水运工程施工合同

水运工程施工合同工程名称：珠海市庙湾大型人工鱼礁示范区人工鱼礁工程建设项目工程地点：珠海市庙湾岛合同编号：发包人：珠海万山海洋开发实验区海洋与渔业局承包人：第一部分合同合同书发包人：珠海万山海洋开发实验区海洋与渔业局承包人：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招投标法》及其它有关法律、行政法规，遵照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。1.工程概况工程名称：珠海市庙湾大型人工鱼礁示范区人工鱼礁工程建设项目工程地点：珠海市庙湾岛资金来源：省级海域使用金建设规模：庙湾岛附近4.73km2海域的9座鱼礁及有关辅助设施，投放鱼礁单体合计3519个形成礁体空方量150877m3,礁区边界处设立灯浮标4座，同时岸上设立警示牌2座建设内容：人工鱼礁的预制、运输、投放，灯浮标、警示牌预制、运输、安装2.工程承包内容及承包方式2.1本工程承包内容：珠海市庙湾大型人工鱼礁示范区人工鱼礁工程建设项目施工2.2承包方式：包工、包料、包机械、包工期、包质量、包安全施工、包文明施工、包保险、包验收通过、包移交。工程量清单综合总价包干。工程结算价最后以结算终审部门审定为准。3.合同工期3.1本工程总工期为个日历天，发包人发出的中标告知书之次日起开始计算工期，并在11月30日完毕全部礁体投放。3.2核心节点工期规定（1）月日完毕（2）201年月日完毕（3）201年月日完毕4.质量原则：4.1工程质量原则：合格。采购的原则设备应为国家承认的定型产品，设备制造质量符合合同规定；工程交/竣工必须达成国家规定的交/竣工验收原则，质量规定达成交通部颁布的原则以及发包人在招标文献中提出的技术原则和规定。4.2材料规定(1)为了确保工程质量，部分材料必须按下列品牌及厂家范畴选择：重要材料品牌或厂家一览表序号重要材料选择品牌或厂家备注1水泥华润、台泥、海螺、华新、珠江水泥厂（珠江牌）、广州水泥厂（五羊牌）、上横水泥厂（上羊牌）、港桥牌、郁江牌2钢材宝钢、柳钢、韶钢、郸钢、唐钢、首钢、广钢、武钢、萍钢(2)上表未涉及的材料，必须报发包人和工程师审核同意后方能进场。5.合同价款：本合同（含税）暂定总价为：人民币（大写），人民币（小写），其中暂列金额为人民币（大写），人民币（小写）￥。6.构成合同的文献6.1构成本合同的文献及其解释的优先次序以下：（1）有关政府主管部门有关本工程的有关文献；（2）本合同推行期间发包人与承包人双方订立的补充合同（合同）或修正文献；（3）本合同合同书；（4）中标告知书；（5）本合同专用条款；（6）本合同通用条款；（7）招标文献及其附件(含招标控制价、招标工程量清单、工程量清单计价编制阐明、招标专用条款和招标通用条款、招标答疑、澄清文献等)；（8）投标书及其附件；（9）发包人针对本工程的各项制度、规定（含已印发和工程实施过程中发包人制订的制度、规定）；（10）原则、规范及有关技术文献；（11）图纸等设计文献；（12）其它与本合同有关的文献。6.2双方有关工程的洽商、变更等书面合同或文献视为本合同的构成部分。7.本合同书中有关词语含义与本合同第二部分“合同通用条款”第一章第1条“词语定义”中商定的定义相似。8.承包人向发包人承诺按照合同商定进行采购、施工、交工、竣工验收并在质量保修期内承当工程质量保修责任。9.发包人向承包人承诺按照合同商定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项，发包人的支付方式涉及支付结算、票据结算。10.本合同书自订立之日起生效。10.1合同订立时间：年月日10.2合同订立地点：广东省珠海市香洲区。发包人：珠海万山海洋开发实验区海洋与渔业局承包人：地址：地址：法定代表人：法定代表人：（或）委托代理：（或）委托代理：经办人：经办人：开户银行：帐号：订立日期：订立日期：订立地点：珠海市香洲区

第二部分合同通用条款合同通用条款目录一、词语定义及合同文献1.词语定义2.合同文献及解释次序3.语言文字和合使用方法律、原则及规范4.图纸二、双方普通权利和义务5.工程师6.工程师的委派和指令7.项目负责人8.发包人工作9.承包人工作三、施工组织设计和工期10.施工组织设计及进度计划11.开工及延期开工12.暂停施工13.工期延误14.工程交工及工程竣工四、质量与检查15.工程质量16.检查和返工17.隐蔽工程和中间验收18.重新检查19.工程试车五、安全施工20.安全施工与检查21.安全防护22.事故解决六、合同价款与支付23.合同价款及调节24.工程预付款25.工程量确实认26.工程款（进度款）支付七、材料设备供应27.发包人供应材料设备28.承包人采购材料设备八、工程变更29.工程设计变更30.其它变更31.拟定变更价款九、交工验收、竣工验收与结算32.交工验收、竣工验收33.工程结算34.质量保修十、违约、索赔和争议35.违约36.索赔37.争议十一、其它38.工程转让与分包39.不可抗力40.保险41.担保 42.专利技术及特殊工艺43.文物和地下障碍物44.合同解除45.合同生效与终止46.合同份数47.补充条款通用条款一、词语定义及合同文献1.词语定义

下列词语除专用条款另有商定外，应含有本条所赋予的定义：1.1通用条款：是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通用于建设工程施工的条款。1.2专用条款：是发包人与承包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改。1.3发包人：指在合同书中商定，含有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及获得该当事人资格的正当继承人。1.4承包人：指在合同书中商定，被发包人接受的含有工程施工承包主体资格的当事人以及获得该当事人资格的正当继承人。1.5项目负责人：指承包人在专用条款中指定的负责施工管理和合同推行的代表。1.6项目技术负责人:指由承包人书面委派常驻现场负责管理本合同工程的总工程师或技术总负责人。1.7设计单位：指发包人委托的负责本工程设计并获得对应工程设计资质等级证书的单位。1.8监理单位：指受发包人委托，含有对应工程监理资质等级的水运工程监理单位，在发包人授权范畴内对本工程的施工进行的监督与管理。1.9工程师：指本工程监理单位委派的总监理工程师，或发包人指定的推行本合同的代表，其具体身份和职权由发包人承包人在专用条款中商定。1.10发包人代表：指发包人指定的推行本合同的代表，其具体身份和职权由发包人与承包人在专用条款中商定。1.11质量监督站：指各级交通主管部门授权的水运工程质量监督机构。1.12工程：指合同专用条款商定的合同范畴内的永久工程和为永久工程服务的临时工程以及保修期内对工程缺点进行解决的修复工程。1.13合同价款：指发包人承包人在合同书中商定，发包人用以支付承包人按照合同商定完毕承包范畴内全部工程并承当质量保修责任的款项。1.14追加合同价款：指在合同推行中发生需要增加合同价款的状况，经发包人确认后按计算合同价款的办法增加的合同价款。1.15费用：指不包含在合同价款之内的应当由发包人或承包人承当的经济支出。1.16合同期：指自本合同生效之日起至本合同工程保修期满，承、发包双方结清合同价款时止的整个期间，涉及施工准备期、施工期和工程保修期。1.17保修期：指自本工程交工之日起算的本合同商定的保修期限。

