山东省泰安市肥城经济开发区工业二路建设工程

泰安市建科建设项目管理有限公司泰安市建科建设项目管理有限公司山东省泰安市肥城经济开发区工业二路建设工程招标文件采购项目编号：SDGP370983000202202000096交易进场编号：FC-ZC-20220715-01-01招标人：肥城市边院镇人民政府招标代理机构：泰安市建科建设项目管理有限公司日期：二〇二二年七月泰安市建科建设项目管理有限公司目录TOC\o"1-1"\h\u26812第一章招标公告 第四部分工程质量保修书发包人（全称）：承包人（全称）：发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就（工程名称）签订工程质量保修书。一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。质量保修范围包括具体保修的内容，双方约定如下：保修范围内的所有由承包人完成的工程内容。二、质量保修期2.1双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期为二年。其他项目保修期限约定如下：按国家及当地规定执行。2.2质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。三、缺陷责任期工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。四、质量保修责任1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。4．质量保修完成后，由发包人组织验收。五、保修费用保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。5．质量保修金的支付5.1工程质量保证金：工程质量保修金为施工结算价款的%。工程质量保修金银行利率为零。6.质量保修金的返还6.1发包人在无工程维修遗留问题、质量保修期满，承包人对工程进行回访修缮完成后14天内，将剩余的保证金按照2.1条规定分别计算分批次返还承包人。六、双方约定的其他工程质量保修事项质量保证金的扣留金额及方式执行本工程《建设工程施工合同》专项条款，结清质量保证金时不计利息。工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。发包人：(公章) 承包人：(公章)法定代表人（签字）： 法定代表人（签字）：委托代理人（签字）： 委托代理人（签字）：电话： 电话：开户银行： 开户银行：账号： 账号：

第五部分安全生产合同为在施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目业主(以下简称“发包人”)与承包人(全称)(以下简称“承包人”)特此签订安全生产合同：一、发包人职责1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。2．按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。3．重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。4．定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。5．组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。二、承包人职责1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规及相关规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。2．坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。3．建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人(包括临时雇请的民工)的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1％—3％配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。4．承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。5．承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。6.对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。7.操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。8.所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。9.施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。10.承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。三、违约责任如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任，费用由责任方自行承担；因不可抗力造成的已未遂事故，经有关部门认定，不属违规行为。本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖法人章后生效，全部工程竣工验收后失效。发包人：(公章) 承包人：(公章)法定代表人（签字）： 法定代表人（签字）：委托代理人（签字）： 委托代理人（签字）：电话： 电话：传真： 传真：

