车辆销售合同（集锦12篇）

车辆销售合同（集锦12篇）

车辆销售合同第1篇

卖方：

买方：

第一条卖方依法出卖具备以下条件的旧机动车：

车主名称：

号牌号码：

厂牌型号：

初次登记日期：

发动机号：

车架号：

养路费缴付有效期自________年________月____日至________年________月____日。

最近一次年检时间：________年________月。

行驶公里数：________万公里。

车辆运用性质：客运、货运、(是)出租、租赁、非营运、其它。

其次条车款及交验车

车款为(不含税费)123万元；大写壹佰贰拾叁万元整。

买方应于________年____月____日在买方居处地同卖方当面验收车辆及审验相关文件，并以现金的39；方式自验收、审验无误之日起当天内向买方支付全部车款。

卖方应在收到车款后当天内交付车辆及相关文件，并帮助买方在允许办理车辆过户时____日内办理完车辆过户、转籍手续。车辆过户、转籍过程中发生的税、费负担方式为：全部由买方负担。

相关文件包括：机动车行驶证、机动车登记证书、税讫证明、车辆年检证明、养路费缴费凭证、道路运输许可证、营业执照正本和副本、改气合格证、收费许可证、税务登记证、车船运用证、社会集团体会员证、保险单各一份。

第三条双方权利义务

1、卖方应保证对出卖车辆享有全部权或处置权，且该车符合国家有关规定，能够依法办理过户、转籍手续。

2、卖方保证向买方供应的相关文件真实有效及其对车辆的陈述完整、真实，不存在隐瞒或虚假成分。

3、买方应根据约定时间、地点与卖方当面验收车辆及审验相关文件，并根据约定支付车款。

4、卖方收取车款后，应开具合法、有效的收款凭证。

5、买方应持有效证件与卖方共同办理车辆过户、转籍手续。

6、车辆交付后，因车辆运用发生的问题由运用者负责(其中因交通事故发生的费用、养路费和相关罚款等全部费用)。

第四条违约责任

1、第三人对车辆主见权力并有的确证据的，卖方应担当由此给买方造成的一切损失。

2、卖方未根据约定交付车辆或相关文件的，应每日按车款2%的标准支付违约金。

3、因卖方缘由致使车辆在允许办理期限____日内不能办理过户、转籍手续的，买方有权要求卖方返还车款并担当一切损失；因买方缘由致使车辆在允许办理期限____日内不能办理过户、转籍手续的，卖方有权要求买方返还车辆并担当一切损失。

第五条合同争议的解决方法

此协议未尽事宜双方友好协商，协商未果，任何一方均可向对方所在地人民法院寻求爱护。

第六条买卖双方其他约定事项

车辆自交付之日起，车辆的全部产权归买方全部。

此协议一式两份，买卖双方各执一份，盖章、签字后即生效。

卖方(章)

买方(章)：

地址：

地址

车辆销售合同第2篇

甲方：_________

乙方：_________

鉴于：_________

1、甲方已取得开发商广州新发实业有限公司（以下简称“新发公司”）的授权，独家代其销售位于广州市增城新塘镇东进东路8号的新都盛世名门小区观云阁、宏城汇组团的住宅、商铺。

2、为进一步解决员工住房问题，华南师范高校有意组织员工以实惠价格购买甲方负责销售的商品房。

为了让华南师范高校员工获得最大限度的实惠，现甲方打算面对华南师范高校举办专场团购活动（下称“本次团购”）。现甲、乙双方就华南师范高校组织员工参与本次团购活动的基本领宜，初步达成如下意向书：

第一条乙方认购的商品房概况

1、乙方团购住宅商品房位于广州市增城新塘镇白江村牛栏头文祭岭地块，广州新发实业有限公司已经以出让方式取得商业、住宅土地运用权，土地运用权证号为增国用（20xx）第B0401478号，并已取得项目观云阁组团的《建设工程规划许可证》（许可证编号：建字第440号）和《建设工程施工许可证》（许可证编号__________）。

2、乙方认购的房屋位于_____栋_____房，建筑面积为_____平方米，套内面积为_____平方米。最终结算商品房价格的建筑面积（包括套内建筑面积和公摊建筑面积），以房管部门测绘的面积为准。

