工程施工合同书

工程施工合同书工程施工合同书甲方（委托人）：（公司名称）________________________地址：________________________法定代表人：__________________________联系电话：__________________________乙方（承包人）：（公司名称）________________________地址：________________________法定代表人：__________________________联系电话：__________________________依据《中华人民共和国合同法》以及其他有关法规，甲乙双方经平等协商，就下列工程（以下简称项目）的承包事宜达成如下合同：一、项目基本情况项目名称：________________________项目地点：________________________建设单位：________________________建设规模：________________________项目负责人：________________________二、承包范围和价格1、承包范围：（1）__________________________________（2）__________________________________（3）___________________________________2、承包价格总价________________________（大写）人民币______________________元整三、履行方式1、施工方案：乙方应根据建设单位的要求制定施工方案，并经建设单位确认后实施。2、工期：（1）总工期为_________天/月/年，自______年______月______日起计算；（2）以下紧要工程的时间限制（表格）：名称要求完成时间备注（3）工期的延长：①乙方因自身原因造成工期延长的，将按照违约责任条款承担责任；②因不可抗力因素、设计变更、建设单位原因或其他非乙方原因造成工期延长的，甲方应给予一定的经济补偿。3、质量、安全和进度控制：（1）乙方应严格按照国家有关标准及建设单位的要求，保证施工质量和进度，在任何情况下不得减弱质量和安全保障。（2）乙方应指定专人对施工过程和施工质量进行现场监督和检查，并对存在的问题及时处理。（3）甲方有权随时进行检查、验收，并要求乙方对发现的问题或不合格的工程进行整改和补救。四、报酬支付方式1、乙方应按照合同约定及时提供有关工程进度、工程量、质量和费用资料。2、甲方于确认乙方提交的工程进度、工程量、质量和费用资料后，在三个工作日内支付相应的款项。3、向乙方支付的合同款项应纳入预算支出，接受审计监督，由甲方专人统一负责支付。五、违约责任1、如甲方未按照合同约定及时支付款项的，乙方有权暂停该合同相关工作直至甲方支付完毕，并由此造成的一切损失由甲方承担。2、如乙方未按照合同约定及时履行或履行不符合要求的，乙方应对由此造成的损失，按照双方约定的方式承担相应的违约责任。3、如因不可抗力造成双方不能履行合同的，应采取协商解决的方式，遵守《中华人民共和国合同法》的有关规定。4、由于乙方原因造成施工质量不符合要求的，甲方将有权要求乙方免费进行整改；如在一定期限内未达到要求，甲方有权解除本合同。六、法律效力和争议解决1、本合同自甲方和乙方在合同文本上签字后生效，并具有法律效力2、如甲乙双方商定需要变更合同内容，应在书面协议下进行变更。3、本合同如涉及任何争议，双方应就有关争议进行协商，协商不成时，可以向双方约定的仲裁机构申请仲裁，也可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他1、本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。2、未在本合同中规定的事项及变更事项，双方可以另行协商确定后签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。甲方（委托人）：乙方（承包人）：签字：______________签字：________________日期：_____