第五章工程量清单1.总则1.1进入肥城市公共资源交易中心招标的工程建设项目，原则上均应采用工程量清单计价方式。工程量清单应依据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）编写。1.2全部或部分使用国有资金或国家融资资金建设的工程项目，不分工程建设规模，必须采用工程量清单计价，并应编制预算控制价。1.3非国有资金投资或国家融资建设的工程项目，可采用工程量清单计价。如不采用工程量清单计价方式，除工程量清单等专门性规定外，《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）的其它条文仍应执行。1.4工程量清单应由具有相应资格的工程造价专业人员编写和核对，并依法承担相应的责任。工程量清单的准确性和完整性由招标人负责。1.5工程量清单应由分部分项工程量清单、措施项目清单、规费项目清单和税金项目清单四部分组成。2.工程量清单说明2.1本工程量清单根据招标文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量全部采用中华人民共和国法定计量单位。2.2本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等一起阅读和理解。2.3工程量清单所列工程数量是依据设计图纸计算的数量，仅作为报价的共同基础，在投标报价时不得调整，工程最终结算依据发包人与承包人所签订的施工合同为准。在报价时各投标单位应认真审阅招标文件中所有招标须知、合同文件、规定格式、技术规范、工程量清单和图纸。投标人应认真填写工程量清单中所列的本合同各项工程细目的单价和总额价，投标人没有填入单价和总额价的工程细目，发包人将认为该细目的价款已包含在工程量清单其他细目的单价和总额价中，投标人在工程量清单中多报的细目或报价、总额价发包人将不予接受，并在投标总价中相应扣除。工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低和影响合同条款的效力，也不免除承包人按规定标准进行施工和修复缺陷的责任。为合格完成本工程项目的施工所必须发生的且工程量清单中未列明的其他工程项目，视为已包含于工程量清单中所列明的工程项目中。3.投标报价说明（一）编制依据《山东省市政工程工程量清单计价办法》及补充部分《山东省建设工程工程量清单计价规则》（2013）《山东省市政工程消耗量定额》2016年版《山东省市政工程价目表》2020年《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》2016年本项目工程类别按《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》（2016年版）中的规定执行。建设单位提供的施工蓝图、招标文件、图纸答疑及补充说明；（二）规费及税金执行鲁建标字（2016）40号、鲁建标字【2016】39号、鲁建标字【2019】22号文、鲁建标字【2020】17号文、泰建发【2020】16号、鲁建标字【2019】10号。投标报价中人工工日单价执行泰泰建发（2020）16号。[违反上述规定，其报价无效]。2、国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价办法；3、国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额；4、招标文件(包括工程量清单)的澄清、补充和修改文件；5、建设工程设计文件及相关资料；6、施工现场情况、工程特点及拟定的投标施工组织设计或施工方案；7、与建设项目相关的标准、规定等技术资料；8、市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息；9、其他的相关资料。（二）其他需说明的问题2.1投标总价应当与分部分项工程费、措施项目费、规费、税金的合计金额一致。2.1.1投标报价应为综合各种优惠让利后的最终报价。在此基础上，投标人不得对涉及工程价款方面的投标内容进行再次优惠。投标人违反本条规定做出的其它优惠，不得做为评标依据。2.1.2合同价款应包括驻地建设费用、劳务、材料（包含发包人所供材料）、机械、质检（自检）、安装、维护、缺陷修复、管理、保险、利润、政策性文件规定、地方规费等合格完成本工程的所有费用，合同明示或暗示的所有责任、义务、风险及招标代理费，临宿价格等费用也包含在清单综合单价之内。2.2工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。2.2.1工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费、施工机械使用费、材料费、其他（运杂费、质检费、安装费、缺陷修复费、保险费，以及合同明示或暗示的风险、责任和义务等），以及管理费、利润等。工程施工过程中，甲方有权随时供应材料，甲方供应材料价格在竣工结算时据实调整。2.2.2工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。2.2.3措施项目费在“措施项目清单报价表”中填报的金额实行包干使用，施工过程中，不因材料价格、工程量变更等任何原因而调整。投标人也可依据工程实际情况对措施费的清单内容进行增（减）并报价，投标人措施项目报价单中没有列明的措施项目不予支付，视为已经分摊到其他措施项目报价中。措施项目费在“措施项目清单报价表”中由投标人自行计算填写，并应考虑工程施工所需临时道路、自发包人提供变压器至施工现场所有供电线路和设施等的临时用电、临时房屋、冬雨季施工费、其他临时工程与环境保护费及其他所有本工程可能发生的措施项目费，投标单位均应考虑到报价中4、其他说明4.1.工程量清单所列工程数量是依据设计图纸计算的数量，仅作为投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据，竣工结算的工程量按合同约定确定，合同价格的确定以及价款支付应遵循合同条款(包括通用合同条款和专用合同条款)、技术标准和要求以及本章的有关约定。工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低和影响合同条款的力，也不免除承包人按规定标准进行施工和修复缺陷的责任。4.2.项目总价设招标控制价，本标段招标控制价为：459.113542万元，超出或等于招标控制价的投标，一律按废标处理。编制说明编制范围：设计图纸及工程量清单范围内的全部工程。编制依据：《山东省市政工程工程量清单计价办法》及补充部分《山东省建设工程工程量清单计价规则》（2013）《山东省市政工程消耗量定额》2016年版《山东省市政工程价目表》2020年《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》2016年本项目工程类别按《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》（2016年版）中的规定执行。人工费取定：执行泰建发【2020】16号文，建筑工程122元/工日，装饰、安装工程133元/工日；公路或市政工程114元/工日。根据鲁建标字（2022）5号文，疫情防控措施费率以分部分项工程费中的省价人工费为计费基础乘以相应费率，该费用除税金外不再记取其他费用，本工程为一般计税，疫情防控措施费率为3.98%；取费标准：工程类别及取费执行《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》（[2016]年40号）的规定，规费执行鲁建标函[2017]23号、鲁建标字[2019]22号文及《泰安市住房和城乡建设局关于调整我市建设工程规费计取标准的通知（2019年11月5日）》的规定，建设项目工伤保险执行鲁建标字〔2020〕17号，税金执行鲁建标字〔2019〕10号；材料价格：按现行市场价格计入。措施项目费在“措施项目清单报价表”中填报的金额实行包干使用，施工过程中，不因材料价格、工程量变更等任何原因而调整。投标人也可依据工程实际情况对措施费的清单内容进行增（减）并报价，投标人措施项目报价单中没有列明的措施项目不予支付，视为已经分摊到其他措施项目报价中。措施项目费在“措施项目清单报价表”中由投标人自行计算填写，并应考虑工程施工所需临时道路、自发包人提供变压器至施工现场所有供电线路和设施等的临时用电、临时房屋、冬雨季施工费、其他临时工程与环境保护费及其他所有本工程可能发生的措施项目费，投标单位均应考虑到报价中