其次条乙方认购的条件

1、乙方需为_____高校正式员工（以华南师范高校出具的工作证明为准）。

2、乙方与甲方指定的第三方（广州市新基装饰工程有限公司）签订《装修合同》（《装修合同》文本见附件）后方可参与本次团购，装修价款为建筑面积每平方米_____元。如乙方不接受该《装修合同》或解除《装修合同》的，乙方的团购资格丢失，不能享受团购价格；乙方的团购资格丢失后，乙方可以选择退房或向甲方补足团购价与团购时的市场价（建筑面积每平方米_____元）的`差额部分。

第三条本次团购的商品房的价格

乙方团购的新都盛世名门商品房的实惠价格（毛坯价，不含装修）为：按建筑面积计每平方米人民币_____元，乙方认购的_____栋_____房（暂以建筑面积平方米计）的房屋总价款（毛坯价，不含装修）为人民币_____元（最终结算商品房价格的建筑面积（包括套内建筑面积和公摊建筑面积），以房管部门测绘的面积为准）。乙方参与团购后，甲方保证乙方能以该价格条件与开发商签订正式的《商品房买卖合同》。

第四条本次团购的流程

1、华南师范高校负责组织甲方与乙方签订本《团购意向书》和《装修合同》，非经甲方和华南师范高校一样同意，乙方不得将依据本《团购意向书》取得的团购资格转让给第三方。

2、乙方依据该《装修合同》约定的金额缴纳装修款。

3、甲方应在_____年_____月_____日前，支配装修公司负责供应2间装修样板房供乙方选择，如乙方不接受该装修标准，可要求解除《装修合同》，乙方选择解除《装修合同》的，退还《装修合同》的正本，由甲方保证装修公司于15日内将全部装修费用无息退还给乙方，乙方丢失本次团购的资格，不能享受本次团购的团购价格。

4、在开发商新发公司取得《房屋预售许可证》的5日内，甲方通知乙方签订《商品房认购协议》，乙方凭上述《装修合同》及装修款缴付凭证，与开发商新发公司签订《商品房认购协议》。

5、乙方依据《商品房认购协议》的约定签订《商品房买卖合同》，并按《商品房买卖合同》的约定支付购房款，甲方保证开发商按《商品房买卖合同》交付房屋给购房者，并依约为购房者办理产权证。

6、鉴于各方一样同意前述的团购条件，因此如乙方在任何时候解除前述《装修合同》的，乙方不再享受根据本团购方案的实惠价格购房。乙方在尚未与开发商签订《商品房认购协议》及《商品房买卖合同》前提出解除《装修合同》的，甲方有权拒绝支配乙方与开发商签订《商品房认购协议》及《商品房买卖合同》；乙方与开发商签订《商品房认购协议》及《商品房买卖合同》后提出解除《装修合同》的，甲方有权要求乙方补足团购价与团购时的市场价（建筑面积每平方米1200元）的差额部分；如乙方在解除《装修合同》后5日内仍未补足上述房款差价的，乙方已支付的装修款自动转为上述房屋差价，作为对甲方的补偿。

第五条工期及工程进度

开发商新发公司应于____年_____月前完成全部工程建设并通过竣工验收。在施工过程中，如遇施工困难、政策性因素、政府行为或政府方面责任，以及不行抗力事务等非甲方责任缘由，从而导致工期延误的，上述工期可相应顺延。

第六条本次团购商品房的装修及验收

为了让乙方能够尽快入住，乙方签署前述《装修合同》即视为同意装修公司在开发商许可的状况下进行装修，由乙方一次性验收带装修的商品房，由装修公司担当装修工程的质量责任。

第七条争议的解决

鉴于装修公司为甲方指定单位，甲方承诺为乙方的装修款项平安供应担保。即在乙方依据本合同可要求装修公司退还装修款项时，由甲方与装修公司担当退款的连带责任。

凡因履行本协议所发生的争议，与华南师范高校无任何关联，华南师范高校不担当任何责任，甲、乙双方应友好协商解决并签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

第八条、其他事项

1、本协议一式贰份，协议各方各持壹份，具有同等法律效力。

2、本协议自甲、乙双方盖章签字之日起生效。

甲方（公章）：_________

乙方（公章）：_________

法定代表人（签字）：_________

法定代表人（签字）：_________

_________年____月____日

_________年____月____日

车辆销售合同第3篇

销售方（以下简称“甲方”）：

地址：

电话：

负责经办人：

买受方（以下简称“乙方”）：

身份证号码或公司注册号：

地址：

电话：

甲乙双方经协商同意，就买方同意向_________________公司购买汽车之事宜订立购销合同条款如下：

第一条合同车辆

乙方要求购买，甲方同意销售的车辆，具体状况如下：

车辆名称：___________________；颜色___________；数量_________台;