1.18保修金：指为在本合同保修期内完毕合同范畴内任何施工缺点的修复，按合同中商定比例发包人在承包人工程款中扣留的款额。1.19工期：指发包人承包人在合同书中商定，按总日历天数（涉及法定节假日）计算的承包天数。1.20开工日期：指发包人承包人在合同书中商定，承包人开始施工的绝对或相对的日期。1.21竣工日期：指发包人承包人在合同书中商定，承包人完毕承包范畴内工程的绝对或相对的日期。1.22图纸：指由发包人提供或承包人提供并经发包人同意，满足承包人施工需要的全部图纸（涉及配套阐明和有关资料）。1.23施工场地：指由发包人提供的用于工程施工的场因此及发包人在图纸中具体指定的供施工使用的任何其它场合。1.24书面形式：指合同书、信件和数据电文（涉及电报、电传、、电子数据交换和电子邮件）等能够有形地体现所载内容的形式。1.25违约责任：指合同一方不推行合同义务或推行合同义务不符合商定所应承当的责任。1.26索赔：指在合同推行过程中，对于并非自己的过失，而是应由对方承当责任的状况造成的实际损失，向对方提出经济赔偿和（或）工期顺延的规定。1.27不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观状况，涉及因战争、动乱、空中飞行物体坠落或非承包人责任造成的爆炸和火灾，以及合同中商定等级以上的风、浪、雪、雨、地震、洪水、冰和海啸等对工程造成损害的自然灾害。1.28小时或天：本合同中商定按小时计算时间的，从事件有效开始时计算（不扣除休息时间）；商定按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。时限的最后一天是休息日或者其它法定节假日的，以节假日次日为时限的最后一天，但竣工日期除外。时限的最后一天的截止时间为当天24时。1.29交工验收：承包人按合同商定竣工向发包人移交工程的验收。需阶段交工的工程，阶段验收为承包人按合同商定分阶段竣工向发包人移交工程的验收。1.30试运行期：在总体工程交工验收之后按规定试运行的时期，为期3至12个月。试运行由发包人负责。1.31竣工验收：指试运行期满、按交通部《港口工程验收方法》进行的工程验收。1.32利息：指按银行同期活期存款利率计算的利息。1.33暂列金额：指发包人在工程量清单中暂定并涉及在合同价款中的一笔款项，用于施工合同订立潮流未拟定或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同商定调节因素出现时的工程价款调节以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。暂列金额在投标报价时，以发包人正式公布的固定金额进行填报，计量支付、结算时，以合同计列的暂列金额为限额，按合同商定和承包人实际完毕的工作量根据合同变更计价原则计量支付、结算，未使用部分仍归发包人全部。1.34暂估价：指发包人提供的用于支付必然发生但临时不能拟定的材料的单价以及专业工程或设备的金额。2.合同文献及解释次序2.1合同文献应能互相解释，互为阐明。除专用条款另有商定外，构成本合同的文献及优先解释次序以下：（1）本合同合同书；（2）中标告知书；（3）投标书及其附件；（4）本合同专用条款；（5）本合同通用条款；（6）原则、规范及有关技术文献；（7）图纸；（8）工程量清单；（9）工程报价单或预算书。合同推行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面合同或文献视为本合同的构成部分。2.2当合同文献内容含糊不清或不相一致时，在不影响工程正常进行的状况下，由发包人承包人协商解决。双方也能够提请工程师作出解释。双方协商不成或不同意工程师的解释时，按本通用条款第37条有关争议的商定解决。3.语言文字和合使用方法律、原则及规范3.1语言文字本合同文献使用汉语语言文字书写、解释和阐明。

3.2合使用方法律和法规本合同文献合用国家的法律和行政法规。需要明示的法律、行政法规，由双方在专用条款中商定。3.3合用原则、规范

双方在专用条款内商定合用国标、规范的名称；没有国标、规范但有行业原则、规范的，商定合用行业原则、规范的名称；没有国家和行业原则、规范的，商定合用工程所在地地方原则、规范的名称。承包人应按专用条款商定的时间向发包人提供一式两份商定的原则、规范。

国内没有对应原则、规范的，由发包人按专用条款商定的时间向承包人提出施工技术规定，承包人按商定的时间和规定提出施工工艺，经发包人承认后执行。4.图纸4.1发包人应按专用条款商定的日期和套数，向承包人提供图纸。承包人需要增加图纸套数的，发包人应代为复制，复制费用由承包人承当。发包人对工程有保密规定的，应在专用条款中提出保密规定，保密方法费用由承包人承当，承包人在商定保密期限内推行保密义务。4.2承包人未经发包人同意，不得将本工程图纸转给第三人。工程质量保修期满后，除承包人存档需要的图纸外，应将全部图纸退还给发包人。4.3承包人应在施工现场保存一套完整图纸，供工程师及有关人员进行工程检查时使用。二、双方普通权利和义务5.工程师5.1实施工程监理的，发包人应在实施监理前将委托的监理单位名称、监理内容及监理权限以书面形式告知承包人。5.2监理单位委派的总监理工程师在本合同中称工程师，其姓名、职务、职权由发包人、承包人在专用条款内写明。工程师按合同商定行使职权，发包人在专用条款内规定工程师在行使某些职权前需要征得发包人同意的，工程师应征得发包人同意。5.3发包人派驻施工场地推行合同的代表在本合同中称发包人代表，其姓名、职务、职权由发包人在专用条款内写明，但职权不得与监理单位委派的总监理工程师职权互相交叉。双方职权发生交叉或不明确时，由发包人予以明确，并以书面形式告知承包人。5.4合同推行中，发生影响发包人、承包人双方权利或义务的事件时，工程师应根据合同在其职权范畴内客观公正地进行解决。一方对工程师的解决有异议时，按本通用条款３７条有关争议的商定解决。5.5除合同内有明确商定或经发包人同意外，工程师无权解除本合同商定的承包人的任何权利与义务。5.6不实施工程监理的，本合同中工程师专指发包人派驻施工工场地推行合同的代表，其具体职权由发包人在专用条款内写明。6.工程师的委派和指令6.1工程师可委派工程师代表，行使合同商定的自己的职权，并可在认为必要时撤回委派。委派和撤回均应提前7天以书面形式告知承包人，工程师还应将委派和撤回告知发包人。委派书和撤回告知作为本合同附件。工程师代表在工程师授权范畴内向承包人发出的任何书面形式的函件，与工程师发出的函件含有同等效力。承包人对工程师代表向其发出的任何书面形式的函件有疑问时，可将此函件提交工程师，工程师应进行确认。工程师代表发现指令有失误时，工程师应进行纠正。除工程师或工程师代表外，发包人派驻工地的其别人员均无权向承包人发出任何指令。6.2工程师的指令、告知由其本人签字后，以书面形式交给项目负责人，项目负责人在回执上订立姓名和收届时间后生效。确有必要时，工程师可发出口头指令，并在48小时内予以书面确认，承包人对工程师的指令应予执行。工程师不能及时予以书面确认的，承包人应于工程师发出口头指令后7天内提出书面确认规定。工程师在承包人提出确认规定后48小时内不予回复的，视为口头指令已被确认。承包人认为工程师指令不合理，应在收到指令后24小时内向工程师提出修改指令的书面报告，工程师在收到承包人报告后24小时内作出修改指令或继续执行原指令的决定，并以书面形式告知承包人。紧急状况下，工程师规定承包人立刻执行的指令或承包人虽有异议，但工程师决定仍继续执行的指令，承包人应予执行。因指令错误发生的追加合同价款和给承包人造成的损失由发包人承当，延误的工期对应顺延。本款商定同样合用于由工程师代表出发的指令、告知。6.3工程师应按合同商定，及时向承包人提供所需指令、同意并推行商定的其它义务。由于工程师未能按合同商定推行义务造成工期延误，发包人应承当延误造成的追加合同价款，并赔偿承包人有关损失，顺延延误的工期。6.4如需更换工程师，发包人应最少提前7天以书面形式告知承包人，后任继续行使合同文献商定的前任的职权，推行前任的义务。7.项目负责人7.1项目负责人的姓名、职务在专用条款内写明。7.2承包人根据合同发出的告知，以书面形式由项目负责人签字后送交工程师，工程师在回执上订立姓名和收届时间后生效。7.3项目负责人按发包人承认的施工组织设计（施工方案）和工程师根据合同发出的指令组织施工。在状况紧急且无法与工程师联系时，项目负责人应当采用确保人员生命和工程、财产安全的紧急方法，并在采用方法后48小时内向工程师送交报告。责任在发包人，由发包人承当由此发生的追加合同价款，对应顺延工期；责任在承包人，由承包人承当费用，不顺延工期。7.4承包人如需更换项目负责人，应最少提前7天以书面形式告知发包人，并征得发包人同意。后任继续行使合同文献商定的前任的职权，推行前任的义务。7.5发包人能够与承包人协商，建议更换其认为不称职的项目负责人。8.