旋挖桩基施工合同

异质接高效太阳能电池项目（一期工程）施工协议发包方（甲方）： 承包方（乙方）： 句容美城桩基工程有限公司合同签订时间： 2019年02月16日合同签订地点： 发包方现场办公室协议书一、 工程概况1、 工程名称：异质接高效太阳能电池项目（一期工程）2、 工程地点：浙江省湖州市长兴县煤山镇3、 工程内容：旋挖机钻孔桩二、 施工承包范围及承包方式：1、 承包范围:从机械进场至按设计图纸和相关文件完成所有桩基工程，包括：旋挖桩机干作业成孔、钢筋笼安装、桩身砼灌注及通过验收、机械退场的全部过程工作内容。具体包括：除材料费、水电费、临时道路费、总包服务费、总包配合费、税金、非因乙方原因造成的多次施工机械进退场费、安拆费及场内外运输费以外，仅包含：Q人工费、机具费；Q临时设施（住宿费）、管理费、利润、劳保统筹费。2、 承包方式：包工不包料三、 安全施工1、 乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按照安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。如有违规施工导致人员伤亡，一切后果由乙方承担。2、 在乙方进场施工至交付工程的整个期间，乙方应严格遵守施工规范，保证施工现场安全。3、 乙方在进场施工前应组织全体施工人员进行安全培训和教育。未经教育培训，不得上岗作业。4、 发生重大伤亡事故及其他安全事故，乙方应按有关规定立即报告有关部门并通知甲方工地代表。同时按有关部门要求进行处理，费用有乙方承担。5、 乙方必须给现场工人投入人身意外保险和工伤保险。6、 乙方必须保证灌注桩尺寸符合图纸设计要求，不能出现孔深不足，孔径不符，灌注桩孔身倾斜现象而影响施工。四、 工程质量：1、 乙方应严格按施工要求设计和说明文件和国家标准有关规定、规程、标准要求施工。乙方每完成一道工序，应经甲方验收同意方可下道工序施工。2、 甲方授权代表的检查。检测不影响即施工正常进行。如检验不合格的，影响施工的费用和损失由乙方承担。3、如乙方在施工中发生质量事故，应及时书面报告甲方授权代表。一般质量事故的处理结果由甲方报公司备案；重大质量事故的处理方案应经甲方设计部门。五、 工程承包价及付款方式：1、 本工程采用干作业旋挖成孔方式施工，每米承包单价135.00元/米（大写：壹佰叁拾伍元整）；如实际施工时遇下钢护筒辅助方式成孔和遇高强度岩层成孔施工及成孔方式改变，甲乙双方另行协商。工程结算时，应以甲方、乙方及建设、监理单位四方共同认可的实际测量的成孔深度计算（成孔深度为自然地面标高到孔底标高）。2、 施工期间按月实际施工完成工程量的30%支付月进度款。3、 乙方全部打桩完成三日内甲方应完成工程结算工作，如三日内未完成结算工作，将视为甲方同意乙方上报的工程量。并于结算工作完成后三日内付至结算总价的95%。4、 剩余结算款5%应于通过桩基验收后三日内或打桩完成后三个月内付清。5、 甲方应以现金转账方式支付工程款，不得以承兑支票和商业承兑等方式进行支付。6、 乙方不提供任何相关工程税票。六、 各方责任和义务：1、 甲方责任和义务（1） 甲方负责场地“三通一平”工作，确保机械设备能正常施工（如钢板租赁、地表排水疏通、暗塘处理、临空及地下障碍物的清理），提供地质报告。（2） 甲方负责处理与班组之间以及建设、监理等上级单位的一切确保工程正常进行施工、验收、协调等关系及根据班组机械型号大小合理划分施工区域。（3） 甲方有责任应对工程质量、安全进行主项控制，对乙方施工时出现的问题应及时提出，并要求乙方及时整改，直至乙方整改完成。（4） 甲方应对乙方做好相关安全、质量等技术交底、设计图纸的变更。（5） 甲供材料的检测、复检和供应需求应及时，如商品砼、钢筋笼制作、声测管、试桩护筒等。（6） 如因非乙方原因（三通一平；障碍物清理；与上级关系协调；班组间施工区域划分；安全、技术、设计变更交底；甲供材料的检测复检及供应；开工施工许可办理、工程施工资料编制、定位测量放线、施工验收、孔深判岩等施工过程中应由甲方完成的所有工作）造成乙方人员、机械窝工及中途连续24小时以上停工或累计超过24小时以上停工的经济损失应由甲方承担。2、 乙方责任和义务（1）配合甲方做好施工设计图的会审及技术交底，处理解决相关的技术问题。（2） 对工程进度、质量、安全、环保文明施工等承担相应责任。（3） 遵守甲方施工现场各项管理制度，服从甲方、建设、监理的管理，做好分包范围内的现场文明施工，卫生清理工作。（4） 及时向甲方上报成桩进度计划的正确性、完整性。并按照甲方的施工总进度计划要求组织施工。（5） 配合与建设、监理的预检、隐检、材料检验、试验等达到工程合格标准所要求的一切工作。（6） 严格按照施工图纸、技术规范、操作规程、工艺流程进行施工，确保工程质量。（7） 负责对已完工程的成品保护工作，按照国家的相关规定对工程质量负责。（8） 乙方确定项目经理、项目技术负责人，不得擅自离开工地，如需临时离岗一天以上的需报甲方现场项目经理书面同意。（9） 如因非甲方原因造成施工人员、机械窝工及中途停工的经济损失应由乙方自行承担。七、其他：1、 纠纷处理（1） 本协议在履行过程中如发生争议，双方应协商解决。协商不成的，依法向工程所在地人民法院提起诉讼。（2） 本协议履行和纠纷处理的依据在本协议的履行中或争议处理时，按以下原则适用协议或法律。本协议文件组成及优先次序依次为：Q本协议；©本协议的补充协议或附件；Q施工图纸；©双方来往电话、联系单、通知书、确认书等与本协议履行、终止解除©如报价单中与施工图纸有不相符之处、以设计图纸为准。2、甲、乙双方于XXXX年XX月XX日签订的《协议书》将作为本协议的补充协议。与本协议