车架号：___________________；发动机号：___________________；

单价人民币（大写）：___________________元/辆；（小写）___________________元/辆。

其次条验货和提货

1、在甲方所在地___________________验货和交货。只有在甲方收齐全部货款后（若以汇票或支票结算时，应以全部货款到达甲方账户：_______银行，卡号__________________________为准），乙方才能提车，并签收提车单。

2、如乙方要求甲方送货到指定地点的，一切费用与风险由乙方担当和负责。

3、乙方应于提货当日对新购车辆进行细致验收，有异议时当场指出，经甲方确认后作出处理；而检验后无异议，甲方交给乙方有关单证，乙方即提货时，视为标的物已完全转移。

第三条结算方式

1、本合同签订后，乙方于________年___月___日前向甲方支付人民币￥_________元（大写：_____________________元）作购买上述车辆的订金，余款￥____________（大写：_____________________元）。可按下列方式支付：余款于________年___月___日付清。

2、乙方若不须要甲方办理上牌手续时，余款在提车时一齐结清。

3、若须要甲方帮助办理上牌手续时，在取得车管部门出具的受理车辆办牌回执（即该车的行使证待办凭证）时，一次性付完余款。

第四条甲方向乙方供应该车辆的行驶证、登记证书、车辆购置附加税证、保险等以及过户所需的过户证明等都必需是合法有效的。

第五条该车自转让之日前所发生的债权、债务、法律、违章、电子眼等都由甲方担当，该车自转让之日后所发生的债权、债务一切经济冲突纠纷，都由乙方负责担当，与甲方无关。

第六条乙方首付车款为________________元，还欠________________元。在________年___月___日前付清。过户费用由__________负责。

第七条本协议一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字后生效，如有一方违约，则赔偿对方元整。

第八条本合同附件或补充协议、补充条款与本合同具有同等法律效力。

甲方：乙方：

银行账号：银行账号：

账户名：账户名：

开户银行：开户银行：

__________年____月____日__________年____月____日

车辆销售合同第4篇

甲方(出卖人)：姓名___________居处______________________身份证号码______________________

乙方(买受人)：姓名___________居处______________________身份证号码______________________

甲乙双方经过同等协商就乙方购买甲方车辆等相关事宜达成如下协议：

第一条甲方情愿讲起享有全部权的`(车辆型号牌照行驶里程等车辆信息)车辆有偿转让给乙方，

其次条乙方同意购买符合第一条约定的甲方的车辆。

第三条购车款为人民币：___________元，乙方应当一次性向甲方支付全部构成款，

第四条甲方应当在乙方支付购车款的当日办理车辆过户手续，因此产生的税费由___________方担当。

第五条甲方承诺在车辆过户前甲方没有因转让车辆肇事负债，也没有讲该车辆以任何形式进行抵押或者为自己以及第三方供应担保。

第六条甲方承诺其享有该车辆的完整全部权，随意第三人对该车辆均不享有任何权利。

第七条乙方没有根据约定支付购车款，甲方有权解除本合同，并根据全部购车款的___________%的标准向乙方支付违约金，乙方还有其他损失的，甲方还应当担当赔偿责任。

第八条甲方违反本合同的约定和承诺，乙方可以解除本合同，甲方应当马上返还乙方支付的全部购车款，并根据全部购车款的___________%的标准向乙方支付违约金，乙方还有其他损失的，甲方还应当担当赔偿责任。

第九条甲乙双方因履行本合同发生争议协商不成可以依法向(有利于自己的)法院起诉

第十条本合同___________式___________份，甲乙双方各持有___________份，各份具有相同法律效力。

甲方：_________________________乙方：_________________________

住址：_________________________住址：_________________________

证件号码：_____________________证件号码：_____________________

___________年________月_______日___________年________月_______日

车辆销售合同第5篇

甲方：_________

身份证号：_________

乙方：_________

身份证号：_________

经甲乙双方共同协商达成以下售房协议：

1、甲方将__________房屋出售给乙方，房屋总售价为_____万元（_____元整），签定此合同时乙方必需预付房款_____万元（_____元整），甲方收到钱后出具收款收条。

