正规承包协议书_第1页
正规承包协议书_第2页
正规承包协议书_第3页
正规承包协议书_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

正规承包协议书协议背景本协议书是由甲方（承包人）和乙方（业主）共同拟定，旨在规范双方之间的承包关系，保证工程质量，维护双方的合法权益。甲方（承包人）基本情况公司名称：XXX建设公司法定代表人：张三注册资本：XXX万元公司地址：XX市XX区XX路XX号联系方式：电话：XXX-XXXXXXX，邮箱：XXX@XXX.com乙方（业主）基本情况姓名：李四联系方式：电话：XXX-XXXXXXX，邮箱：XXX@XXX.com工程项目地址：XX市XX区XX路XX号工程概况本工程为甲方承包乙方的XX项目，包括以下内容：工程名称：XXXXXXXXXXXXX；工程地点：XXXXXXXXXXXXX；工程内容：XXXXXXXXXXXXX；工程规模：XXXXXXXXXXXXX；工程造价：XXXXXXXXXXXXX万元。承包期限本工程承包期限为从XX年XX月XX日开始，至XX年XX月XX日止，共计XX个月。协议条款工程规范甲方承包本工程应符合以下规范：国家和行业质量标准；地方政府颁发的建筑规划和设计方案；乙方提供的技术要求和有关文件。工程质量甲方在承包本工程的建设中，负责确保工程质量，保证施工符合设计方案和验收标准；同时，在完成工程后，还应提供相应的售后服务。工程进度甲方必须合理安排施工计划，在保证工程质量的前提下，尽快完成本工程。若因甲方责任导致施工进度延误，需按约定向乙方承担相应的违约责任。工程款项甲乙双方应依据施工进度和工程质量，按合同约定支付工程款项。甲方应提供详细的费用明细，并配合乙方进行检查验收。工程变更如因特殊情况需要变更工程内容或程度，甲乙双方应通过书面协议确认，重新确定工程款项和工期。工程保险甲方需按照法律法规要求，购买施工工程的建设工程质量保险和施工工伤保险；同时，还需承担一切工程保险事故的赔偿责任。违约责任如甲方违反本协议书的内容和承诺，或工程质量不符合合同要求，将视为违约，并需要向乙方承担相应的赔偿责任。协议解除如因不可抗力等原因，导致本协议无法履行，双方应通过友好协商，共同解除本协议书。争议解决如甲乙双方在履行本协议中发生分歧，应通过友好协商解决；协商无法解决的，可向有关仲裁机构申请仲裁，也可向有管辖权的法院提起诉讼。协议生效与解释本协议经甲乙双方签字、盖章后生效。协议中未尽事宜，可另行协商解决。本协议解释权归甲乙双方所有。签约地点和日期甲方（承包人）：__________________________（盖章）乙方（业主）：________

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 合同范本

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论