发包人工作8.1发包人按专用条款商定的内容和时间完毕下列工作:(1)办理土地征用、拆迁赔偿、平整施工场地等工作，使施工场地含有施工条件，在开工后继续负责解决以上事项遗留问题；(2)将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至专用条款商定地点，确保施工期间的需要；(3)开通施工场地与城乡公共道路的通道，以及专用条款商定的施工场地内的重要道路，满足施工运输的需要，确保施工期间的畅通；(4)向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，对资料的真实精确性负责；(5)办理施工许可证及其它施工所需证件、批件和临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业等的申请同意手续（证明承包人本身资质的证件除外）；(6)拟定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，进行现场交验；(7)组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底；(8)协调解决施工场地周边地下管线和邻近建筑物、构筑物（涉及文物保护建筑）、古树名木的保护工作，承当有关费用；(9)发包人应做的其它工作，双方在专用条款内商定。8.2发包人能够将8.1款部分工作委托承包人办理，双方在专用条款内商定。8.3发包人未能推行8.1款各项义务，造成工期延误或给承包人造成损失的，发包人赔偿承包人有关损失，顺延延误的工期。9.承包人工作9.1承包人按专用条款商定的内容和时间完毕下列工作：(1)根据发包人委托，在其设计资质等级和业务允许的范畴内，完毕施工图设计或与工程配套的设计，经工程师确认后使用，发包人承当由此发生的费用；(2)向工程师提供年、季、月度工程进度计划及对应统计报表；(3)根据工程需要，提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫；(4)按双方商定的数量及规定，向发包人和监理单位提供施工现场办公和生活的房屋及设施、设备、交通工具。(5)恪守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环保和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式告知发包人，发包人承当由此发生的费用，因承包人责任造成的罚款除外；(6)已竣工工程未交付发包人之前，承包人按专用条款商定负责已竣工程的保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复；发包人规定承包人采用特殊方法保护的工程部位和对应的追加合同价款，双方在专用条款内商定；(7)按专用条款商定做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物（涉及文物保护建筑）、古树名木的保护工作；(8)确保施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，交工前清理现场达成专用条款商定的规定，承当因本身因素违反有关规定造成的损失和罚款；(9)承包人应做的其它工作，双方在专用条款内商定。（10）承包人的组织机构、施工力量、施工设备应按投标书及其附件、承诺函承诺到位，并满足施工规定。9.2承包人未能推行9.1款各项义务，造成发包人损失的，承包人赔偿发包人有关损失。三、施工组织设计和工期10.施工组织设计及进度计划10.1施工组织设计的提交：承包人应在合同专用条款中商定的期限内，将施工组织设计提交给工程师审查。施工组织设计的重要内容应涉及：施工进度计划、施工工艺流程及阐明、材料供应与检查、施工场地平面布置、施工质量确保方法、施工人员构成、施工船机配备和施工安全方法及施工对环境影响的保护方法等。施工进度计划应按照网络图核心线路或重要工作横道图进行控制，并应涉及每月预计完毕的工作量和形象进度。施工进度计划应按照网络图核心线路或重要工作横道图进行控制，并应涉及每月预计完毕的工作量和形象进度。10.2群体工程中单位工程分期进行施工的，承包人应按照发包人提供图纸及有关资料的时间，按单位工程编制进度计划，其具体内容双方在专用条款中商定。10.3施工组织设计的审批：工程师应在收到承包人施工组织设计后7天内提出审查意见并提请发包人审批，发包人应在接到审查意见后7天内予以审批。审批时，若发包人提出修改意见，承包人应对施工组织设计进行修改和补充，并在接到审批意见后7天内向工程师提交修改和补充报告，工程师确认后，承包人应按确认后的施工组织设计组织施工。若工程师及发包人未在上述限定的时间内提出修改意见或审批，可视为承包人施工组织设计已被发包人同意。10.4承包人必须按工程师确认的进度计划组织施工，接受工程师对进度的检查、监督。工程实际进度与经确认的进度计划不符时，承包人应按工程师的规定提出改善方法，经工程师确认后执行。因承包人的因素造成实际进度与进度计划不符，承包人无权就改善方法提出追加合同价款。10.5施工进度计划的修订：如果工程师认为工程实际施工进度不符合经发包人同意的施工进度计划时，承包人应按工程师的规定对施工进度计划进行修订，并提出确保工程在合同商定的施工期内完毕的具体方法，经工程师审核并报发包人同意后执行。11.开工及延期开工11.1承包人应当按照合同书商定的开工日期开工。承包人不能准时开工，应当不迟于合同书商定的开工日期前7天，以书面形式向工程师提出延期开工的理由和规定。工程师应当在接到延期开工申请后的48小时内以书面形式回复承包人。工程师在接到延期开工申请后48小时内不回复，视为同意承包人规定，工期对应顺延。工程师不同意延期规定或承包人未在规定时间内提出延期开工规定，工期不予顺延。11.2因发包人因素不能按照合同书商定的开工日期开工，工程师应以书面形式告知承包人，推迟开工日期并对应顺延工期。未准时告知承包人的，发包人应赔偿承包人因延期开工造成的损失，12.暂停施工工程师认为确有必要暂停施工时，（经获得发包人同意）应当以书面形式规定承包人暂停施工，并在提出规定后48小时内提出书面解决意见。承包人应当按工程师规定停止施工，并妥善保护已竣工程。承包人实施工程师作出的解决意见后，能够书面形式提出复工规定，工程师应当在48小时内予以回复。工程师未能在规定时间内提出解决意见，或收到承包人复工规定后48小时内未予回复，承包人可自行复工。因发包人因素造成停工的，由发包人承当所发生的追加合同价款，赔偿承包人由此造成的损失，对应顺延工期；因承包人因素造成停工的，由承包人承当发生的费用，工期不予顺延。13.工期延误13.1因下列因素造成工期延误，经发包人确认，工期对应顺延：(1)发包人未能按专用条款的商定提供图纸及开工条件；(2)发包人未能按商定日期和商定条件支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行；(3)工程师未按合同商定提供所需指令、同意等，致使施工不能正常进行；(4)设计变更和工程量增加；（5）一周内非承包人因素停水、停电、停气造成停工累计超出8小时；(6）不可抗力；(7)专用条款中商定或工程师经发包人授权同意的其它状况。14.工程交工、及工程竣工14.1承包人必须按照合同合同书商定的交工、竣工日期或工程师同意顺延的工期交工及竣工。14.2因承包人因素不能按照合同合同书商定的交工或竣工日期或工程师同意顺延的工期交工或竣工的，承包人承当违约责任。14.3施工中发包人如需提前交工，双方协商一致后应订立提前交工合同，作为合同文献构成部分。提前交工合同应涉及承包人为确保工程质量和安全采用的方法、发包人为提前交工提供的条件以及提前交工所需的追加合同价款等内容。四、质量与检查15.工程质量15.1工程质量应当达成合同书商定的质量原则，质量原则的评定以国家或行业的质量检查评定原则为根据。因承包人因素致使工程质量达不到商定的质量原则，承包人承当违约责任。15.2双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承当。双方都有责任，由双方根据其责任分别承当。16.