2、自甲、乙双方签定此合同后，甲方必需刚好向乙方供应办理过户手续相关房产证、土地运用证及身份证明。乙方办理完相关房产过户手续后，_____日内乙方必需将余款_____万元（_____元整）一次性付清。

3、甲、乙双方签定此合同后，在余款支付时，非乙方缘由造成余款支付延迟的，乙方不担当相关责任；因乙方缘由造成余款支付延迟的，乙方将向甲方支付违约金_____元（_____整）。

4、办理相关手续的费用由乙方担当。

5、经双方协议甲方将抽油烟机、过水热、数字电视、照明灯等设施已列入出售房屋的总房款内，甲方搬出时不得拆除。

6、乙方付清全款后，甲方必需保证其住房无任何贷款及电费、水费、取暖费、物业费、卫生费、电视费等费用。

7、甲方在收齐全部房款当日，必需将房屋、地下室、小房的全部钥匙交给乙方。（此合同一式两份，甲乙双方各持一份）

甲方（公章）：_________

乙方（公章）：_________

法定代表人（签字）：_________

法定代表人（签字）：_________

_________年____月____日

_________年____月____日

甲方：_________

乙方：_________

依据冯家坪乡环境治理规划，冯家坪乡政府安排对政府驻地对面山体进行绿化，为了搞好政府驻地对面山体绿化工作，打造相宜全乡人民群众居住的美妙环境，经甲乙双方共同协商就苗木供应达成以下协议：

一、苗木规格

苗木必需是___年生以上苗木，根系发达健康，___米以上。

二、苗木需求及价格

共需苗木_________株，每株价格为___元。

三、运输方式

苗木由乙方负责运输，甲方不担当任何费用。

四、付款方式

苗木待乙方运到指定地方后，经甲方验收合格后，甲方一次性付清苗木款，如苗木甲方验收不合格，甲方有权拒收苗木和付款。

五、本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

六、本协议之签订之日起生效。

甲方（公章）：_________

乙方（公章）：_________

法定代表人（签字）：_________

法定代表人（签字）：_________

_________年____月____日

_________年____月____日

车辆销售合同第6篇

甲方：

乙方：

甲乙双方经过同等协商就乙方购买甲方车辆等相关事宜达成如下协议：

第一条甲方情愿讲起享有全部权的（车辆型号牌照行驶里程等车辆信息）车辆有偿转让给乙方，

其次条乙方同意购买符合第一条约定的甲方的车辆。

第三条购车款为人民币：___________元，乙方应当一次性向甲方支付全部构成款，

第四条甲方应当在乙方支付购车款的当日办理车辆过户手续，因此产生的税费由___________方担当。

第五条甲方承诺在车辆过户前甲方没有因转让车辆肇事负债，也没有讲该车辆以任何形式进行抵押或者为自己以及第三方供应担保。

第六条甲方承诺其享有该车辆的完整全部权，随意第三人对该车辆均不享有任何权利。

第七条乙方没有根据约定支付购车款，甲方有权解除本合同，并根据全部购车款的___________%的标准向乙方支付违约金，乙方还有其他损失的，甲方还应当担当赔偿责任。

第八条甲方违反本合同的约定和承诺，乙方可以解除本合同，甲方应当马上返还乙方支付的全部购车款，并根据全部购车款的___________%的标准向乙方支付违约金，乙方还有其他损失的，甲方还应当担当赔偿责任。

