卫生间装修施工标准(25篇)

第页共页卫生间装修施工标准(25篇)卫生间装修施工标准篇一承包人(全称)按照《v合同法》的规定，结合本工程详细情况，甲、乙双方本着自愿、平等、老实、信任的原那么协商一致，共同订立如下条款，以资双方共同信守。第一条工程概况工程名称：都匀市财政局职工福利房。工程地点：原沙包堡财政所。工程工程及承包范围：详细说见《工程预算书》。施工日期：自20____年____月____日始，至20____年____月____日止，工期共5个月。工程总额：包工包料合同总造价币肆拾伍万元整(￥元)。第二条工程款付款方式的约定装修房屋合同于签署本合同7日内，甲方向乙方一次性支付工程总造价的35%支付备料款，装修工程余款，自双方验收合格之日起7个自然日内由甲方扣除工程质量保修金计元后，剩余局部一次性向乙方支付完毕。因工程工程(内容)变更或增加引起工程预算造价变更，甲方应签定《工程变更单》，因此而增加的费用应在签定之后作为决算附件。工程开工办理移交手续后之工程尾款，如未按以上约定付款方式及时付清款项，每延误一天，乙方有权向甲方按工程未支付尾款的1%的标准收取滞期费，直至甲方付清为止。甲方应付的工程款项，不得交付予非合同签署人或非合同签署人之委托人。否那么，由此产生的一切后果由甲方自行承当。第三条工期约定施工过程中，甲方要求修改较大设计方案工期顺延;施工过程中，隐蔽工程施工完毕，甲方在接到《工程验收通知单》后，因故未能及时进展隐蔽工程验收并要求复验的，由此造成的工期延误，工期顺延。因非甲方原因导致的工期延误，工期不顺延。工期不顺延条款造成合同工期延误，由乙方按每日500元标准向甲方支付延误费。第四条工程工程(内容)变更的约定签署本施工合同后正式施工前，如甲方要求删减局部工程工程(内容)，甲、乙双方须签署《工程工程(内容)变更确认单》;第五条工程质量及验收的约定乙方须按照本合同之附件《工程预算书》所列明的材料品质标准采购施工材料;甲方可对装饰饰面板等材料之颜色、花式进展确定;对乙方所采购材料按所列明标准进展验收。乙方须按照本合同之附件《工程预算书》中所规定施工工艺及施工内容进展施工。甲乙双方按国家《工程工质量验收标准》进展施工质量验收。开工工程验收：工程施工完毕，乙方开出《工程验收通知单》通知甲方进展开工工程验收;甲方自接到《工程验收通知单》3日内，须协同乙方进展开工工程验收，开工验收完毕，甲乙双方签署《工程开工验收表》并办理工程移交手续。第六条工程结算的约定工程开工，甲乙双方办理完移交手续后，乙方须在2个日历天内向甲方送达《工程结算表》，甲方须在工程验收合格后7个工作日内付清所有应结算款项。工程开工验收合格交付使用同时乙方开具工程质量保修单。第七条效劳的约定工程开工结算完毕，甲方凭乙方开具保修单作为保修凭据。保修效劳时间及保修金退还约定：工程开工验收合格交付使用起次日的365个自然日内，即一年。保修期内，乙方应在接到甲方保修通知两日内及时履行保修义务，紧急保修事项那么应在接到保修通知后一小时内进展保修，否那么承当因此给甲方造成的一切直接和间接损失。质保期届满后三日内，甲方应在乙方按约履行质保义务下无息退还质保金。保修内容及保修范围：乙方以包工包料形式进展的施工工程因乙方所用材料质量、施工工艺不当引起的质量问题，乙方实行全部免费保修;并承当甲方所有损失。乙方施工工程超过保修期的，对甲方实行优惠有偿维护，收费内容为：材料费、人工费。第八条其他约定本合同自双方签署后，即发生法律效力，未正式履行该合同条款之前，如甲乙任何一方单方面终止该合同，须按合同预算总额的20%向对方予以赔偿。施工期间，乙方因施工耗用的施工现场水、电、气费由甲方承当。施工期间至开工验收合格交付使用前，造成的一切平安及人身伤亡由乙方负全部责任，甲方概不承当。施工完毕，乙方须对施工现场进展清洁整理。由于不可抗力事件对合同的履行带来一定影响，根据程度不同，甲乙双方协商解除合同、局部履行合同、延期履行合同事宜。第九条争议解决的约定1.与本合同的有效性、履行、违约及解除等有关的争议，甲乙双方友好协商解决，协商不成的应向合同履行地都匀市*起诉。第十条附那么本合同自双方签字盖章之日生效，一式肆份，双方各执二份，具同等法律效力，双方应共同遵守。本合同未尽事宜，双方协商解决。