5.1工程量清单详见附件。分部分项工程量清单与计价表工程名称：道路工程标段：第1页共2页序号项目编码项目名称

项目特征计量

单位工程数量金额(元)综合单价合价其中：

暂估价1040101001001挖一般土方

1.土壤类别:综合

2.挖土深度:满足设计要求

3.开挖方式:综合

4.运距:充分考虑土方场内调配及场外外运，自行考虑运距

5.其他:综合考虑用地范围内清表、清障,清除表面耕植土、建筑垃圾、浮土等m32322.3602040103001001回填方

1.填方部位:路基

2.填方材料品种:素土，压实度满足设计要求

3.填方来源:自行考虑

4.填方要求:填筑前清除表面浮土、垃圾、耕植土后，进行填前压实m32336.9503040202001001路床(槽）整形

1.部位:路床

2.要求:挖高填低，整修路拱，碾压成型，压实度满足规范要求m29546.7504040202011001碎石

1.石料规格:级配碎石垫层

2.厚度:18cm

3.其他:压实度、承载力满足设计要求m29546.7505040202015001水泥稳定碎石

1.部位:道路下基层

2.石料规格:16cm厚5%水泥稳定碎石

3.要求:压实度≥97%，7天无侧限抗压强度的标准值不低于2.5Mpam29266.7506040202015002水泥稳定碎石

1.部位:道路上基层

2.石料规格:16cm厚5%水泥稳定碎石

3.要求:压实度≥98%，7天无侧限抗压强度的标准值不低于3.0Mpam28986.7507040203003001透层

1.材料品种:乳化沥青透层PC-2

2.喷油量:沥青洒布车一次喷洒均匀,洒布量为1～2L/mm28496.7508040203003002粘层

1.材料品种:快裂乳化沥青PC-3

2.喷油量:0.3-0.6L/m2m28496.7509040203006001沥青混凝土

1.沥青品种:70号石油沥青

2.沥青混凝土种类:中粒式沥青混凝土

3.石料粒径:AC-16C

4.厚度:4cm

5.摊铺方式:综合m28496.75010040203006002沥青混凝土

1.沥青品种:70号石油沥青

2.沥青混凝土种类:细粒式沥青混凝土

3.石料粒径:AC-10C

4.厚度:3cm

5.摊铺方式:综合m28496.75011040204004001安砌侧(平、缘）石

1.材料品种、规格:石质路缘石230×150

2.基础、垫层:20厚1:3干硬性水泥砂浆，含后背混凝土护角的铺设

3.其他:开槽、铺设垫层、安砌侧石，满足设计要求m1447.100本页小计合计总价措施项目清单与计价表工程名称：道路工程标段：第1页共1页序号项目名称计算基础费率（%）金额（元）备注总价措施1夜间施工费分部分项人工基价+分部分项机械基价0.6102二次搬运费分部分项人工基价+分部分项机械基价1.0503冬雨季施工增加费分部分项人工基价+分部分项机械基价0.3804已完工程及设备保护费分部分项人工基价+分部分项机械基价0.5805工程定位复测费分部分项人工基价+分部分项机械基价0.1206地下管线交叉处理费分部分项人工基价+分部分项机械基价0.2807疫情防控措施费分部分项人工基价3.980合计单价措施项目清单与计价表工程名称：道路工程标段：第1页共1页序号项目编码项目名称

项目特征计量

单位工程数量金额(元)综合单价合价其中：

暂估价单价措施1041106001001大型机械设备进出场及安拆

1、机械设备名称：履带式挖掘机台·次1.0002041106001002大型机械设备进出场及安拆

1、机械设备名称：沥青摊铺机台·次1.0003041106001003大型机械设备进出场及安拆

1、机械设备名称：压路机台·次1.000合计规费、税金项目清单计价表工程名称：道路工程标段：第1页共1页序号项目名称计算基础费率(％)金额(元)1规费100.0001.1安全文明施工费100.0001.1.1安全施工费安全施工费(常规)+安全生产责任保险100.000安全施工费(常规)分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费-疫情防控措施费1.740安全生产责任保险分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费-疫情防控措施费0.1501.1.2环境保护费分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费-疫情防控措施费1.3301.1.3文明施工费分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费-疫情防控措施费0.8401.1.4临时设施费分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费-疫情防控措施费1.8101.2社会保险费分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费-疫情防控措施费1.5201.3住房公积金分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费-疫情防控措施费0.2201.4建设项目工伤保险分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费-疫情防控措施费0.1052税金分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供设备费-包干价_不取税金9.000合计分部分项工程量清单与计价表工程名称：路灯工程标段：第1页共3页序号项目编码项目名称