第九条甲乙双方因履行本合同发生争议协商不成可以依法向（有利于自己的）法院起诉

第十条本合同___________式___________份，甲乙双方各持有___________份，各份具有相同法律效力。

甲方：

乙方：

__________年____月____日

车辆销售合同第7篇

甲方(卖方)：xxxx汽车股份有限公司地址：xx省xx市xx经济开发区xx东路9号

开户行：中国xx银行xx车站南路支行

账户：4300xxxxx

乙方(买方)：xx市xxx汽车销售服务有限公司地址：xx省xx市xx区青年北大街42号开户行：

甲、乙双方依据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定签订本合同。

一、价款及支付方式：

总价款为人民币：523.06万元大写：伍佰贰拾叁万零陆佰元整

支付方式：由xx市xx银行(贷款)支付514万元，剩余90600元由xx市xxx汽车销售服务有限公司支付。

二、车辆交付：

(一)交车时间：20xx年xx月xx日前。

(二)交车地点：xx省xx市xx区青年北大街42号。

(三)提车方式：乙方自提□甲方送车上门□

(四)交车时，汽车里程表数不得超过50公里。

(五)甲方在向乙方交付车辆时须同时供应：

1、销售发票。

2、(国产车)车辆合格证或(进口车)海关进口证明及商品检验单

3、质量服务卡或保修手册。

4、车辆运用说明书或用户运用手册(中文)。

5、随车工具及备件清单。经双方验收，签订车辆交接书。

三、车辆质量、验收和修理：

1、关于整车、零部件总成的保修期限执行生产厂保修条款的规定。

2、在上述保修期内车辆出现质量问题或须要保养，乙方应在生产厂公布的或双方约定的修理站进行修理和保养。但发生第六、(三)条事项时除外。

3、在车辆运用1年或行驶2万公里内(以先到为准，下同)，同一严峻平安性能故障累计修理2次(以修理单据和发票为准，下同)仍未解除故障，或关键总成因质量问题累计更换2次后仍无法运用，乙方有权退车。

4、在车辆运用1年或行驶2万公里内，同一关键零件或总成因质量问题，累计修理2次仍不能复原运用;或由于质量问题及修理，使得该车停用的累计工作日超过60日(扣除进口零件进货在途时间);或累计修理5次以上(不含5次)仍不能正常行驶，甲方应负责为乙方换车或退车。

5、根据本条上述约定退车的，甲方应当负责为乙方按发票价格一次退清车款，但应减去乙方运用该车产生的合理折旧。

6、非车辆质量问题发生交通事故而造成损坏的，或无有效发票的，或乙方不是消费者权益爱护法所指的消费者，可免除本条上述第3项、第4项规定的甲方责任。

7、由于人为破坏、运用或保养不当和疏忽造成的质量问题，或者由于装潢、改装不当造成的质量问题，或者到公布、约定以外的修理点进行修理造成的质量问题，由乙方自行担当后果。

8、本合同签订后，国家如出台有关汽车产品修理更换退货的规定，双方按国家规定执行。

9、生产厂的保修条款比本合同的.约定更有利于乙方的，双方按生产厂的规定执行。

四、违约责任：

任何一方违反本合同，包括但不限于甲方不按本合同约定交付车辆，或交付车辆质量不符合本合同约定的;乙方不按本合同约定支付价款，或擅自解除合同的;均须担当违约责任。守约方有要求无偿修理、支付违约金、接着履行本合同、解除本合同等权利。

1、乙方逾期支付价款，每逾期一日，按车辆价款的万分之三向甲方支付违约金。逾期付款超过1个月的，甲方有权解除合同，不退还已付定金并要求乙方赔偿损失。

2、甲方逾期交付合同车辆，每逾期一日，按车辆价款的万分之三向乙方支付违约金。逾期交付合同车辆超过1个月的，乙方有权解除合同，可要求甲方退还定金并担当赔偿责任。

五、争议解决：

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，由双方当事人协商解决;协商不成，任何一方均可以向乙方所在地人民法院提起诉讼。

六、本合同经甲、乙双方签字盖章后即生法律效力;本合同一式二份，甲乙双方各持一份。

未尽事宜，双方签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方(签字或盖章)：

20xx年xx月xx日

乙方(签字或盖章)