甲方：乙方：代表人：代表人：签署日期：签署日期：签署地点：签署地点：卫生间装修施工标准篇二委托方(甲方)：承接方(乙方)：甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方房屋进展地砖、墙砖铺设，订立本协议，以共同遵守。一、工程地点：____区____街____单元____室二、形式构造：____层式____室____厅____厨____卫三、工程工程：1、四个房间(两卧室、两客厅)地面铺设______瓷砖，打地角线，要求平整;一个厨房，一个卫生间墙面______铺瓷到顶，留出吊顶空间，边角打磨，地面铺______瓷砖，要求平整;两个阳台地面铺设______瓷砖，要求平整。2、未尽细节的之处，由甲方提出方案，商量确定。四、承包方式：甲方按乙方要求必须保证装修期间的所需材料(乙方需提早通知甲方)，和施工期间的午餐供给，乙方负责施工。五、质量标准：施工质量要符合平安要求，装修质量不得低于同一施工类型的装修标准，双方认可。工程开工验收合格后，3个月内因乙方施工出现质量问题，乙方负责无偿返工维修。六、工程造价：材料由甲方提供，甲方支付乙方装修人工费____________元人民币。七、付款方式：为确保工程质量，暂扣______元押金，______年____月____日至______年____月____日内无任何问题，将全额返还乙方。工程完工后，经甲方验收，如符合以上施工工程和设计要求，三天内付清乙方人工费，八、本协议一式两份，甲乙方各执一份，具有一样效应。本协议自双方签字之日起生效。甲方：_________乙方：_________签字(盖章)：_________签字(盖章)：_________卫生间装修施工标准篇三甲方：(以下称甲方)乙方：(以下称乙方)经甲乙双方友好协商，宾馆客房、大堂装修达成协议如下：1、甲方责任：甲方负责清理必用品保证乙方可以顺利进展施工，报建手续，外界关系由甲方负责，水电到施工场地费用由甲方负责。2、乙方责任：乙方开工之日起负责场地干净按甲方要求施工，单价按每间客房、厕所计算，客房、厕所按报价单附件为准，所有材料必须由甲方认可后乙方方可施工，甲乙双方协商认可大堂报价前方可施工。3、承包单价每间客房、厕所_/间计算。(另外1—4楼电梯井道土建工程包工包料为元，本报价不含税)4、平安责任：在施工期间，此项装修施工过程中，现场由乙方管理，甲方协助，所有大小平安事故一切责任由乙方负责，与甲方无关，甲方不承当任何经济责任。5、付款方式：在签合同之日起，甲方付给乙方启动资金，其余工程款按工程量付款，工期在年月日开工至年月日完工，如甲方原因不能施工，工期顺延，没其它原因，乙方没按期完工每天罚款元，在工程完工验收后工程余款一次性付给乙方，在工程款内预留5%作为保证金，如没有质量问题，余款5%的保证金在乙方，在保修期间，如有质量问题，甲方提早一天通知乙方来人维修，如甲方原因费用由甲方负责。如不是甲方原因一切维修费用由乙方负责。6、承包协议书甲乙双方各式一份签字生效。甲方签字：乙方签字：身份证号码：身份证号码：：：年月日年月日卫生间装修施工标准篇四委托方〔甲方〕：承接方〔乙方〕：装修工程：甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方房屋进展地砖、墙砖铺设，订立本协议，以共同遵守。一、工程地点：二、形式构造：三、委托方式：包工包料四、施工内容：祥见本合同附件《装饰工程预算表》五、施工时间：60天六、质量标准：施工质量要符合平安要求，装修质量不得低于同一施工类型的装修标准，双方认可。工程开工验收合格后，3个月内因乙方施工出现质量问题，乙方负责无偿返工维修。未尽细节的之处，由甲方提出，商量确定。七、工程造价：共计人民币叁拾壹万壹仟柒佰陆拾玖元人民币〔元〕。此费用已含材料费、人工费、工程管理费等，如有预算外费用双方商定。八、付款方式：为确保工程质量，施工完毕后暂扣1万元质量保证金，至年1月30日内无任何施工质量问题，甲方将全额返还乙方。工程完工后，经甲方验收，如符合以上施工工程和设计要求，三天内付清乙方人工费，九、本协议一式两份，甲乙方各执一份，具有一样效应。本协议自双方签字之日起生效。