钢结构建设工程施工合同(钢结构专业分包合同范本)

钢结构建设工程施工合同(钢结构专业分包合同范本)钢结构建设工程施工合同1

工程施工合同

甲方：华能河南分公司

乙方：河南省鑫河建设有限公司

华能河南分公司渑池县凤凰山风电场项目，依据《中华人民共和国经济法合同法》结合被工程详细状况，为了明确工程项目及双方责任，本着相互协作，确保施工项目顺当完成的原则，经过充分协商签订本合同。

第一条工程项目

（一）工程地点：渑池县仁村乡洁白村、台口村、大水沟村。

（二）工程内容：

1、甲方供应的风力发电塔基础部分图纸全部内容,包括施工图中全部的设备预埋件（即锚栓组合件）

2、乙方负责开挖土石方的爆破清理、转运、修边、清底达到浇筑的标准（包括钢筋标准焊接和钢筋绑扎）完成基础浇筑。

其次条工程总价：壹亿捌仟伍佰万元整（￥18500万元）

第三条合同工期

双方商定工期，开工日期为2023年5月15日，竣工日期为2023年5月15日工期12个月。

第四条工程质量

（一）工程质量标准按国家现行施工规范验收。

（二）工程合同一经双方签订，乙方设备进场，三日内甲方付乙方预付款5万元作为备料款。

（三）属乙方施工范围的工程项目，因施工质量问题造成损坏的，乙方赐予免费修补。

第五条材料设备供应

（一）工程所需材料由乙方根据甲方制定的品牌、型号选购 。

（二）材料设备附有出厂的合格证明，材料设备有异议进行检验。

第六条付款方式

（一）大型机械进驻工地甲方向乙方支付工程总造价款的10%。

（二）以后按月进度付款，每月25日上报次月5号付清上月已完成工程的50%工程款。

（三）单个基础工程完工甲方验收合格后十个工作日内，付至已完工程量的80%工程款，剩余款项一年后一次性付清。

第七条责任范围

（一）甲方责任

1、负责解决施工现场用水、用电，道路畅通。

2、甲方保证按任务书约定付款到位。

（二）乙方责任

1、乙方进场需听从甲方管理；

2、乙方需保证施工进度和工程质量，延期一天罚款1010元。

3、凡施工期间发生的施工质量平安事故责任由乙方负责。

4、乙方负责刚好清理建筑垃圾，生活垃圾，及设备材料的保管工作。

第八条其他事项

（一）合同签订后，由于乙方人员失误造成甲方损失的，损失时由乙方担当。

（二）由乙方不具备施工条件造成停工损失的，由乙方担当责任。

（三）合同其他未尽事宜，经双方探讨另立补充条件，与本合同同具法律效力。

（四）合同经双方签字盖章生效，至工程竣工验收和结清工程款后失效。

第九条本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

甲方：乙方：

托付人：托付人：

日期：日期：

钢结构建设工程施工合同2

第一篇：最高院建设工程施工合同司法说明法释应留意的八个问题

钢结构建设工程施工合同3

安装建设公司金属结构公司简介（钢结构部分）

安装建设公司金属结构公司是安装建设公司的一家专业化公司，拥有钢结构工程专业承包壹级资质。现有在册员工200余人。拥有钢结构生产线2套，具备年产50000吨各类建筑钢结构的生产实力，已发展成为一家集钢结构专业制作、安装位一体的大型钢结构企业。

随着技术力气与经济效益的增长，安装建设公司金属结构公司的钢结构产品及项目也逐步完善，目前已成为专业化从事焊接H型钢，拥有桁架、轻、重钢结构、网架结构的制作、安装的系列化生产体系。

我公司专业从事工业厂房、多层民用及商业建筑等轻重钢结构的制作、安装服务。先后承建了湖北三新硅业有限责任公司高纯硅材料精细加工及综合利用项目钢构工程、金川集团公司5000T镍及镍合金板带材生产线工程、山东南山铝业股份有限公司精整车间工程、兰石集团装备制造工业园区装配车间钢结构制安工程等（其他业绩后附表格），公司承接的一系列工程，受到用户的广泛好评，在用户中建立了良好的信誉。

