保证金承诺书

Word第第页保证金承诺书投标履约保证金承诺书

投标履约保证金承诺书

在进展不断提速的社会中，我们可以使用承诺书的机会越来越多，承诺书是把口头承诺书面化规范化的一种产物。为了让您在写承诺书时更加简洁便利，以下是我为大家收集的投标履约保证金承诺书，盼望能够关心到大家。

投标履约保证金承诺书1

本保证金作为(投标人名称)(承包人)就项目(招标编号:)所签定合同的履约保证金。履约保证金额(大写)。

1、承包人未能忠实地履行全部合同文件的规定和双方此后可能作出的并同意的修改、补充和变动，包括更换或修补发包人认为有缺陷的货物或建筑物(以下简称“违约”)，只要发包人确定，无论承包人有何反对，发包人将从上述金额中扣除。

2、履约保证金项下的任何支付应为免税和净值，无论从任何人以何种理由提出扣减如今或将来的税费、费用或扣款，均不能从履约保证金中扣除;

3、履约保证金构成承包人无条件的，不行撤消的直接义务;

4、承包人保证在收到中标通知书的同时，向发包人提交履约保证金。履约保证金金额为合同价格的百分之五(5%)。履约保证金将在工程竣工并经有关部门验收合格并签署书面合格报告后的三十(30)日内，其余额退回给承包人，不计利息。

5、履约保证金应为银行支票、汇票或现金。

6、假如此时存在合同争端并且未能解决，那么履约保证金有效期应延长到上述争端最终解决且理赔完毕后终止。

投标人名称(承包人):

公章:

银行账号:(包括开户行地址、电话等)

开户行地址:

开户行电话:

法定代表人或授权代表(签字):

年月日

投标履约保证金承诺书2

致投标人:公司

我公司确定参与贵方工程招标编号:工程的竞标，并完全接受贵方招标文件“投标人须知”中的所以内容。为此，我公司做出如下承诺:

1、一旦我公司中标，我公司同意根据贵方“投标人须知”确定的原则以及《上海市建设工程施工合同》示范文本、招标文件合同专用条款及补充条款的商定，于接到贵方中标通知书5日内(不能或拒绝按招标文件的要求)与贵方签订固定综合单价的'工程施工合同。

2、一旦我公司中标，我公司保证在确保本工程按期完成。

3、一旦我公司中标，我公司保证工程施工质量到达国家和上海市现行标准及规程规范合格标准的要求。

4、一旦我公司中标，我公司保证严格根据施工组织设计，3日内组织人力、机械和材料进场施工，合理支配各工种、工序的连接，确保工程平安和文明施工。

5、一旦我公司中标，我公司保证严格遵守执行国家和当地的有关法律、法规、规章、规范性文件的规定，决不挂靠、或对工程进行转包和分包。

6、一旦我公司中标，我公司保证对于工程施工中(因设计变更、修改等)增减项目，严格根据投标人须知中的有关规定，按时编制增减预算报贵方审核，并保证接受贵方要求完成变更或增加的全部工程内容。

7、我公司保证在投标书递交同时向贵方缴纳本投标承诺书，并遵守本承诺书的条款。

8、我公司若违背上述承诺之一的，愿承当一切责任并接受贵方的任何经济惩罚。

法定代表人或授权托付人(签字):

承诺人(盖章):

20xx年2月16日

保证金承诺书范文

保证金承诺书

陕西建工集团第十建筑工程有限公司：

为承建工程，

我公司(本人)自愿向贵公司交纳保证金元

(￥)，由贵公司代向建设单位(或招投标代理机构)交纳。此保证金如发生建设单位(或招投标代理机构)扣款或不予退回等风险，由我公司(本人)承当，与贵公司无关。

特此承诺!

此保证金请转入如下单位：

收款单位：

账号：

开户行：

承诺人：

年月日

保证金承诺书范文二：

投标保证金承诺书

致：广西机电设备招标有限公司

我单位参与了贵方组织的项目编号为0633-1的项目投标并递交了形式为的投标保证金元，在此我方承诺如下：

1、假如招标文件投标人须知前附表规定由中标人支付招标代理服务费且我单位中标，我们将根据规定在中标后一周内缴纳招标代理服务费。

我方承诺，如我单位未按规定缴纳招标代理服务费，贵方可从我单位提交的投标保证金内扣除该笔款项。

2.假如招标文件投标人须知前附表未规定由中标人支付招标代理服务费，我单位投标保证金请按下表账户信息退还。

3、假如我单位未遵守招标文件有关投标保证金的规定，贵方可以没收我单位投标保证金。投标人名称(盖章)：

投标人授权代表(签字)

日期：年月日

说明：

1、为保障资金平安，上述账户不能为私人账户。

2、如因上述账户信息有误或账户信息变更未准时通知导致投标保证金无法退还或丢失等

可能产生的一切后果由投标人自行负责。

3、如投标人未准时收到退回款项，请与广西机电设备招标有限公司财务部联系。

注：

1、此承诺书不允许装订入投标文件中，应按投标人须知的规定密封标记并放入开标一览

表及投标保证金单独封装的信封中。

2、未供应此承诺书而导致退保延误的，其后果由投标人自行承当。

保证金承诺书范文三：

旅行社质量保证金银行担保承诺书

旅游局

依据《旅行社条例》规定，旅行社(经营答应号)须依法缴纳万元人民币(金额大写：)的旅行社质量保证金。根据我行和该旅行社(以下简称申请人)签订的协议(编号为)，我行作出如下承诺，保证申请人支付：