检查和返工16.1承包人应认真按照原则、规范和设计图纸规定以及工程师根据合同发出的指令施工，随时接受工程师的检查检查，为检查检查提供便利条件。16.2工程质量达不到商定原则的部分，工程师一经发现，应规定承包人拆除和重新施工，承包人应按工程师的规定拆除和重新施工，直到符合商定原则。因承包人因素达不到商定原则，由承包人承当拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。16.3工程师的检查检查不应影响施工正常进行。如影响施工正常进行，检查检查不合格时，影响正常施工的费用由承包人承当。除此之外影响正常施工的追加合同价款由发包人承当，对应顺延工期。17.隐蔽工程和中间验收17.1承包人自检合格并订立隐蔽工程自检统计后，填写隐蔽工程验收申请单，在覆盖前48小时，告知工程师进行验收。工程师在接到承包人告知48小时内进行验收，经工程师验收合格并在验收统计上签认后，承包人可进行覆盖和继续施工；若验收不合格，承包人应按工程师的规定整治并重新申请验收。17.2若承包人未经验收而自行覆盖，工程师有权规定剥开或开孔检查，由此造成的损失，由承包人负责；若工程师在接到验收申请和验收告知48小时内未能进行验收，而承包人已自检合格，则可自行覆盖。工程师事后应予确认并补交签认手续。18.重新检查无论工程师与否进行验收，当其规定对已经隐蔽的工程重新检查时，承包人应按规定进行剥离或开孔，并在检查后重新覆盖或修复。检查合格，发包人承当由此发生的全部追加合同价款，赔偿承包人损失，并对应顺延工期。检查不合格，承包人承当发生的全部费用，工期不予顺延。19.工程试车19.1双方商定需要试车的，试车内容应与承包人承包的安装范畴相一致。

19.2设备安装工程含有单机无负荷试车条件，承包人组织试车，并在试车前48小时以书面形式告知工程师。告知涉及试车内容、方案、时间、地点。承包人准备试车统计，发包人根据承包人规定为试车提供必要条件。试车合格，工程师在试车统计上签字。19.3工程师不能准时参加试车，须在开始试车前24小时以书面形式向承包人提出延期规定，延期不能超出48小时。工程师未能按以上时间提出延期规定，不参加试车，应承认试车统计。承包人须组织外购设备生产厂家参加试车，有关费用由承包人或生产厂家负责。19.4设备安装工程含有无负荷联动试车条件，发包人组织试车，并在试车前48小时以书面形式告知承包人。告知涉及试车内容、方案、时间、地点和对承包人的规定，承包人按规定做好准备工作。试车合格，双方和工程师在试车统计上签字。19.5双方责任（1）由于设计因素试车达不到验收规定，发包人应规定设计单位修改设计，承包人按修改后的设计重新安装。发包人承当修改设计、拆除及重新安装的全部费用和追加合同价款，工期对应顺延。（2）由于设备制造因素试车达不到验收规定，由该设备采购一方负责重新购置或修理，承包人负责拆除和重新安装。设备由承包人采购的，由承包人承当修理或重新购置、拆除及重新安装的费用，工期不予顺延；设备由发包人采购的，发包人承当上述各项追加合同价款，工期对应顺延。（3）由于承包人施工因素试车达不到验收规定，承包人按工程师规定重新安装和试车，并承当重新安装和试车的费用，工期不予顺延。（4）试车费用除已涉及在合同价款之内，由承包人承当。（5）工程师在试车合格后不在试车统计上签字，试车结束24小时后，视为工程师已经承认试车统计，承包人可继续施工或办理交工、竣工手续。19.6投料试车应在工程交工验收后由发包人负责，如发包人规定在工程交工验收迈进行或需要承包人配合时，应征得承包人同意，另行订立补充合同。五、安全施工20.安全施工与检查20.1承包人应恪守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全原则组织施工，加强施工现场人员与船机的施工安全管理，结合本工程实际认真分析识别各类安全隐患，制订防护和应急方法，特别要对施工现场的防台、防汛、防火、防爆、防盗、防人身伤害、防淹溺、防电击伤害、周界围栏防护、防碰撞、防运输事故、避免施工人员食物中毒、避免施工人员劳资纠纷、防毒、避免起重事故等采用严格的安全防护方法，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采用必要的安全防护方法，消除事故隐患。由于承包人安全方法不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承当。20.2承包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。发包人不得规定承包人违反安全管理的规定进行施工。因发包人因素造成的安全事故，由发包人承当对应责任及发生的费用。20.3发包人、承包人和工程师均应接受有关主管部门和发包人上级的安全监督和检查，并对不合格项目采用主动的整治和完善方法，使之符合安全施工的需要。因各方本身因素造成事故的，按照国家有关规定追究责任。20.4承包人必须按照安全、消防、环保、海洋、海事、港口、安监、边防（边检）、商检和海关等方面的规定做好有关安全防护方法。20.5承包人应根据主管部门规定，为进入施工现场的人员、车辆、船舶等办理同意手续，费用由承包人承当。21.安全防护21.1施工安全责任：承包人应按国家和有关部门的规定，加强施工现场人员与船机和设备的施工安全管理，对施工现场的防风、防火、防爆、防汛和防盗等采用严格的安全防护方法，并承当由于方法不力造成的事故责任和因此发生的费用。21.2承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向工程师提出安全防护方法，经工程师承认后实施，防护方法费用由发包人承当。经工程师或发包人的同意不能免去承包人应承当的安全责任。21.3实施爆破作业、在放射、毒害性环境中施工（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工、在高压线、水上、水下及地下管线、易燃、易爆地段及有害环境下施工时，承包人应在施工前14天以书面形式告知工程师，并提出对应的安全防护方法，经工程师承认后实施，由发包人承当安全防护方法费用。经工程师或发包人的同意不能免去承包人应承当的安全责任。22.事故解决22.1发生重大伤亡及其它安全事故，承包人应按有关规定立刻上报有关部门并告知工程师，发包人应为急救提供必要的条件。同时按政府有关部门规定解决，由事故责任方承当发生的费用。22.2发包人、承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定解决。六、合同价款与支付23.合同价款及调节23.1招标工程的合同价款由发包人、承包人根据中标告知书中的中标价格在合同书内商定。非招标工程的合同价款由发包人、承包人根据工程预算书在合同书内商定。23.2合同价款在合同书内商定后，任何一方不得私自变化，专用条款另有商定的除外。23.3涉及合同价款调节的状况，承包人须在14天内按规定以书面形式上报工程师，经工程师和发包人确认同意后方可实施，最后按终审部门审定价结算。24.工程预付款实施工程预付款的，双方应当在专用条款内商定发包人向承包人预付工程款的时间和数额，开工后按商定的时间和比例逐次扣回。预付时间应不迟于商定的开工日期后7天。发包人不按商定预付，承包人在商定预付时间7天后向发包人发出规定预付的告知，发包人收到告知后仍不能按规定预付，承包人可在发出告知后7天停止施工，发包人应从商定应付之日起向承包人支付应付款的贷款利息，并承当违约责任。具体按照合同专用条款对应款项执行。25.工程量确实认25.1承包人应按专用条款商定的时间，向工程师提交已竣工程量的报告。工程师接到报告后7天内按设计图纸核算已竣工程量（下列称计量），并在计量前24小时告知承包人，承包人应为计量提供便利条件并派人参加。承包人收到告知后不参加计量，计量成果有效，作为工程价款支付的根据。25.2工程师收到承包人报告后10天内未进行计量，从第11天起，承包人报告中开列的工程量即视为被确认，作为工程价款支付的根据。工程师不按商定时间告知承包人，致使承包人未能参加计量，计量成果无效。25.3对承包人超出设计图纸范畴和因承包人因素造成返工的工程量，工程师不予计量。26.工程款（进度款）支付26.1付款周期付款周期同计量周期。