建设工程项目施工承包协议书_第1页
建设工程项目施工承包协议书_第2页
建设工程项目施工承包协议书_第3页
建设工程项目施工承包协议书_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

建设工程项目施工承包协议书建设工程项目施工承包协议书1.引言本协议书旨在明确建设工程项目的承建责任、工期、质量要求、付款条件以及合同解决争议的方式等事项，为确保建设工程顺利进行和双方权益的保护，由甲方（以下简称“业主”）与乙方（以下简称“承包商”）共同订立。2.项目描述乙方同意承包甲方指定的建设工程项目，具体项目包括但不限于：-项目名称：[填写项目名称]-项目地质：[填写项目地质]-项目规模：[填写项目规模]-建设工期：[填写建设工期]3.承包商责任乙方作为承包商，承诺按照甲方的要求，完成以下任务：-执行设计方案：根据甲方提供的设计方案进行施工；-人员配备：合理配置专业施工人员，确保施工按时完成；-材料采购：负责合理采购施工所需材料，并确保质量满足相关要求；-施工安全：遵守相关法律法规，确保施工过程中的安全措施；-施工质量：确保施工质量符合相关标准和验收要求；-工程交付：按照合同要求，按时交付完工。4.业主责任甲方作为业主，承担以下责任：-提供设计方案：提供合格的设计方案，以供乙方参考和执行；-承付款项：按照合同规定的付款条件及时支付工程款项；-协助工作：在必要时，提供必要的配合和协助，以促进施工的顺利进行；-工程验收：按照合同约定的程序和标准验收乙方交付的工程项目。5.工期与费用1.工期：根据协议约定，工程的建设工期为[填写建设工期]。如因甲方原因导致工期延误，应在延误期内支付按日计算的违约金。2.工程款项：乙方工程总价为[填写工程总价]，按照约定的付款方式、时间和比例支付。6.合同解决争议及终止1.合同争议解决：合同争议应通过友好协商解决，如协商不成，可提交至所在地相关法院进行解决。2.合同终止：若发生以下情况之一，本协议将被解除：-双方达成书面一致意见；-因不可抗力导致工程无法继续进行；-甲方未按时支付乙方合同约定的工程款项。7.其他事项-本协议书一式两份，甲方和乙方各执一份，具有同等法律效力；-本协议的附件包括但不限于设计方案、付款计划等，作为本协议的一部分；-本协议自双方签署之日起生效，有效期至工程完工验收。>甲方（业主）：_________

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 合同范本

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论