十四、制定索赔谈判策略过程1、 索赔目标的确定2、对谈判对手的分析3、经营战略分析4、相关关系分析5、谈判过程分析6、索赔计价方法选择7、力争单项索赔谈判十五、ADR的特点：1现对于仲裁或者诉讼的强制性，ADR是一种强制性较弱的争端解决方式，对争端各方都有一定的吸引2、 与仲裁或诉讼的不确定性相比，争端双方都能更好的控制争端解决的结果3、 ADR比价符合争端双方在不同程度上寻找快捷、经济且不影响各方和谐关系的争端解决方式这一目的，能降低争端解决的费用，使争端能在更短的时间内得到解决，并且会减少一方在仲裁或诉讼失败后产生的挫败