金属结构公司本着“质量第一、用户至上”的原则，一天的信誉，钢的承诺，向用户供应更高的建筑精品。“团结协作，开拓市场，领先创新，追求卓越”是我们的核心理念，全部员工正以崭新的面貌，昂扬的激情，向着更高、更强、更精的目标迈进。

钢结构建设工程施工合同4

彩钢房工程施工协议书

甲方：

乙方：

依据《中华人民共和国合同法》和《建设工程施工合同》及其他有关法律、法规的规定，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，为加强共同合作，确保双方在制作安装过程中的权力、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同，以此共同执行。

一、工程概况

1.1工程名称：

1.2工程地点：

二、工程施工范围、内容、造价及日期

2.1工程造价：工程单价元/平方，建筑面积约平方，工程总价元。[包含门窗]最终按实际建筑满外滴水面积决算。（不含税。）

2.2协议期限：年月日至年月日。

如遇以下缘由造成工期延误，工期做相应顺延：

设计变更或工程量增加；

非乙方缘由停水停电累计超过8小时；

不行抗拒因素；（雨雪天气、钢构安装5级以上大风、彩板安装4级以上大风，雾霾能见度小于50米等其它自然灾难）

政治缘由，重要节假日（春节、灯节、端午节,国庆节等）

甲方付款不刚好

三、付款方式：

工人进场甲方应付乙方百分之5为定金，地基全部完成甲方应付乙方百分之20作为材料款，乙方钢结构到场甲方应付到工程款全部的百分之70[包含前面的百分25]，框架吊装完成付乙方百分之20，工程结束结清尾款。

四、甲方责任

4.1甲方应做好施工红线以内的“三通一平”工作，负责红线道路的修理，做好红线以内的场地平整，拆迁清除全部障碍物（如架空隐藏等）并供应相关隐藏障碍物的资料。

4.2甲方负责供应设施电源，满意施工期间的电量需求，确保线路的平安。并派驻工地代表一名同乙方代表一同对本工程施工质量进行全程监控，直至本工程竣工。

4.3甲方负责协调施工现场四邻的关系，施工人员的吃由乙方自行解决（甲方需供应住宿场地），确保乙方顺当施工。

4.5施工完成后，甲方应在2日组织验收，并出具相关的验收手续。验收方为甲方自验，本工程不存在其他任何单位对工程的验收。

4.6甲方保证根据合同约定方式付款，如因甲方付款延迟造成的乙方工期顺延，乙方不负超出工期责任。如因甲方付款不刚好造成乙方无法正常施工，甲方应赔付乙方经济损失每天3000元。

4.7施工期间如遇到各种官方罚款与乙方没关系如.环保.地税.国土资源局.综合执法等等

五、乙方责任

5.1确保施工人员设施齐全，在施工期间乙方遵守甲方有关的平安规章制度，确保平安施工、文明施工。

5.4乙方自行管理施工人员，甲方不需负责任何工伤及其他意外事故（若需购买保险，乙方负责），乙方人员引起的平安事故由乙方自行负责。

5.5在施工过程中如乙方造成材料的损耗及奢侈由乙方自行担当经济责任。

5.6因钢结构材料为二手结构，乙方应做到全部钢材的防腐喷漆。彩瓦为全新彩瓦。

六、工程合同变更及合同货款的调整

6.1如甲方对原设计方案进行变更，应提前3日内以书面形式通知乙方，乙方以甲方书面通知为准进行设计的更换。

6.2乙方在接到甲方书面通知3日内，以书面行式甲方供应工程合同价格的变更报告，经甲方核准后对该工程付款进行调整拨付。

七、工程质量标准及要求

以甲乙双方商议的方案进行施工，乙方应出具全部的材料清单和型号。

八、违约责任

8.1乙方施工完毕后须通知甲方进行验收（时间为乙方书面通知甲方7日内），甲方如不协作或拖延验收、擅自动用或提前运用本工程均视为本工程已验收为合格工程(乙方担当工程范围内)，由此发生的质量或其他问题均有甲方负责。