20xx年xx月xx日

车辆销售合同第8篇

需方：______

供方：______

一、质量要求及技术标准：

二、供方对原装、原封、原标记完好无异状的产品质量负责三包，三包期限为______年。

三、交货地点：____________

交货方式：____________。

四、运输方式：路运输。运杂费负担：运费及市内运杂费、保险费由需方负担。

五、合理损耗及计算方法：

六、包装要求及费用负担

七、需方应凭运单、随货同行单、产品合格证及合同验收。需方收货后如有异议，必需在收货后十日内通知供方，并附商检报告。否则即视为收货无误。

八、结算方式、结算期限：

九、变更合同必需于合同履行前二个月通知对方，经双方协商同意后，方可变更合同，否则合同接着有效。其他变更事宜，依法律规定。

十、违约责任：

十一、解决争议的方法：双方因合同发生争议，应先通过协商的方式处理。如协商不成，按下列第（）项方式解决。

1、向仲裁委员会申请仲裁；

2、向人民法院起诉。

十二、其他约定事项：

甲方：

乙方：

__________年____月____日

车辆销售合同第9篇

销售方（以下简称“甲方”）：

买受方（以下简称“乙方”）：

甲乙双方经协商同意，就买方同意向_________________公司购买汽车之事宜订立购销合同条款如下：

第一条合同车辆

乙方要求购买，甲方同意销售的车辆，具体状况如下：

车辆名称：___________________；颜色___________；数量_________台;

车架号：___________________；发动机号：___________________；

单价人民币（大写）：___________________元/辆；（小写）___________________元/辆。

其次条验货和提货

1、在甲方所在地___________________验货和交货。只有在甲方收齐全部货款后（若以汇票或支票结算时，应以全部货款到达甲方账户：_______银行，卡号__________________________为准），乙方才能提车，并签收提车单。

2、如乙方要求甲方送货到指定地点的，一切费用与风险由乙方担当和负责。

3、乙方应于提货当日对新购车辆进行细致验收，有异议时当场指出，经甲方确认后作出处理；而检验后无异议，甲方交给乙方有关单证，乙方即提货时，视为标的物已完全转移。

第三条结算方式

1、本合同签订后，乙方于________年___月___日前向甲方支付人民币￥_________元（大写：_____________________元）作购买上述车辆的订金，余款￥____________（大写：_____________________元）。可按下列方式支付：余款于________年___月___日付清。

2、乙方若不须要甲方办理上牌手续时，余款在提车时一齐结清。

3、若须要甲方帮助办理上牌手续时，在取得车管部门出具的受理车辆办牌回执（即该车的行使证待办凭证）时，一次性付完余款。

第四条甲方向乙方供应该车辆的行驶证、登记证书、车辆购置附加税证、保险等以及过户所需的过户证明等都必需是合法有效的。

第五条该车自转让之日前所发生的债权、债务、法律、违章、电子眼等都由甲方担当，该车自转让之日后所发生的债权、债务一切经济冲突纠纷，都由乙方负责担当，与甲方无关。

第六条乙方首付车款为________________元，还欠________________元。在________年___月___日前付清。过户费用由__________负责。

第七条本协议一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字后生效，如有一方违约，则赔偿对方元整。

第八条本合同附件或补充协议、补充条款与本合同具有同等法律效力。

甲方：

乙方：

__________年____月____日

车辆销售合同第10篇

甲方：

乙方：

甲乙双方就乙方向甲方购买汽车并办理按揭或乙方通过其他汽车销售商购买汽车后托付甲方办理汽车按揭相关手续等有关事宜，经友好协商，签订本合同。

一、汽车型号及金额

汽车品牌：

型号：

发动机号：

车架号：

车价：

二、购车方式及质量标准

1、乙方向甲方购买车辆。

2、乙方向_____________汽车销售商购买车辆，托付甲方办理汽车按揭手续。

3、产品的技术和质量标准以经双方确认的订单为准。

三、交车时间、地点及方式

1、乙方向甲方购买的车辆，交车时间、地点以乙方提车确认单为准。

2、乙方向_____________汽车销售商购买的车辆，交车时间、地点以汽车经销商及乙方签名盖章的提车确认单为准。

四、付款方式及期限

乙方按下列_______种方式及期限付款：

1、一次性付款。乙方于本合同生效之当日一次性付清全部车款____元。

2、分期付款。乙方于本合同生效之当日首付__________元，其余车款乙方托付甲方向____________银行申请汽车消费贷款，年限__________，按揭_________%，金额（大写）_____________。