项目特征计量

单位工程数量金额(元)综合单价合价其中：

暂估价1040101002001挖沟槽土方

1.土壤类别:综合

2.挖土深度:满足设计要求

3.开挖方式:综合

4.余土运距:自行考虑场内外运距及存放地点

5.说明:含清槽及修理边坡的费用m3350.1602040103001001回填方

1.填方部位:管道沟槽

2.填方材料品种:过筛细土,采用开挖良质土过筛

3.填方技术要求:分层振动压实

4.其他:满足设计及规范要求m389.3603040103001002回填方

1.填方部位:管道沟槽

2.填方材料品种:素土

3.填方技术要求:分层振动压实

4.其他:满足设计及规范要求m3220.2804040801010001落地式配电箱

1.名称:路灯配电箱

2.配置要求:以三相四线+接地保护线方式配电，各道路照明的出线回路每相均设电流互感器和电流变送器，采用智能控制器控制（带GPRS无线控制模块）

3.其他:综合考虑配电箱支座的制作、安装台1.0005040803001001电缆

1.名称:电缆VV22-1KV-4*50

2.敷设方式、部位:穿管敷设m106.5006040803001002电缆

1.名称:电缆VV22-1KV-5*10

2.敷设方式、部位:穿管敷设m763.5007040803005001电缆终端头

1.名称:热缩式电缆接头

2.型号:VV22-1KV-4*50个2.0008040803005002电缆终端头

1.名称:热缩式电缆接头

2.型号:电缆VV22-1KV-5*10个2.0009040803006001电缆中间头

1.类型:防水穿刺线夹

2.截面:≤10mm2个115.00010040803002001电缆保护管

1.名称:热镀锌钢管

2.规格:DN50

3.敷设方式:埋地敷设m20.00011040803002002电缆保护管

1.名称:PE管φ80

2.敷设方式:埋地敷设m100.00012040803002003电缆保护管

1、名称：PE管φ63

2、敷设方式：埋地敷设m683.90013040804001001配管

1.名称:PVC管

2.规格:DN32

3.配置形式:路灯连接管m57.50014040303002001混凝土基础

1.混凝土强度等级:C30商品混凝土基础

2.类型:路灯基础m314.65015010516001001螺栓

1.螺栓种类:路灯螺栓

2.规格:M20（镀锌）

3.其他:综合考虑固定螺栓措施的配置套92.00016040805002001中杆照明灯

1.名称:双臂双火路灯

2.灯杆材质、高度:金属灯杆h=8m，灯杆、灯臂全部热镀锌防腐，锌层厚86mm

3.光源数量:2*120W,防护等级为IP65

4.其他:各项参数要求及附件配置满足设计要求,综合考虑路灯导线配置套23.00017040205001001人（手)孔井

1.规格尺寸:φ700电缆手孔井

2.盖板材质、规格:新型复合材料井盖，混凝土井圈

3.砌筑:M10水泥砂浆砌筑MU10机制砖

4.抹灰:内外井面均采用20mm厚1:25防水水泥砂浆

5.做法:详见设计图纸电施-4座23.00018040807002001供电系统调试系统1.000本页小计合计总价措施项目清单与计价表工程名称：路灯工程标段：第1页共1页序号项目名称计算基础费率（%）金额（元）备注总价措施1夜间施工费分部分项人工基价+分部分项机械基价0.5302二次搬运费分部分项人工基价+分部分项机械基价0.7503冬雨季施工增加费分部分项人工基价+分部分项机械基价0.7404已完工程及设备保护费分部分项人工基价+分部分项机械基价0.6805工程定位复测费分部分项人工基价+分部分项机械基价0.1006地下管线交叉处理费分部分项人工基价+分部分项机械基价0.4607疫情防控措施费分部分项人工基价3.980合计规费、税金项目清单计价表工程名称：路灯工程标段：第1页共1页序号项目名称计算基础费率(％)金额(元)1规费100.0001.1安全文明施工费100.0001.1.1安全施工费安全施工费(常规)+安全生产责任保险100.000安全施工费(常规)分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费-疫情防控措施费1.740安全生产责任保险分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费-疫情防控措施费0.1501.1.2环境保护费分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费-疫情防控措施费1.1501.1.3文明施工费分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费-疫情防控措施费0.6701.1.4临时设施费分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费-疫情防控措施费1.6001.2社会保险费分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费-疫情防控措施费1.5201.3住房公积金分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费-疫情防控措施费0.2201.4建设项目工伤保险分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费-疫情防控措施费0.1052税金分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供设备费-包干价_不取税金9.000合计分部分项工程量清单与计价表工程名称：雨污水工程标段：第1页共6页序号项目编码项目名称