26.2进度付款证书和支付时间（1）工程师在收到承包人进度付款申请单以及对应的支持性证明文献后的14天内完毕核查，提出发包人到期应支付给承包人的金额以及对应的支持性材料，经发包人审查同意后，由工程师向承包人出具经发包人签认的进度付款证书。工程师有权扣除承包人未能按照合同规定推行任何工作或义务应支付给发包人的涉及但不限于违约金、赔偿金、抵扣款等款项的对应金额。（2）发包人应在工程师收到进度付款申请单后，按当月完毕并经发包人及工程师确认的实际工程量的80%支付进度款。在确认计量成果及一切审批手续完毕且收到承包人提供的符合国家规定的等额正式有效的增值税专用发票（税率：%）及请款资料后的14个工作日内支付。发包人不按期支付的，按合同专用条款第35.1款的商定支付逾期付款违约金。双方增值税专用发票基本资料：发包人公司名称：承包人公司名称：纳税人识别号：纳税人识别号：地址：地址：电话：电话：开户行：开户行：账号：账号：（3）工程师出具进度付款证书，不应视为工程师己同意、同意或接受了承包人完毕的该部分工作。（4）进度付款涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家有关规定和专用合同条款的商定办理。（5）工程变更及签证引发的工程造价的增减不计入进度款支付，工程竣工结算后按专用条款第33.2款商定一并支付。26.3工程进度付款的修正在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复的，工程师有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经双方复核同意的修正，应在本次进度付款中支付或扣除。七、材料设备供应27.发包人供应材料设备27.1发包人提供的材料和工程设备，应在专用合同条款中写明材料和工程设备的名称、规格、数量、价格、交货方式、交货地点和计划交货日期等。27.2承包人应根据合同进度计划的安排，向工程师报送规定发包人交货的日期计划。发包人应按照工程师与合同双方当事人商定的交货日期，向承包人提交材料和工程设备。27.3发包人应在材料和工程设备到货7天前告知承包人，承包人应会同工程师在商定的时间内，赴交货地点共同进行验收。除专用合同条款另有商定外，发包人提供的材料和工程设备验收后，由承包人负责接受、运输和保管。27.4发包人规定向承包人提前交货的，承包人不得回绝，但发包人应承当承包人由此增加的费用。27.5承包人规定更改交货日期或地点的，应事先报请工程师同意。由于承包人规定更改交货时间或地点所增加的费用和（或）工期延误由承包人承当。27.6发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同规定，或由于发包人因素发生交货日期延误及交货地点变更等状况的，发包人应承当由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。28.承包人采购材料设备28.1承包人负责采购材料设备的，应按照专用条款商定及设计和有关原则规定采购，并提供产品合格证明、生产许可证、型式证书、材质证明等应当随行的资料，对材料设备质量负责。承包人在材料设备到货前24小时告知工程师验收，需要到往施工现场外验收的，要根据场外地点和交通状况提前更多时间告知。发包人代表一同参加验收。28.2承包人采购的材料设备与设计或原则规定不符时，承包人应按工程师规定的时间运出施工场地，重新采购符合规定的产品，承当由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。28.3承包人采购的材料设备在使用前，承包人应按工程师的规定进行检查或实验，不合格品不得使用，检查或实验费用由承包人承当。28.4工程师发现承包人采购并使用不符合设计和原则规定的材料设备时，应规定承包人负责修复、拆除或重新采购，由承包人承当发生的费用，由此延误的工期不予顺延。28.5承包人需要使用代用材料时，应经工程师承认后才干使用，由此增减的合同价款双方以书面形式议定。28.6由承包人采购的材料、设备，承包人应满足发包人的有关技术规定。应获得发包人的承认。28.7承包人应当为满足设备材料及时送检安排专职人员，与监理机构质检人员和发包人的代表共同开展材料检测工作，承包人送检前应最少提前24小时告知监理和发包人，并根据需要准备好交通工具。八、工程变更29.工程设计变更29.1没有建设单位、设计单位及工程师签认的工程变更或变更工程数量，其变更数量一律不得作为工程结算的根据。29.2发包人对工程提出设计变更时，应将变更方案送交设计单位审查，设计单位审查同意后，由工程师向承包人发出变更告知。承包人应根据变更图纸贯彻施工方案并组织施工。若变更涉及设计规模和设计原则的变化，则应事先与承包人协商。施工中发包人需对原工程设计进行变更，应提前14天以书面形式向承包人发出变更告知。变更超出原设计原则或同意的建设规模时，发包人应报规划管理部门和其它有关部门重新审查同意，并由原设计单位提供变更的对应图纸和阐明。承包人按照工程师发出的变更告知及有关规定，进行下列需要的变更：(1)更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸；(2)增减合同中商定的工程量；(3)变化有关工程的施工时间和次序；(4)其它有关工程变更需要的附加工作。因变更造成合同价款的增减及造成的承包人损失，由发包人承当，延误的工期对应顺延。29.3施工中承包人不得对原工程设计进行变更。因承包人私自变更设计发生的费用和由此造成发包人的直接损失，由承包人承当，延误的工期不予顺延。29.4承包人在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料、设备的换用，须经工程师、设计单位、发包人同意。未经同意私自更改或换用时，承包人承当由此发生的费用，并赔偿发包人的有关损失，延误的工期不予顺延。工程师和发包人同意采用承包人合理化建议，所发生的费用和获得的收益，发包人承包人另行商定分担或分享。29.5设计造成的变更：在施工中若出现设计图纸有误或地质条件与设计出入较大或其它严重不合理设计时，工程师应在３天内提出解决意见。承包人获得修改图纸后按工程师指令组织施工，由此增加的费用由发包人承当，延误的施工期予以延长。30.其它变更合同推行中发包人规定变更工程质量原则及发生其它实质性变更，由双方协商解决。31.拟定变更价款31.1涉及合同价款调节的状况，承包人须在14天内以书面形式上报工程师，经工程师和发包人确认后方可实施。变更合同价款按专用条款商定执行。九、交工验收、竣工验收与结算32.交工验收、竣工验收32.1工程符合交工验收条件后，经工程师审查确认后，由承包人向发包人提出申请，发包人应及时组织交工验收。32.2交工验收应含有下列条件：（1）合同商定的各项承包内容已完毕；（2）水下工程的善后解决，不得遗留有碍航行和作业安全的隐患；（3）承包人按交通部制订的《港口工程质量检查评定原则》及有关规定的规定对工程质量自检合格；（4）工程师对工程质量的评定合格；（5）质量监督机构按交通部的有关规定对工程质量进行鉴定，并出具鉴定意见；（6）竣工文献已按有关规定的内容编制完毕；承包人、监理单位已完毕本工程的工作总结。32.3交工验收的重要工作内容是：（1）检查合同执行状况；（1）检查施工自检报告、施工总结报告及施工资料；（2）检查监理单位独立抽检资料、监理工作报告及质量评定资料；（3）检查工程实体，审查有关资料，涉及重要产品质量的抽（检）测报告；（4）核查工程竣工数量与否与同意的设计文献相符，与否与工程计量数量一致；（5）对合同与否全方面执行、工程质量与否合格作出结论，订立交工验收证书。32.4工程交工验收通过，交工日期为承包人送交交工验收申请报告的日期，工程按发包人规定修改后通过交工验收的，实际交工日期为承包人修改后提请发包人验收的日期。32.5工程交工验收合格后，发包人应及时完毕交工验收报告，同时承、发包双方办理工程交接手续。32.6工程试运行期满后，工程含有竣工验收条件，发包人按现行有关规定向工程所在地港口行政管理部门提出竣工验收申请。工程交工、试运行、竣工及验收须符合《港口工程竣工验收方法》的规定。