8.2本合同自签订之日起生效，任何一方擅自解除或终止合同即视为违约，违约方除全额赔偿守约方实际损失外，另需支付守约方合同总金额百分之十作为补偿。

九、不行抗力因素

若任何一方因不行抗力未能履行本合同规定的义务，则该方对不行抗力的影响持续期间不能履行其义务不担当责任。本合同双方在其他方面仍受本合同约束。双方都应最大努力的将不行抗力所造成的后果减轻到最低程度，并协商解决相关问题。由于本合同的特别性国家行业法律法规在本合同中视为不行抗力事故。

十、诉讼管辖

凡因执行本合同发生的一切争议，双方首先通过友好协议解决；协商不成的，由工程所在地的人民法院仲裁解决。

十一、工业保密

若乙方进入甲方生产区域，不行向外部泄露甲方的任何生产或其他相关信息，甲方在乙方公司视察期间所见所闻不行向乙方同行业供应，所引起的全部不良现象及结果，由责任方担当。

十二、售后服务

施工完成验收合格后，因是旧结构乙方只对屋面漏雨质保二年。

十三、合同份数

本合同一式2份，甲方1份，乙方1份，签字盖章后生效，复印件或传真件均具有同等法律效力。

甲方：乙方：

地址：地址：

帐号：帐号：

电话：电话：

签约日期：年月日签约日期：年月日

钢结构建设工程施工合同5

矿井井巷工程施工合同

甲方：

乙方：

依据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，结合工程详细状况，经双方协商，达成如下条款，共同信守。

一、工程概括及承包内容

1.工程名称：矿井井巷工程。

2.承包方式：包工、不包料。

3.承包内容：完成业主方月度作业安排支配工程的掘进、支护等工作（包括施工范围内的各种管线以及掘进后配套协助系统的安装、维护），以及完成业主方工程主管职能部门以业务联系书或任务单形式下达的零星（临时）签证工程。

4.工程质量标准：现行《煤矿井巷工程质量验收标准》GB50213-2023规定的标准和现行《内蒙古自治区井工煤矿平安质量标准化标准及考核评级方法》规定的平安质量标准化一级标准。

5.合同期限：暂定为年月日至年月日，实际以业主方要求为准。

6.进度要求：按业主方月度作业安排组织施工，连续三个月完不成进度安排要求的，业主方有权予以清退，损失由乙方自负。

二、合同价款结算

1.合同价款：进度暂按经业主方审定的预算价执行，最终以业主方审计确认的金额为准。

2.乙方按进度上交甲方管理费，上缴率按工程总造价的1%从结算中扣除。

3.税金由乙方按工程进度付款额同比例缴纳。

4.乙方应根据国家规定给甲方供应正规发票。

5.甲方成立项目管理部，派出一名项目经理及一名技术人员对工程进行质量、进度、平安、财务及生产经营全面管理。

6.因本工程产生的一切矿方代扣款由乙方担当。

7.甲方必需将业主所支付的工程款在五个工作日内拨付给乙方在工程上运用，项目部印章、账户由甲方掌控。在业主方未支付工程款的状况下，乙方无权要求甲方支付工程款。

三、本工程全部的垫资及矿方要求缴纳保证金均由乙方担当。

四、未经甲方书面同意，乙方不得将工程任何部分分包，更不能非法转包。

五、乙方必需确保对此工程进行平安施工，由于平安事故等缘由所造成的一切后果和经济损失均由乙方全部担当，甲方不担当任何责任。如事故对甲方造成不良影响的，甲方对乙方赐予10万元-20万元的惩罚（从工程款中扣除）。

六、乙方必需为工人购买人身意外损害保险，并报甲方备案。

七、乙方必需按工期、合同或协议组织施工，确保施工进度，按时全额发放工人工资，并留存工资标准表及工人身份证，发放时必需有工人本人签字并张帖上墙公布，由此所发生的不良影响和经济损失由乙方担当，甲方有权从乙方工程款中扣除。甲方有权责令乙方整改直至清退。

八、乙方必需保质保量地刚好供应工程材料，并严格按所签合同拨付材料商的材料款，收款人必需是材料商本人，并将付款的附件通报与甲方。如因材料供应不刚好或材料款部分不到位而影响工程进度所造成的不良影响和债务均由乙方全部担当。甲方有权责令乙方整改直至清退。

九、乙方必需接受业主、监理、甲方监督管理，甲方必需派甲方代表协作乙方对工程加强协调管理。

十、甲方代表为--------