项目特征计量

单位工程数量金额(元)综合单价合价其中：

暂估价雨水工程1040101002001挖沟槽土方

1.土壤类别:综合

2.挖土深度:满足设计要求

3.开挖方式:综合

4.余土运距:自行考虑场内外运距及存放地点

5.说明:含清槽及修理边坡的费用m32576.7002040103001001回填方

1.填方部位:管道沟槽

2.填方材料品种:采用开挖出的良质土，土质满足设计及规范要求

3.填方技术要求:分层振动夯实，压实系数符合设计规定m31927.1503040201020001砂基础

1.部位:180°砂基础

2.材料品种、规格及比例:采用中砂或粗砂填充密实

3.其他:满足设计及规范要求m3408.2804040501001001混凝土管

1.规格:钢筋混凝土Ⅱ级承插管D800

2.接口方式:承插橡胶圈接口

3.铺设深度:满足设计要求

4.管道检验及试验要求:管道需分段做闭水试验，满足《给水排水管道工程施工及验收规范》规定后方可进行回填

5.其他:满足设计及规范要求m18.0005040501001002混凝土管

1.规格:钢筋混凝土Ⅱ级承插管D300

2.接口方式:承插橡胶圈接口

3.铺设深度:满足设计要求

4.管道检验及试验要求:管道需分段做闭水试验，满足《给水排水管道工程施工及验收规范》规定后方可进行回填

5.其他:满足设计及规范要求m296.0006040501004001塑料管

1.材质及规格:HDPE双壁波纹管D800，环刚度满足设计要求

2.连接形式:弹性密封橡胶圈承插连接

3.铺设深度:满足设计要求

4.管道检验及试验要求:管道需分段做闭水试验，满足《给水排水管道工程施工及验收规范》规定后方可进行回填

5.其他:满足设计及规范要求m186.0007040501004002塑料管

1.材质及规格:HDPE双壁波纹管D600，环刚度满足设计要求

2.连接形式:弹性密封橡胶圈承插连接

3.铺设深度:满足设计要求

4.管道检验及试验要求:管道需分段做闭水试验，满足《给水排水管道工程施工及验收规范》规定后方可进行回填

5.其他:满足设计及规范要求m180.0008040501004003塑料管

1.材质及规格:HDPE双壁波纹管D500，环刚度满足设计要求

2.连接形式:弹性密封橡胶圈承插连接

3.铺设深度:满足设计要求

4.管道检验及试验要求:管道需分段做闭水试验，满足《给水排水管道工程施工及验收规范》规定后方可进行回填

5.其他:满足设计及规范要求m180.0009040501004004塑料管

1.材质及规格:HDPE双壁波纹管D400，环刚度满足设计要求

2.连接形式:弹性密封橡胶圈承插连接

3.铺设深度:满足设计要求

4.管道检验及试验要求:管道需分段做闭水试验，满足《给水排水管道工程施工及验收规范》规定后方可进行回填

5.其他:满足设计及规范要求m150.00010040504009001雨水口

1.类型:联合式单箅雨水口

2.雨水箅子:铸铁雨水箅子

3.做法:详见06MS201-8P28

4.其他:各项参数满足设计及规范要求座46.00011040504009002雨水口

1.类型:联合式双箅雨水口

2.雨水箅子:铸铁雨水箅子750*450

3.做法:详见06MS201-8P29

4.其他:各项参数满足设计及规范要求座2.00012040504001001砌筑井

1.类型:φ700圆形砖砌雨水检查井

2.井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁防盗通风井盖φ700等级C250

3.深度:1.5m内

4.做法:详见06MS201-3P9

5.其他:各项配置及参数满足设计要求,综合考虑模板的安拆座5.00013040504001002砌筑井

1.类型:φ1000圆形砖砌雨水检查井（收口式）

2.井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁防盗通风井盖φ700等级C250

3.深度:2.2m内

4.做法:详见06MS201-3P10

5.其他:各项配置及参数满足设计要求,综合考虑模板及脚手架的安拆座12.00014040504001003砌筑井

1.类型:φ1250圆形砖砌雨水检查井（收口式）

2.井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁防盗通风井盖φ700等级C250

3.深度:2.6m内

4.做法:详见06MS201-3P13

5.其他:各项配置及参数满足设计要求,综合考虑模板及脚手架的安拆座9.00015040101002002挖沟槽土方

1.土壤类别:综合

2.挖土深度:满足设计要求

3.开挖方式:综合

4.余土运距:自行考虑场内外运距及存放地点

5.说明:含清槽及修理边坡的费用m32326.28016040103001002回填方

1.填方部位:管道沟槽

2.填方材料品种:采用开挖出的良质土，土质满足设计及规范要求

3.填方技术要求:分层振动夯实，压实系数符合设计规定m31930.56017040201020002砂基础

1.部位:180°砂基础

2.材料品种、规格及比例:采用中砂或粗砂填充密实

3.其他:满足设计及规范要求m3264.88018040501001003混凝土管

1.规格:钢筋混凝土Ⅱ级承插管D500

2.接口方式:承插橡胶圈接口

3.铺设深度:满足设计要求

4.管道检验及试验要求:管道需分段做闭水试验，满足《给水排水管道工程施工及验收规范》规定后方可进行回填

5.其他:满足设计及规范要求m34.00019040501004005塑料管

1.材质及规格:HDPE双壁波纹管D500，环刚度SN≥8KN/m2

2.连接形式:弹性密封橡胶圈承插连接

3.铺设深度:满足设计要求

4.管道检验及试验要求:管道需分段做闭水试验，满足《给水排水管道工程施工及验收规范》规定后方可进行回填

5.其他:满足设计及规范要求m667.00020040504001004砌筑井

1.类型:φ1000圆形砖砌污水检查井（收口式）

2.井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁防盗通风井盖φ700等级C250

3.深度:2.1m内

4.做法:详见06MS201-3P19

5.其他:各项配置及参数满足设计要求,综合考虑模板及脚手架的安拆座12.00021040504001005砌筑井

1.类型:φ1000圆形砖砌污水检查井（收口式）

2.井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁防盗通风井盖φ700等级C250

3.深度:2.5m内

4.做法:详见06MS201-3P19

5.其他:各项配置及参数满足设计要求,综合考虑模板及脚手架的安拆座12.000本页小计合计总价措施项目清单与计价表工程名称：雨污水工程标段：第1页共1页序号项目名称计算基础费率（%）金额（元）备注总价措施1夜间施工费分部分项人工基价+分部分项机械基价0.4102二次搬运费分部分项人工基价+分部分项机械基价1.1803冬雨季施工增加费分部分项人工基价+分部分项机械基价0.4204已完工程及设备保护费分部分项人工基价+分部分项机械基价0.4705工程定位复测费分部分项人工基价+分部分项机械基价0.0906地下管线交叉处理费分部分项人工基价+分部分项机械基价0.7107疫情防控措施费分部分项人工基价3.980合计单价措施项目清单与计价表工程名称：雨污水工程标段：第1页共1页序号项目编码项目名称

项目特征计量

单位工程数量金额(元)综合单价合价其中：

暂估价单价措施1041106001001大型机械设备进出场及安拆

1、机械设备名称：履带式挖掘机台·次1.000合计规费、税金项目清单计价表工程名称：雨污水工程标段：第1页共1页序号项目名称计算基础费率(％)金额(元)1规费100.0001.1安全文明施工费100.0001.1.1安全施工费安全施工费(常规)+安全生产责任保险100.000安全施工费(常规)分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费-疫情防控措施费1.740安全生产责任保险分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费-疫情防控措施费0.1501.1.2环境保护费分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费-疫情防控措施费1.3301.1.3文明施工费分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费-疫情防控措施费0.8401.1.4临时设施费分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费-疫情防控措施费1.8101.2社会保险费分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费-疫情防控措施费1.5201.3住房公积金分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费-疫情防控措施费0.2201.4建设项目工伤保险分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费-疫情防控措施费0.1052税金分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供设备费-包干价_不取税金9.000合计

分部分项工程量清单与计价表工程名称：绿化工程标段：第1页共1页序号项目编码项目名称

项目特征计量

单位工程数量金额(元)综合单价合价其中：

暂估价1050101010001整理绿化用地

1、部位：绿化带

2、要求：清理绿化用地，挖填整平，满足绿化要求m28400.0002050102001001栽植乔木

1、种类：法桐

2、胸径或干径：胸径7-9cm

3、养护期：充分养护，养护期一年

4、说明：含树木支撑的支设株560.0003050102002001栽植灌木

1、种类：红叶石楠球

2、蓬径：冠幅80cm内

3、养护期：一年株520.0004050102002002栽植灌木

1、种类：红叶石楠球

2、蓬径：冠幅120cm内

3、养护期：一年株40.0005050102012001铺种草皮

1、草皮种类：成品草皮

2、养护期：一年m25000.000本页小计合计总价措施项目清单与计价表工程名称：绿化工程标段：第1页共1页序号项目名称计算基础费率（%）金额（元）备注总价措施1夜间施工费分部分项人工基价2.2102二次搬运费分部分项人工基价4.4203冬雨季施工增加费分部分项人工基价2.2104已完工程及设备保护费分部分项人工基价5.8905疫情防控措施费分部分项人工基价3.980合计规费、税金项目清单计价表工程名称：绿化工程标段：第1页共1页序号项目名称计算基础费率(％)金额(元)1规费100.0001.1安全文明施工费100.0001.1.1安全施工费安全施工费(常规)+安全生产责任保险100.000安全施工费(常规)分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费-疫情防控措施费1.160安全生产责任保险分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费-疫情防控措施费0.1501.1.2环境保护费分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费-疫情防控措施费0.1601.1.3文明施工费分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费-疫情防控措施费0.3501.1.4临时设施费分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费-疫情防控措施费1.2501.2社会保险费分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费-疫情防控措施费1.5201.3住房公积金分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费-疫情防控措施费0.2201.4建设项目工伤保险分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费-疫情防控措施费0.1052税金分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供设备费-包干价_不取税金9.000合计投标总价表投标总价招标人：工程名称：投标总价（小写）：（大写）：投标人：（盖单位章）法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）编制人：编制时间：（投标单位上传的原件扫描件与系统电子文件具有同等法律效力）