32.7工程含有竣工验收条件，承包人按国家工程竣工验收有关规定，向发包人提供完整竣工资料及竣工验收报告。32.8工程进行竣工验收应当含有下列条件：（1）工程已通过交工验收，申请交工验收的建设项目有尾留工程的，尾留工程不得影响建设项目的投产使用，尾留工程投资额可根据实际测算投资额或按照工程概算所列的投资额列入竣工决算报告，但不得超出工程总投资的5%。承包人对工程质量自检合格，工程师对工程质量评定合格，发包人组织设计、施工、监理、工程质量监督等单位进行的交工验收合格；（2）重要工艺设备或设施通过调试含有生产条件；（3）普通港口工程通过3个月试运行；设有系统装卸设备的矿石、煤炭、散粮、油气、集装箱码头等港口工程，通过6个月试运行，符合设计规定；（4）环保设施、安全设施、消防设施已按照设计规定与主体工程同时建成，并通过有关部门的专项验收；航标设施以及其它辅助性设施已按照《港口法》的规定，与港口同时建设，并确保按期投入使用；（5）竣工档案资料齐全，并通过专项验收；（6）竣工决算报告编制完毕，并通过审计；（7）廉政建设合同已推行。32.9工程竣工验收合格的，港口工程竣工验收部门签发《港口工程竣工验收证书》之日为竣工日期；竣工验收不合格的，承包人应当按照港口工程竣工验收部门组织的竣工验收委员会提出的解决意见进行限期整治。33.工程结算33.1竣工付款申请单（l）工程接受证书颁发后，承包人应按专用合同条款商定向工程师提交竣工付款申请单，并提供有关证明材料。除专用合同条款另有商定外，竣工付款申请单应涉及下列内容：竣工结算合同总价、发包人已支付承包人的工程价款、应扣留的质量确保金、应支付的竣工付款金额。（2）工程师对竣工付款申请单有异议的，有权规定承包人进行修正和提供补充资料。经工程师和承包人协商后，由承包人向工程师提交修正后的竣工付款申请单。33.2竣工付款证书及支付时间（l）工程师在收到承包人提交的竣工付款申请单后的14天内完毕核查，提出发包人到期应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完毕，由工程师向承包人出具经发包人签认的竣工付款证书。发包人确认竣工付款申请单后向承包人支付工程竣工结算价款。工程师未在商定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的竣工付款申请单工程师己经核查同意；发包人未在商定时间内审核又未提出具体意见的，工程师提出发包人到期应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。34.质量保修34.1承包人应按法律、行政法规或国家有关工程质量保修的有关规定，对交付发包人使用的工程在质量保修期内承当质量保修责任。34.2质量保修工作的实施。承包人应在工程交工验收之前，与发包人订立质量保修书，作为本合同附件。34.3质量保修书的重要内容涉及：(1)质量保修项目内容及范畴；(2)质量保修期；(3)质量保修责任；(4)质量保修金的支付办法。34.4承包人在工程保修期内有责任返修因承包人因素造成的任何工程缺点或损坏，返修费用由承包人承当。因发包人使用不当或其它非承包人因素造成的损坏，承包人应协助修复，费用由发包人承当。34.5返修：保修期内，对应由承包人负责的返修内容，承包人应在接到返修告知后14天内开始实施返修，并在承、发包双方商定时间内修理完毕，否则发包人有权委托其它单位或人员进行修理，其费用由承包人承当。34.6保修金：保修金的数额在合同专用条款中商定。发包人应在保修期满后且无任何质量争议的状况下，７天内将保修金无息返还承包人。十、违约、索赔和争议35.违约35.1发包人违约。当发生下列状况时：(1)本通用条款第24条提到的发包人不准时支付工程预付款；(2)本通用条款第26条提到的发包人不按合同商定支付工程款，造成施工无法进行；(3)本通用条款第33.2款提到的发包人无正当理由不支付工程结算价款；(4)发包人不推行合同义务或不按合同商定推行义务的其它状况。发包人承当违约责任，赔偿因其违约给承包人造成的经济损失，顺延延误的工期。双方在专用条款内商定发包人赔偿承包人损失的计算办法或者发包人应当支付违约金的数额或计算办法。35.2承包人违约。当发生下列状况时：(1)本通用条款第14.2款提到的因承包人因素不能按照合同书商定的交工、竣工日期或工程师同意顺延的工期交工、竣工；(2)本通用条款第15.1款提到的因承包人因素工程质量达不到合同书商定的质量原则；(3)承包人不推行合同义务或不按合同商定推行义务的其它状况。承包人承当违约责任，赔偿因其违约给发包人造成的损失。双方在专用条款内商定承包人赔偿发包人损失的计算办法或者承包人应当支付违约金的数额或计算办法。35.3一方违约后，另一方规定违约方继续推行合同时，违约方承当上述违约责任后仍应继续推行合同。36.索赔36.1当一方向另一方提出索赔时，要有正当索赔理由，且有索赔事件发生时的有效证据。36.2发包人未能按合同商定推行自己的各项义务或发生错误以及应由发包人承当责任的其它状况，造成工期延误和（或）承包人不能及时得到合同价款及承包人的其它经济损失，承包人可按下列程序以书面形式向发包人索赔：(1)索赔事件发生后28天内，向工程师发出索赔意向告知；(2)发出索赔意向告知后28天内，向工程师提出延长工期和（或）赔偿经济损失的索赔报告及有关资料；(3)工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，于28天内予以回复，或规定承包人进一步补充索赔理由和证据；(4)工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后28天内未予回复或未对承包人作进一步规定，视为该项索赔已经承认；(5)当该索赔事件持续进行时，承包人应当阶段性向工程师发出索赔意向，在索赔事件终了后28天内，向工程师送交索赔的有关资料和最后索赔报告。索赔回复程序与（3）、（4）商定相似。36.3承包人未能按合同商定推行自己的各项义务或发生错误，给发包人造成经济损失，发包人可按36.2款拟定的时限向承包人提出索赔。37.争议37.1发包人承包人在推行合同时发生争议，能够和解或者规定有关主管部门调解。当事人不肯和解、调解或者和解、调解不成的，双方能够在专用条款内商定下一种方式解决争议：第一种解决方式：双方达成仲裁合同，向商定的仲裁委员会申请仲裁；第二种解决方式：向有管辖权的人民法院起诉。37.2发生争议后，除非出现下列状况的，双方都应继续推行合同，保持施工持续，保护好已竣工程：(1)单方违约造成合同确已无法推行，双方合同停止施工；(2)调解规定停止施工，且为双方接受；(3)仲裁机构规定停止施工；(4)法院规定停止施工。十一、其它38.工程转让与分包38.1本工程严禁转包和挂靠。若承包人将本工程转包给第三方，或将其承包的全部工程肢解后来以分包的名义分别转包给别人，或第三方挂着承包人的名义承接本工程，一经发现，发包人有权解除本合同，由此引发的一切损失均由承包人承当，同时承包人须按本合同专用条款第35.2.13款向发包人支付违约金。38.2承包人按专用条款的商定分包所承包的部分工程，并与分包单位订立分包合同，承包人应将分包合同副本提交发包人备案。非经发包人同意，承包人不得将承包工程的任何部分分包。38.3工程分包不能解除承包人任何责任与义务。承包人应在分包场地派驻对应管理人员，确保本合同的推行。分包单位的任何违约行为或疏忽造成工程损害或给发包人造成其它损失，承包人承当连带责任。38.4承包人对本合同所承当的全部责任和义务，不受分包的影响。工程师有权对分包人的施工质量、施工安全和施工进度进行监督。分包人的任何违约与疏忽，均视为承包人的违约与疏忽。38.5分包工程价款由承包人与分包单位结算。发包人未经承包人同意不得以任何形式向分包单位支付多种工程款项。38.6根据国家有关规定，承包人在本工程中使用劳务分包时，也必须事先将劳务分包方案、劳务分包单位状况、劳务人员有关资质和身份信息、劳务人员薪酬支付计划等报告工程师和发包人同意。39.不可抗力39.1不可抗力涉及因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其它非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾，以及专用条款商定的风雨、雪、洪、震等自然灾害。