1、申请人因违背旅游合同商定，侵害旅游者合法权益，经旅游行政管理部门查证属实，须赔偿旅游者的损失。

2、申请人因解散、破产或者因其他缘由造成旅游者预交旅游费损失。

3、根据人民法院的判决、裁定或仲裁机构的裁决，申请人须赔偿旅游者的损失。

4、假如申请人届时没有支付上述费用或损失，我行保证在收到旅游行政管理部门出具的《旅行社质量保证金取款通知书》、《旅游行政管理部门划拨旅行社质量保证金确定书》和其他有关证明文件的5个工作日内，在担保额度内履行担保义务。

本担保承诺书有效期自年月日起至年月日止。

承诺人：

xx年x月x日

保证金承诺书格式

投标保证金承诺书

致：广西机电设备招标有限公司

我单位参与了贵方组织的项目编号为0633-1的项目投标并递交了形式为的投标保证金元，在此我方承诺如下：

1、假如招标文件投标人须知前附表规定由中标人支付招标代理服务费且我单位中标，我们将根据规定在中标后一周内缴纳招标代理服务费。

我方承诺，如我单位未按规定缴纳招标代理服务费，贵方可从我单位提交的投标保证金内扣除该笔款项。

2.假如招标文件投标人须知前附表未规定由中标人支付招标代理服务费，我单位投标保证金请按下表账户信息退还。

3、假如我单位未遵守招标文件有关投标保证金的规定，贵方可以没收我单位投标保证金。投标人名称(盖章)：

投标人授权代表(签字)

日期：年月日

说明：

1、为保障资金平安，上述账户不能为私人账户。

2、如因上述账户信息有误或账户信息变更未准时通知导致投标保证金无法退还或丢失等可能产生的一切后果由投标人自行负责。

3、如投标人未准时收到退回款项，请与广西机电设备招标有限公司财务部联系。

注：

1、此承诺书不允许装订入投标文件中，应按投标人须知的规定密封标记并放入开标一览表及投标保证金单独封装的信封中。

2、未供应此承诺书而导致退保延误的，其后果由投标人自行承当。

保证金承诺书格式

保证金退还承诺书

清理建设领域工程款和农夫工工资工作，事关人民群众切身利益，事关社会公正正义，事关社会和谐稳定，事关经济和社会进展全局。为维护建设市场秩序，构建行业自律环境，提高社会公德力和企业诚信度，

在工程建设中，我们承诺：

一、严格根据《建筑法》等法律、法规进行工程建设活动，保证：

1、本工程建设资金到位率符合规定要求;

2、严格根据批准的项目建设规模、内容、标准进行建设;

3、按规定招标发包，不将工程肢体发包或发包给不具有相应资质的组织或个人;

4、根据《承包合同》商定，准时、足额支付工程预付款，进度款;

5、根据《建设工程价款决算方法》规定，按时完成工程结算审计(审核)，并按有关规定和合同商定准时与施工企业结清工程价款。

二、仔细履行建设(开发)单位在清欠工作中的责任和义务，保证：

1、对施工企业农夫工工资支付承当监管责任，监督、检查、催促施工企业准时、足额支付农夫工工资;

2、因我单位未按《承包合同》商定支付工程款，导致施工企业停工并因此造成的工期延误和施工企业损失，我单位承当全部责任;

3、施工企业拖欠农夫工工资且拒不支付的，我单位同意县清欠办动用预存的履约保证金先行垫付。

三、主动接受县清欠办、县建设局的全方位监督，若发生因我单位违

反上述保证事项造成拖欠工程款或农夫工工资的，我单位承当全部责任，并无条件同意县清欠办动用我单位预存的履约保证金先行垫付拖欠的工程款或农夫工工资，并自愿接受县清欠办，县建设局的惩罚。

承诺人：

单位(章)：

法定代表人(签字并盖章)：

办公电话/手机/信箱：

经办人姓名/职务：

办公电话/手机：

监督单位：

县清欠办(章)

二0xx年x月x日

保证金退还承诺书

农夫工工资保证金承诺书

致：xx-xxx-xxx-xxx-xxx：

为爱护农夫工的合法权益，不拖欠农夫工工资，本人(法定代表人姓名)以(投标人全称)法定代表人的资格，严肃承诺：

本企业假如中标承建xx-xxx-xxx-xx项目xx-xx合同段工程，需要使用农夫工时，将保证做到：

1、根据《劳动法》规定雇佣和使用农夫工，工资将直接发放给农夫工本人，严禁发放给“包工头”。

2、我公司分包单位雇佣农夫工的，将要求分包单位根据第1条规定签订劳动合同，并负责催促其根据合同规定准时结付农夫工工资。如因我公司未按合同商定与分包单位结清工程款，致使后者拖欠农夫工工资的，将由我公司先行垫付欠款。本公司对分包单位清偿欠农夫工工资负总责。

3、假如发生违背规定拖欠或克扣农夫工工资行为，造成农夫工上访，本公司情愿接受业主按照有关规定作出的惩罚确定。

4、本公司同意：在合同执行期间由业主代表每月扣留工程计量款的1%作为农夫工工资保障金：业主代表视我公司对农夫工工资支付状况，据实结算返还剩余的保障金。

投标人：(盖章)法定代表人或其授权代理人：(签名)

日期：x年x月x日

农夫工工资保证金的承诺书

致xxxx：

为爱护农夫工的合法权益，不拖欠农夫工工资，本人(法定代表人姓名)以(投标人全称)法定代表人的'资格，严肃承诺：

本企业假如中标承建xx-xxx-xxx-xx项目xx-xx合同段工程，需要使用农夫工时，将保证做到：

1、根据《劳动法》规定雇佣和使用农夫工，工资将直接发放给农夫工本人，严禁发放给“包工头”。

2、我公司分包单位雇佣农夫工的，将要求分包单位根据第1条规定签订劳动合同，并负责催促其根据合同规定准时结付农夫工工资。如因我公