5.2总说明总说明工程名称：第页共页工程量清单报价表报价须知

5.3工程项目投标报价表工程项目投标报价表工程名称：第页共页序号单项工程名称金额（元）...合计

5.4工程投标报价汇总表单位工程投标报价汇总表工程名称：第页共页序号汇总内容金额（元）（元）1分部分项工程费1.41.5……二措施项目费2.1单价措施项目2.2总价措施项目三其他项目费3.1暂列金额3.2专业工程暂估价3.3特殊项目暂估价3.4计日工3.5采购保管费3.6其他检验试验费3.7总承包服务费3.8其他四规费五设备费六税金单位工程费用合计=一+二+三+四+五+六-社会保险费

5.5分部分项工程量清单与计价表分部分项工程量清单与计价表工程名称：第页共页序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程数量金额（元）综合单价合价其中：暂估价

5.6工程量清单综合单价分析表工程量清单综合单价分析表工程名称：第页共页序号编码名称单位工程量综合单价组成(元)综合单价(元)人工费材料费机械费计费基础管理费和利润

5.7材料暂估价一览表材料暂估价一览表工程名称：第页共页序号材料名称、规格、型号计量单位单价（元）备注注：如果有暂估价附此表

5.8工料机汇总表工料机汇总表工程名称：第页共页序号工料机编码材料名称、规格、型号单位数量单价（元）合价（元）备注

5.9措施项目清单计价汇总表措施项目清单计价汇总表工程名称：第页共页序号项目名称金额（元）

5.10总价措施项目清单计价表总价措施项目清单计价表工程名称：第页共页序号项目名称计算基础费率（%）金额（元）1夜间施工费2二次搬运费3冬雨季施工增加费4已完工程及设备保护费56789101112合计注：1、投标人可自行增加项目。2、表格中各项费率，投标人可自主填报。若填报为零的措施项目，投标人应说明理由。3、按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏内注明施工方案（或计算办法）。

5.11单价措施项目清单计价表单价措施项目清单计价表工程名称：第页共页序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程数量金额（元）综合单价合价其中：暂估价

5.12其他项目清单与计价汇总表其他项目清单与计价汇总表工程名称：第页共页序号项目名称计量单位金额（元）备注1暂列金额2专业工程暂估价3特殊项目暂估价4计日工5采购保管费6其他检验试验费7总承包服务费8其他合计

5.13专业工程暂估价表专业工程暂估价表工程名称：第页共页序号工程名称工程内容金额(元)备注12合计

5.14规费、税金项目清单与计价表规费、税金项目清单与计价表工程名称：第页共页序号项目名称计算基础费率（%）金额（元）1规费1.1安全文明施工费1.1.1安全施工费分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计1.1.2环境保护费分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计1.1.3文明施工费分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计1.1.4临时设施费分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计1.2社会保险费分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计1.3住房公积金分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计1.4工程排污费分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计1.5建设项目工伤保险分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计1.6优质优价费分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计2税金分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-不取税金-甲供材料费-甲供设备费_合计合计5.15主要材料（设备）清单报价表主要材料（设备）清单报价表工程名称：第页共页序号材料（设备）名称及规格计量单位数量报价（单位）品牌产地备注单价合价6.投标报价需要的其他资料本项无格式，需要时由招标人用文字或表格形式提出，或投标人在投标报价时提出。

第六章图纸

第七章技术标准和要求1、依据设计文件的要求，本招标工程项目的材料、设备、施工须达到现行中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的工程建设标准、规范的要求。2、根据工程设计要求，该项工程项目所使用材料及半成品必须达到建设工程准用条件，且达到合格标准，有强制标准的必须达到强制标准。3、材料要求：建设单位为了确保施工工程质量，对材料可随时抽验，主要材料均为优质名牌产品。除另有约定外，承包人负责完成本工程施工所需的材料的采购、施工、检测验收、运输和保管。4、施工时使用的材料必须为绿色环保产品，相关指标应满足国家相关标准要求。施工过程中及施工完成后，甲方有权聘请相关检测部门，对投标人使用的材料及完工后的室内环境进行相关检测，检测费由投标人承担并支付，投标时综合考虑在投标报价中，若因投标人使用的材料或其它原因，检测不合格。甲方将不予支付已完成的工程费用。5、工程完成后由具有相应资质的质检单位检验验收，手续、费用由承包方负责。6、中标人需统一服从招标人、监理单位的管理，特别是做好安全文明施工的管理。

第八章投标文件格式

（项目名称）投标文件投标人：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）日期：

目录一、唱标内容一览表二、诚信承诺书三、投标函及投标函附录四、法定代表人身份证明五、授权委托书六、已标价工程量清单七、资格审查资料八、注册建造师无在建项目承诺书，项目负责人在岗履职承诺书九、投标人须知前附表规定的其他材料。注：相关材料按照“投标人须知”的要求进行电子文件的制作。

