足球场建设工程施工合同_第1页
足球场建设工程施工合同_第2页
足球场建设工程施工合同_第3页
足球场建设工程施工合同_第4页
足球场建设工程施工合同_第5页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

足球场建设工程施工合同合同编号：X甲方：X（建设单位）乙方：X（施工单位）根据《合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方经友好协商，就足球场建设工程施工事宜达成如下合同：第一条工程概况1.1工程名称：足球场建设工程1.2工程地点：X1.3工程范围：包括足球场地基、排水系统、围栏、灯光照明、看台、草坪铺设等相关设施。1.4工程规模：详见工程图纸及相关设计文件。第二条工程价款2.1总价款：RMBX元。2.2价款支付方法：（1）甲方应在本合同签署后，按工程进度及乙方提交的结算报告支付相应的价款。（2）乙方应在收到甲方支付通知后的十个工作日内提供发票及相应的结算文件。2.3技术变更与工程量变更：任何工程量变更须经甲乙双方书面确认，并在确认后调整工程价款。第三条工期3.1合同工期：自合同生效之日起，甲乙双方约定工期为X个月。3.2工期延误责任：（1）如因乙方原因导致工期延误，乙方应按日向甲方支付合同价款0.1%的违约金。（2）如因甲方原因导致工期延误，甲方应向乙方支付相应的赔偿费。第四条质量保证4.1乙方应按照相关法律法规、工程设计要求及合同约定，保证工程质量符合相关标准。4.2工程质量保修期：自工程竣工之日起，乙方应承担工程质量保修责任，保修期为12个月。第五条违约责任5.1甲方违约责任：（1）未按合同约定支付价款的，应按欠款金额支付相应的违约金；（2）未按合同约定提供相应协助及配合的，应承担由此产生的一切后果。5.2乙方违约责任：（1）未按合同约定交付工程或延期交付的，应按照拖延交付期限支付违约金；（2）工程质量不符合要求或存在严重安全问题的，应按照工程合同价款支付相应的违约金。第六条知识产权6.1设计文件的知识产权归属于设计方；第七条争议解决7.1本合同在履行过程中如发生争议，甲乙双方应友好协商解决；如协商不成，可向合同约定管辖法院提起诉讼。第八条其他事项8.1本合同自双方印章盖章之日起生效，并具有法律效力。8.2本合同一式两份，甲乙双

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 合同范本

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论