五、验收时间、验收方式及交换时间、手续

1、验收时间：

2、验收方式：双方约定车辆由甲、乙双方当面验收，并办理相关手续。

3、交接时间、交接手续：车辆验收合格后，双方办理车辆交接，乙方应在_____个工作日内帮助甲方办理完车辆过户、转籍手续，并向甲方移交与车辆相关的各种文件和证明。

六、权利与义务

1、汽车销售商向乙方出售的汽车，质量须符合国家颁布的汽车质量标准。

2、汽车销售商向乙方出售的汽车，须是在《全国汽车、民用改装车和摩托车生产企业及产品书目》上备案的产品或经交通管理部门认可的汽车。

3、汽车销售商向乙方出售汽车时须真实精确介绍所售车辆的基本状况。

4、乙方通过其它汽车销售商购买的车辆，乙方负有审查所购车辆证件，发票、手续是否齐全、真实，若因此而产生的风险及责任与甲方无关。

5、乙方应对所购车辆的功能及外观进行仔细检查、确认。

6、如乙方所购车辆发生质量问题，甲方帮助乙方或帮助汽车销售商与生产厂家的修理站联系、解决。

七、有关汽车按揭的约定

乙方托付甲方办理汽车按揭手续的，乙方应切实履行如下义务：

1、乙方自提车之日起至银行贷款发生之日止，须协作甲方及银行的资信调查工作，不得以任何理由推脱。

2、乙方提车后，须刚好上牌，并把车辆登记证及购车发票原件交与甲方。

3、按揭期内，乙方未经银行同意，不得将抵押车辆私自转让给他人。如私自转让乙方担当由此引发的全部法律责任。

4、乙方在按揭期内，须严格履行还款义务，不得以经营状况不良或交通事故等缘由而影响还款义务的履行。

5、乙方不得以所购车辆发生质量问题为由，影响还款义务的履行。

6、乙方签订的本合同及银行贷款合同后，应严格履行，不得私自更改抵押权人，若由此而生的抵押问题，乙方担当全部责任。

7、甲方为乙方办理按揭贷款手续的费用（含保证金、续保定金、担保手续费、工本费等），由乙方担当。乙方贷款期内必需履行保险义务，乙方的续保定金在贷款期最终一年充抵保金，相关手续由甲方负责办理。若乙方不履行保险义务，由此产生的法律后果乙方担当。

8、乙方若变更住址及联系电话，必需在变更后_____日内通知甲方及贷款银行，否则应担当由此而产生的法律责任。

八、违约责任

1、本合同生效后，一方不履行合同的，应依法担当违约责任。造成另一方损失的还应赔偿对方的损失。

2、乙方不履行按揭付款义务的，除按按揭贷款合同担当法律责任外，还应赔偿甲方由此而造成的损失（包括利息、罚息、调查费、律师代理费等）。

九、合同争议解决的方式

合同发生纠纷，可向有关部门申请调解，调解不成时约定实行下列第_________种方式解决：

1、向_________人民法院起诉。

2、向_________仲裁委员会申请仲裁。

3、其他方式：_________。

十、其他

1、双方应遵守国家有关法律、法规及有关规定，遵守公安、交通等部门有关的车辆管理规定，并遵守（新、旧）机动车交易市场的规定，因违反法律、法规及有关规定给对方造成经济损失的，应赔偿对方的一切经济损失。双方共同违反有关规定，则损失共同担当。

2、本合同所指的汽车销售商，系指乙方所购汽车的开票单位。

3、本合同一式三份，甲、乙双方各持一份，工商行政管理部门留存一份。

4、本合同经签字（或盖章）后生效。

甲方：

乙方：

__________年____月____日

车辆销售合同第11篇

甲方：

乙方：

甲乙双方依据《中华人民共和国劳动法》、《华人民共和国劳动合同法》及本市的有关劳动政策及法规订立了《劳动合同》(以下简称《劳动合同》)。在此基础上，就《劳动合同》中未约定的有关劳动关系事项，经双方协商一样，达成补充协议。

一、本协议签订的目的

因公司业务性质的缘由，为更好地开拓市场，本着诚信、双赢的原则，与有关人士就业务关系作出约定。

二、本协议的适用范围

本补充协议适用于因各种缘由已离开公司、但给公司签有投资业务的员工；以及没有与公司签订劳动合同，但给公司带来业务特殊是投资业务的非公司编制人员。

三、双方的责任

甲方：

接着为乙方供应必需的技术支持和资源供应。

做好其市场售后和维护工作。

乙方：

保持与甲方以及服务对象协调、沟通与联络。

和甲方一起共同做好市场售后和维护工作。保守甲方的商业、技术和经济隐私。

四、条款内容

甲方申明：我方承认乙方的业务关系及对乙方的经济承诺，即：投资业务在合同期内终为乙方业绩，并保证其相关的业绩提成。_甲乙双方我定：非公司编制人员(即：公司不计发工资及费用，而为公司完成业绩的)，甲方按投资年限每次实际回款余额的10%计算提成。