一、唱标内容一览表项目名称投标人（单位盖章）法定代表人或其委托代理人（签字）投标报价大写：小写：工期（日历天）质量目标安全目标注册建造师姓名：专业：注册证号：级别：对招标文件的认同程度备注备注：电子版word制作完成后，上传到电子响应文件制作软件中,并电子签章。二、诚信承诺书致：

（招标人名称）

为维护公共资源交易的公平竞争，保障依法有序的市场交易秩序，我们按照“诚实守信”的原则，郑重向贵斱作出承诺，我们参加返次公共资源交易活劢，严格按照招标文件的要求提供相关证明材料，幵保证返些材料都是真实可信的，同时也保证如果我们成为中标（成交）人，将忠实履行合同义务。

承诺人：（盖单位章）法定代表人（签字）日期：年月日备注：电子版word制作完成后，上传到电子响应文件制作软件中,并电子签章。

三、投标函及投标函附录（一）投标函

（招标人名称)：1.我方已仔细研究了（项目名称）招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）（￥元）的投标总报价，工期日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到。2.我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）（￥元）。4.如我方中标：（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.2项和第1.4.3项规定的任何一种情形。

6．（其他补充说明）。

投标人：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字）地址：网址：电话：传真：邮政编码：日期：备注：电子版word制作完成后，上传到电子响应文件制作软件中,并电子签章。

（二）投标函附录

序号条款名称合同条款号约定内容备注1项目经理姓名：2工期

天数：日历天3缺陷责任期

四、法定代表人身份证明投标人：单位性质：地址：成立时间：年月日经营期限：姓名：性别：年龄：职务：系（投标人名称）的法定代表人。特此证明。投标人：（盖单位章）年月日备注：电子版word制作完成后，上传到电子响应文件制作软件中,并电子签章。

五、授权委托书本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）的投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。委托期限：。代理人无转委托权。投标人：（盖单位章）法定代表人：（签字）身份证号码：委托代理人：（签字）身份证号码：年月日附件4：如授权委托人参加开标，须提供投标人加盖单位公章、法定代表人签字或盖章、授权委托人签字或盖章的附有法定代表人身份证及授权委托人身份证的《法定代表人授权委托书》的原件扫描件及社保证明原件扫描件（专用收据或社会保险缴纳清单或电子签章的社保缴纳证明）。授权委托人社保缴纳凭证要求自2022年1月份至投标截止日任意一个月份的。备注：电子版word制作完成后，上传到电子响应文件制作软件中,并电子签章。

六、已标价工程量清单投标总价招标人：工程名称：投标总价（小写）：（大写）：投标人：（盖单位章）法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）编制人：编制时间：说明：已标价工程量清单按第五章“工程量清单”中的相关清单表格式填写。构成合同文件的已标价工程量清单包括第五章“工程量清单”有关工程量清单、投标报价以及其他说明的内容。备注：电子版word制作完成后，上传到电子响应文件制作软件中,并电子签章。

七、资格审查资料（一）投标人基本情况表投标人名称注册地址邮政编码联系方式联系人电话传真网址组织结构法定代表人姓名技术职称电话技术负责人姓名技术职称电话成立时间员工总人数：企业资质等级其中项目经理营业执照号高级职称人员注册资金中级职称人员开户银行初级职称人员账号技工经营范围备注附件：附件1、营业执照（原件扫描件）；附件2、施工资质等级证书（原件扫描件）；附件3、安全生产许可证（原件扫描件）；备注：电子版word制作完成后，上传到电子响应文件制作软件中,并电子签章。

（二）项目经理简历表姓 名年 龄学历职 称职 务拟在本工程任职项目经理注册建造师执业资格等级级建造师专业安全生产考核合格证书毕业学校年毕业于 学校 专业主要工作经历时 间参加过的类似项目名称工程概况说明发包人及联系电话

（三）项目管理机构组成表职务姓名职称执业或职业资格证明备注证书名称级别证号专业注册单位附件5：项目经理：提供在本单位注册的公路或市政工程专业二级（含）以上注册建造师执业资格证书、有效的安全生产考核合格证书B证、社保证明（专用收据或社会保险缴纳清单或电子签章的社保缴纳证明）的原件扫描件。社保缴纳凭证要求2022年1月份至投标截止日任意一个月份的。备注：电子版word制作完成后，上传到电子响应文件制作软件中,并电子签章。

（四）近二年发生的诉讼和仲裁情况（投标人名称）关于近年发生诉讼及仲裁情况的声明格式一：无诉讼和仲裁声明依据招标文件的要求，（投标人名称，以下简称“我方”）确认：在近2年（投标人须知前附表要求的年份）内无任何诉讼和仲裁情况。我方保证以上声明的真实性和有效性，并愿就此承担相应的法律责任。特此声明。投标人：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）年月日格式二：有诉讼和仲裁声明依据招标文件的要求，（投标人名称，以下简称“我方”）确认：在近2年（投标人须知前附表要求的年份）内存在以下诉讼和仲裁情况：1、2、3、…………附件8：（如有）法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书（原件扫描件）。我方保证以上情况、资料内容的真实性和有效性，并愿就此承担相应的法律责任。特此声明。投标人：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）年月日说明：1、近2年是指自投标截止日向前推算两年。2、发生的诉讼和仲裁情况仅限于投标人败诉的，且与履行施工承包合同有关的案件，不包括调解结案以及未裁决的仲裁或未终审判决的诉讼。3、投标单位应如实提供相关信息，如有隐瞒造成的一切后果及责任自负。备注：电子版word制作完成后，上传到电子响应文件制作软件中,并电子签章。（五）近二年财务状况表（20202021年任意一年（资信证明可提供近一年度的）扫描件。注：附相关证明材料的原件扫描件制作在电子投标文件中。