39.2不可抗力事件发生后，承包人应立刻告知工程师，并在力所能及的条件下快速采用方法，竭力减少损失，发包人应协助承包人采用方法。工程师认为应当暂停施工的，承包人应暂停施工。不可抗力事件结束后48小时内承包人向工程师通报受害状况和损失状况，及预计清理和修复的费用。不可抗力事件持续发生，承包人应每隔7天向工程师报告一次受害状况。不可抗力结束后14天内，承包人向工程师提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。39.3因不可抗力事件造成的费用及延误的工期由双方按下列办法分别承当：(1)工程本身的损害、因工程损害造成第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由承包人承当；(2)发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承当对应费用；(3)承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承当；(4)停工期间，承包人应以工程师的规定在施工场地留必要的管理人员及保卫人员，费用由承包人承当；(5)工程所需清理、修复费用，由承包人承当；(6)延误的工期对应顺延。39.4因合同一方迟延推行合同后发生不可抗力的，不能免去迟延推行方的对应责任。40.保险40.1工程开工前，承包人必须购置建筑工程一切险（含物质损失险和第三者责任险），全部涉及到的费用由承包人承当。40.2承包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，全部涉及到的费用由承包人承当。40.3人员、船机设备保险：本工程的施工人员、船机设备的保险，由承包人承当。40.4保险事故发生时，发包人承包人有责任竭力采用必要的方法，避免或者减少损失。40.5工程开工前，承包人应将各保险购置的资料报送工程师和发包人备案。41.担保41.1发包人承包人为了全方面推行合同，应互相提供下列担保：(1)发包人向承包人提供履约担保，按合同商定支付工程价款及推行合同商定的其它义务。(2)承包人向发包人提供履约担保，按合同商定推行自己的各项义务。41.2一方违约后，另一方可规定提供担保的第三人承当对应责任。41.3提供担保的内容、方式和有关责任，发包人承包人除在专用条款中商定外，被担保方与担保方还应订立担保合同，作为本合同附件。42.专利技术及特殊工艺42.1发包人规定使用专利技术或特殊工艺，应负责办理对应的申报手续，承当申报、实验、使用等费用；承包人提出使用专利技术或特殊工艺，应获得工程师承认，承包人负责办理申报手续并承当有关费用。42.2私自使用专利技术侵犯别人专利权的，责任者依法承当对应责任。43.文物和地下障碍物43.1在施工中发现古墓、古建筑遗迹等文物及化石或其它有考古、地质研究等价值的物品时，承包人应立刻保护好现场并于4小时内以书面形式告知工程师，工程师应于收到书面告知后24小时内报告本地文物管理部门，发包人、承包人按文物管理部门的规定采用妥善保护方法。发包人承当由此发生的费用，顺延延误的工期。如发现后隐瞒不报，致使文物遭受破坏，责任者依法承当对应责任。43.2施工中发现影响施工的地下障碍物时，承包人应于8小时内以书面形式告知工程师，同时提出处置方案，工程师收到处置方案后24小时内予以承认或提出修正方案。发包人承当由此发生的费用，顺延延误的工期。所发现的地下障碍物有归属单位时，发包人应报请有关部门协同处置。44.合同解除44.1发包人承包人协商一致，能够解除合同。44.2若承包方的施工质量和进度达成了发包方的规定，但发包方不按合同商定支付工程款（进度款），又未达成延期付款合同，造成工程无法进行，承包人能够停止施工，由发包人承当违约责任，该种状况下停止施工持续超出56个工作日，发包人仍不支付工程款（进度款），承包人有权解除合同。44.3发生本通用条款第38.1款严禁的状况，承包人将其承包的全部工程转包给别人或者肢解后来以分包的名义分别转包给别人，或第三方挂着承包人的名义承接本工程，发包人有权解除合同。44.4有下列情形之一的，发包人、承包人能够解除合同：(1)因不可抗力致使合同无法推行；(2)因一方违约（涉及因发包人因素造成工程停建或缓建）致使合同无法推行。44.5一方根据第44.2、44.3、44.4款商定规定解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的告知，并在发出告知前7天告知对方，告知达成对方时合同解除。对解除合同有争议的，按本通用条款第37条有关争议的商定解决。44.6合同解除后，承包人应妥善做好已竣工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按发包人规定将自有机械设备和人员撤出施工场地。发包人应为承包人撤出提供必要条件，支付以上所发生的费用，并按合同商定支付已竣工程价款。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承当，因未及时退货造成的损失由责任方承当。除此之外，有过失的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。44.7合同解除后，不影响双方在合同中商定的结算和清理条款的效力。45.合同生效与终止45.1双方在合同书中商定合同生效方式。45.2除本通用条款第34条外，发包人承包人推行完合同全部义务，竣工结算价款支付完毕，承包人向发包人交付竣工工程后，本合同即告终止。45.3合同的权利义务终止后，发包人承包人应当遵照诚实信用原则，推行告知、协助、保密等义务。46.合同份数46.1本合同正本两份，含有同等效力，由发包人承包人分别保存一份。46.2本合同副本份数，由双方根据需要在专用条款内商定。47.补充条款双方根据有关法律、行政法规规定，结合工程实际，经协商一致后，可对本通用条款内容具体化、补充或修改，在专用条款内商定。第三部分合同专用条款专用条款目录（专用条款应与对应的通用条款对照理解，专用条款有商定的以专用条款为准，专用条款没有商定的以通用条款为准）一、词语定义及合同文献2．合同文献及解释次序3．语言文字和合使用方法律、原则及规范4．图纸二、双方普通权利和义务5．工程师6．工程师的委派和指令7．项目负责人8．发包人工作9．承包人工作三、施工组织设计和工期10．施工组织设计及进度计划13．工期延误四、质量与验收15．工程质量五、安全施工20．安全施工与检查21．安全防护六、合同价款与支付23．合同价款及调节24．工程预付款25．工程量确实认26．工程款（进度款）支付七、材料设备供应27．发包人供应材料设备28．承包人采购材料设备八、工程变更31．拟定变更价款九、交工验收、竣工验收与结算32．交工验收、竣工验收33．工程结算34．质量保修十、违约、索赔和争议35．违约37．争议十一、其它38．工程转让与分包39．不可抗力40．保险41．担保44．合同解除46．合同份数47．补充条款专用条款一、词语定义及合同文献2.合同文献及解释次序承包人和发包人一致同意将合同通用条款第2.1款修改为：2.1合同文献构成及优先解释次序：（1）有关政府主管部门有关本工程的有关文献；（2）本合同推行期间发包人与承包人双方订立的补充合同（合同）或修正文献；（3）本合同合同书；（4）中标告知书；（5）本合同专用条款；（6）本合同通用条款；（7）招标文献及其附件(含招标控制价、招标工程量清单、工程量清单计价编制阐明、招标专用条款和招标通用条款、招标答疑、澄清文献等)；（8）投标书及其附件；（9）发包人针对本工程的各项制度、规定（含已印发和工程实施过程中发包人制订的制度、规定）；（10）原则、规范及有关技术文献；（11）图纸等设计文献；（12）其它与本合同有关的文献。3.语言文字和合使用方法律、原则及规范承包人和发包人一致同意将合同通用条款第3.2、3.3款补充商定以下：3.2合使用方法律和法规本合同合用的法律、行政法规：涉及但不仅限于《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规。