无论何种缘由而离开公司的乙方，其以前签定的有投资业务甲方按投资年限每次实际回款余额的10%计算提成。对于以前属公司员工而后来出去的乙方提成，按其离开公司的下一学期(按农历计)的回额计算。

五、违约责任

本补充协议是公司商业投资合同重要的组成部分，对已与我司签订了投资合同的被服务方(如学校)也同样具有法律效力，乙方可据此干脆从被服务方提取其业绩提成。

六、本补充协议与《劳动合同》互为补充，也可独立存在，与《劳动合同》具有同等效力。

七、本补充协议经甲乙双方签字或盖章后生效，协议一式两分，甲、乙双方各执一份。

甲方(盖章)：____乙方(签字)：____

____年____月___日____年____月___日

车辆销售合同第12篇

甲方名称：

乙方：

甲乙双方依据中华人民共和国及中山市等相关法律、法规、规章的规定，在同等自愿、协商一样的基础上，同意订立本劳动合同，共同遵守本合同所列条款。

一、概况

1、乙方确认已经了解并情愿遵守甲方的现行的各种规章制度、管理方法。该规章制度及管理方法作为本合同附件，与本合同具有同等法律效力。

2、乙方确保照实告知了甲方自身的各种状况，如有欺瞒则甲方可随时解除此合同，且甲方不必担当任何违约责任。

二、合同期限

本合同期限：从________年____月___日至_________年____月___日，其中试用期从________年____月___日至_________年____月___日。

三、工作内容和工作地点

1、依据甲方工作须要，乙方同意从事____岗位工作，主要负责在公司授权范围内进行公司产品营销及管理等工作；

2、乙方应根据甲方的要求，按时完成规定的业务数量，达到规定的标准；

3、因工作须要，经双方协商一样，可以调整乙方的工作内容和工作地点。

四、劳动酬劳

1、双方约定乙方月合同工资标准为(底薪+津贴+提成)；

2、乙方薪酬福利标准、薪资结构、提成及计发方法以甲方文件为准；

3、甲方实行新的工资制度或对乙方岗位调整时，乙方工资按新的制度和调整后的岗位工资标准执行；

4、甲方应以法定货币按月支付乙方工资，工资发放日为每月15日，甲方不得无故拖延、克扣乙方工资，甲方可依据其经营状况或社会生活水平，适当调整乙方工资。

五、劳动纪律及考核

1、乙方必需遵守国家法律、法规和甲方依法制订的规章制度和《员工手册》。甲方的各项制度内容一旦公示后，视作乙方明确该制度内容并承认其生效；

2、甲方依据销售政策及相关规章制度对乙方进行考核或处置，乙方对甲方的考核或处置确定不认可的，须在知晓该确定后三日内以书面形式向甲方人力资源部提出申诉，逾期不提出申诉看法者，视同为确认该考核或处置确定。

六、工作时间、待遇及休假

1、乙方参与各种教化培训、工作会议时，应严格遵守考勤要求，如有违规，根据甲方《考勤与休假管理制度》、《奖惩管理制度》、及其它相关制度执行；

2、甲方因工作须要，有权对乙方的工作班次和休息日进行合理调整和支配；

3、乙方依法享受年休假、探亲假等假期期间，甲方应按国家和地方有关的标准，或劳动合同的标准，支付乙方工资；

4、乙方在孕期、产期、哺乳期等各项待遇，按国家和中山市生育政策规定执行。

七、保密要求

1、乙方承诺对甲方产品、业务或与业务有关的技术隐私、技术信息和经营信息(包括有关客户及合同、销售政策、产品价格等)，除非获甲方书面授权，乙方不得以任何方式泄漏给甲方以外或甲方内部无关的人员，也不得将任何信息用于自营或为第三方经营与甲方有竞争的事务；

2、乙方因工作须要所持有或保管的一切记录甲方信息的文件、资料、图表、笔记、报告、信件、传真、磁盘、以及其他任何形式的载体，均归甲方全部，而无论这些信息有无商业的价值。乙方承诺离职前的15天内，或甲方提出恳求时，全部返还给甲方；

3、乙方违反保密义务的，即构成严峻违反劳动纪律及劳动合同，甲方有权解除