（六）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的相关资料：（1）依法缴纳税收的证明材料是指2022年1月份至投标截止日任意一个月份的缴纳增值税、营业税和企业所得税的凭据。（2）社会保障资金证明材料主要是指2022年1月份至投标截止日任意一个月份的缴纳社会保险的凭据，其他组织和自然人也需要提供缴纳税收的凭据和缴纳社会保险的凭据。（3）依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。注：附相关证明材料的原件扫描件制作在电子投标文件中。

八、注册建造师无在建项目承诺声明————————（招标人名称）：我公司郑重声明：参加贵单位的（项目名称）项目投标，选派（注册建造师执业证号：）为该工程的项目负责人，在上述工程投标截止时间之前无担任在建工程项目经理执业记录。我方保证上述信息的真实性和准确性，并愿意承担因我方由此所引起的取消投标资格、中标资格等相关法律责任。特此承诺投标人：（盖单位章）法定代表人：（签字或盖章）年月日备注：电子版word制作完成后，上传到电子响应文件制作软件中,并电子签章。项目负责人在岗履职承诺书致招标人：我公司承诺：参加贵单位的工程（项目名称）的项目负责人，承诺其在本项目中在岗履职，巡查安全生产情况，危大工程等关键节点施工时到场指挥监督，严格落实项目负责人责任。如我方中标，将保证严格执行招标文件和施工总承包合同中约定的安全事故防范目标、措施及违约责任，并自觉接受有关主管部门的检查，对主管部门发现的问题及时整改。若因安全问题造成停工或返工，工期不予顺延，由此造成的经济损失由我方承担。特此承诺！投标单位：（公章）年月日备注：电子版word制作完成后，上传到电子响应文件制作软件中,并电子签章。

（九）中小企业声明函（财库46号的规定，本公司参加（单位名称）的项目名称）（标的名称）建筑业；承建（承接企业为（企业名称）万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；……以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。企业名称（盖章）：日期：注：①投标人提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。备注：电子版word制作完成后，上传到电子响应文件制作软件中,并电子签章。

监狱企业证明材料注：如非监狱企业可不提供该证明。企业名称（公章）：日期：年月日注：投标单位如为监狱企业，则将由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件（大小控制100kb左右）制作在电子投标文件中，并电子签章（公章）。备注：电子版word制作完成后，上传到电子响应文件制作软件中,并电子签章。

残疾人福利性单位声明函本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为□符合□不符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目（项目编号：）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。单位名称（盖章）：日期：注：①如非残疾人福利性单位可不提供该证明。②如投标人提供的该声明函与事实不符，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。注：（1）投标单位如为残疾人福利性单位，则电子版word制作完成后，上传到电子投标文件制作软件中,并电子签章（公章）；（2）同时将相关行政主管部门出具的证明材料扫描件（大小控制100kb左右）制作在电子投标文件中。备注：电子版word制作完成后，上传到电子响应文件制作软件中,并电子签章。

（十）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明本承诺书声明：本公司参与贵方组织的（项目名称）项目（项目编号、标段号：）作出如下承诺：本公司完全具备履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力，随时接受采查验证。如违反上述承诺，本公司将按照政府采购法有关规定接受处罚，并通过山东省和泰安市相关政府采购媒体予以公布。其他需要说明的事项（如无可不填报）：。另外，如需，本公司将按照要求的时间和方式提供拟投入本项目的设备购置合同或发票或说明材料，以及拟投入本项目的工作人员用工合同等材料。特此承诺。供应商名称（单位公章）：日期：年月日备注：电子版word制作完成后，上传到电子响应文件制作软件中,并电子签章。

（十一）不租赁和使用超过污染排放标准非道路移动机械承诺书致招标（采购）人：我公司（投标人名称）已详细阅读了项目（项目编号：）招标文件，自愿参加本次投标，现就有关事项郑重承诺如下：一、我方自带（或自租）的设备必须为合格产品，必须符合国家相关技术质量规范标准和国家相关安全规范标准，确保使用国三及以上或新能源非道路移动机械，同时应在投标文件中杜绝租赁和使用超过污染排放标准和未完成编码喷涂的非道路移动机械等。二、在进行施工作业前，我方负责提供自带（或自租）设备的生产厂家资质、出厂合格证、检测报告等相关文件，如为自租设备乙方负责提供出租单位的相关资质以及租赁合同或协议；我方负责提供设备专业操作人员的身份证明、上岗证、设备操作相关证书等。三、我方自带（或自租）的设备必须功能良好，配件齐全，能够正常使用，无故障和安全隐患，国家或地方规定的需要具有的安全防护设施必须齐全；专业操作人员必须身体状况良好，没有可以影响正常操作使用的疾病或身体缺陷。四、我方负责自带（或自租）设备的协调、运输、安装、调试、日常维护保养维修工作，设备使用必须依国家地方相关规定的要求；我方负责自带（或自租）设备的操作人员的操作使用规程教育、安全生产教育等工作，设备使用地点必须悬挂设备安全操作规程、安全生产警示牌等。上述工作产生的一切费用由我方自行承担。五、我方在使用自带（或自租）的设备时必须符合《山东省非道路移动机械污染排放管控工作方案的通知》的要求，若有违反以上承诺内容的行为，给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。投标单位：（公章）年月日（十二）投标人须知前附表规定的其他材料(格式自拟)。附件9：省外企业须在山东省建筑市场监管与诚信信息一体化平台进行注册并验证的截图。（加盖单位公章）附件10：通过“信用中国”网站（）、中国政府采购网（）查询的信用记录截图（至投标截止日前）。附件11：投标单位认为需要提交的其他材料。(格式自拟)以上资料原件扫描件按照要求对其进行网上上传并制作