3.3合用原则、规范3.3.1水运工程执行交通运输部颁发的现行有关规范及验收原则以及发包人在招标文献中提出的技术原则和规定。若施工过程中颁发了与工程有关的新的规范与验收原则，则以新的规范与原则执行，若新规范对本合同造价有影响的，则按专用条款第六公商定执行。本工程涉及的现行国家及行业技术原则涉及但不限于：（1）《广东省人工鱼礁建设技术规定（试行）》（2）农业部《人工鱼礁建设技术规范》（SC/T9416-）（3）《钢构造设计规范》（GB50017-）（4）《工程构造可靠性设计统一原则》（GB50153-）（5）《钢构造焊接规范》（GB50010-）（6）《防波堤设计与施工规范》（JTS154-1-）（7）《混凝土构造设计规范》（GB50010-）（8）《建筑地基基础设计规范》（GB500007-）（9）《中国海区水上助航原则》（GB4696-1999）(10)《中国海区水上助航标志形状显示规定》（GB16161-1996）(11)《航标灯光信号颜色》（GB12708-91）(12)《浮标锚链》（JT/T100-）(13)《浮标通用技术条件》（JT/T760-）(14)《航标灯通用技术条件》（JT/T761-）（15）《海区航标效能验收规范》（JT/T759-）（16）《水运工程施工图文献编制规定》(JTS110-7-)；（17）《海港总体设计规范》（JTS165-）；（18）《高桩码头设计与施工规范》（JTS167-1-）；（19）《海港水文规范》（JTS145-2-）；（20）《港口工程荷载规范》（JTS144-1-）；（21）《港口工程地基规范》（JTS147-1-）；（22）《水运工程岩土勘察规范》（JTS133-）；（23）《水运工程节能设计规范》（JTS150-）；（24）《水运工程抗震设计规范》（JTS146-）；（25）《水运工程质量检查原则》（JTS257-）；（26）《水运工程混凝土构造设计规范》（JTS151-）；（27）《海港工程混凝土构造防腐蚀技术规范》（JTJ275-）；（28）《码头附属设施技术规范》（JTJ297-）；（29）《供配电系统设计规范》（GB50052-）；（30）《低压配电设计规范》（GB50054-）；（31）《电力工程电缆设计规范》（GB50217-）；（32）《20kV及下列变电所设计规范》（GB50053-）；（33）《建筑物防雷设计规范》（GB50057-）；（34）《通用用电设备配电设计规范》（GB50055-）；（35）《室外给水设计规范》（GB50013-）；（36）《室外排水设计规范》（GB50014-）；（37）《建筑照明设计规范》（GB50034-）；（38）《港口工程环保设计规范》（JTS149-）；（39）《环境空气质量原则》（GB3095-)；（40）《声环境质量原则》（GB3096-)；（41）《工业公司厂界环境噪声排放原则》（GB12348-)；（42）《建筑施工场界环境噪声排放原则》(GB12523-)；（43）《港口工程桩基规范》（JTS167-4-）（44）《水运工程构造耐久性设计原则》（JTS153-）（45）《水运工程设计通则》（JTS141-）（31）国家、交通部及有关行业现行原则及规范3.3.2技术原则的替代：上述技术原则中尚未有适合本工程特点的条文时，可使用双方商定的其它技术原则。3.3.3为便于施工，承包人应当为发包人在开工后30个日历天内提供一套上述原则用于核对。3.3.4国内没有对应原则、规范时的商定：若工程构造或施工工艺特殊，没有对应技术原则时，应由发包人提出技术原则，或由承包人根据设计规定和施工能力提出对应技术原则，经发包人审查确认后执行。4.图纸承包人和发包人一致同意对合同通用条款第4.1款补充商定以下：4.1发包人在合同订立后14个工作日内，向承包人提供本工程的全套施工图设计文献肆套（蓝图）。承包人对图纸的保密规定：长久保密。承包人和发包人一致同意将合同通用条款第4.2款修改为：4.2承包人未经发包人同意，不得将本工程图纸转给第三人。工程质量保修期满后，全部图纸不需退还给发包人。二、双方普通权利和义务承包人和发包人一致同意对合同通用条款第5.2、5.3款补充商定以下：5.工程师5.2工程师姓名：_________________________职务：____________________________发包人委托监理的职权：根据发包人与监理单位的工程施工监理合同、国家有关规定以及发包人针对本工程的各项制度、规定（含已印发和工程实施过程中发包人制订的制度、规定）推行，发包人审核通过的监理规划、监理实施细则。如以上各项文献内容存在冲突则以发包人的书面解释为准。5.3发包人派驻施工场地推行合同的代表姓名：_________________

职务：______________________职权：_______________承包人和发包人一致同意不合用合同通用条款第5.6款的商定。6.工程师的委派和指令承包人和发包人一致同意合用合同通用条款第6.3款的商定。7.项目负责人7.1项目负责人姓名：_____；职务____；技术负责人姓名：______；职务：。承包人和发包人一致同意将合同通用条款第7.5款修改为：7.5发包人有权规定承包人更换发包人认为不称职的项目负责人。且承包人应自发出书面形式告知7个日历天内无条件更换为符合发包人规定的项目负责人，否则视为承包人未经发包人同意私自更换项目负责人，承包人应参考专用条款第35.2.2款第（2）项商定承当违约责任。8.发包人工作承包人和发包人一致同意将合同通用条款第8.1款修改为：8.1发包人应按商定的时间和规定完毕下列工作：(1)工程地质和地下管线资料的提供时间：工程地质资料在合同订立后7个工作日内提供两套有关资料，发包人不提供地下管线资料；(2)水准点与坐标控制点交验：合同订立后7个工作日内；(3)图纸会审和设计交底时间：合同订立后21个工作日内；(4)双方商定发包人应做的其它工作：任命发包人代表，负责推行合同商定的发包人义务，涉及支付工程款、签发图纸，确认工程进度报表、检查隐蔽验收工程、公布工程指令等。承包人和发包人一致同意对合同通用条款第8.2款补充商定以下：8.2发包人委托承包人办理的工作：本工程施工所需要的一切海事、航道、环保、海洋、边防、渔政、港口、施工许可证、抛泥区许可证、临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业等的申请同意手续等手续、证件、批件均由发包人委托承包人负责办理，发包人提供必要的协助，费用均被认为已包含在合同暂定总价中，发包人不再另行支付任何费用。9.承包人工作承包人和发包人一致同意将合同通用条款第9.1款修改为：9.1承包人应按商定的时间和规定完毕下列工作：(2)每年12月25日前提供年工程进度计划及对应进度统计报表，每月25日提供月度工程进度计划及对应进度统计报表。(3)根据工程需要，提供和维修非夜间施工以及夜间施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫。(4)承包人向发包人、监理单位现场管理人员提供满足施工规定的交通条件，提供2台交通用车（含油费、维修费、保养费等费用），还需为发包人、监理、造价咨询、设计、监测单位等参建单位提供满足现场办公条件办公场合不少于2间、住宿用房不少于2间。(5)恪守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环保和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续并承当由此发生的费用，并在开工后2个月内以书面形式告知发包人。(6)对已竣的建筑物和已安装的设备，在交付发包人使用前应负责保护，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复。若因发包人提前使用造成损坏，承包人应予以修复，但修复费用由发包人承当。本工程无需采用特殊方法保护。(7)施工场地周边地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护规定及费用承当：由承包人负责并承当对应费用；