附：工程预算表甲方：乙方：卫生间装修施工标准篇五出租方：(以下简称甲方)_________________承租方：(以下简称乙方)_________________甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方房屋进展地砖、墙砖铺设，订立本协议，以共同遵守。一、工程地点：________区____街____单元____室二、形式构造：________层式____室____厅____厨____卫三、工程工程：1、______个房间(两卧室、两客厅)地面铺设_________瓷砖，打地角线，要求平整;______个厨房，______个卫生间墙面_________铺瓷到顶，留出吊顶空间，边角打磨，地面铺_________瓷砖，要求平整;______个阳台地面铺设_________瓷砖，要求平整。2、未尽细节的之处，由甲方提出方案，商量确定。四、承包方式：甲方按乙方要求必须保证装修期间的所需材料(乙方需提早通知甲方)，和施工期间的午餐供给，乙方负责施工。五、质量标准：施工质量要符合平安要求，装修质量不得低于同一施工类型的装修标准，双方认可。工程开工验收合格后，______个月内因乙方施工出现质量问题，乙方负责无偿返工维修。六、工程造价：材料由甲方提供，甲方支付乙方装修人工费_________元人民币。七、付款方式：为确保工程质量，暂扣________元押金，_________年_____月_____日至_________年_____月_____日内无任何问题，将全额返还乙方。工程完工后，经甲方验收，如符合以上施工工程和设计要求，_____天内付清乙方人工费，八、本协议一式_____份，甲乙方各执_____份，具有一样效应。本协议自双方签字之日起生效。甲方：(签字)_________________乙方：(签字)_________________卫生间装修施工标准篇六发包单位：〔以下简称甲方〕地址：委托代理人：承包单位：〔以下简称乙方〕地址：委托代理人：风险提示：装修合同签订的主要目的是为了明确责任。装修合同是家装质量的约束凭证，也是防止家装纠纷保证书，是业主维护自身合法权益的重要“武器”。因此，订立合同时，建议发包方根据实际情况对工程概况、违约责任、管辖地等约定清楚，以降低合同履行风险和保证合同顺利履行，并尽可能保障自身的合法、合理利益。按照《v合同法》、《装饰装修工程合同条例》及有关法律、法规的规定，甲乙双方经友好协商，甲方决定委托乙方进展住房装修，为保护双方的合法权益，结合本工程的详细情况，双方达成如下协议，共同遵守。第一条工程概况工程名称：________________________________________________地点：________________________________________________工程内容〔附工程设计图纸及文字说明和工程预算书〕装饰内容以图纸和预算为根据，实际施工如有增减应征得双方同意，并以书面形式予以确认，增减局部按实际结算。风险提示：装修公司或工头报价时由于业主更多地会关注单项的价格，而经常忽略工艺说明，尤其是用什么材料、什么规格、什么等级以及应有的说明。一业主诉说亲身经历：当时啥也不懂，装修公司和工头给的报价单上就是用了模糊字词，例如：柜体、柜框用大芯版，实木收边，水泥，刷界面剂，纸面石膏板封面等等，都是一道道陷阱。承包方式：经充分协商双方确定为_______________类承包方式。a类为包工包料；b类为包工不包料根据设计图纸及工程预算书内容和承包方式。双方确定合同额为_______________元，金额大写〔人民币〕______________________________。设计费为_______________元，金额大写〔人民币〕_____________________________________________。施工期限：根据国家建立装饰工程工期定额、双方商定。自__________年____月____日开工至__________年_____月_____日开工。如遇以下情况，工期相应顺延。按施工准备规定，不能提供施工现场场地，电线路未能接通，障碍物未能去除，影响进场施工。不属于系数范围内的重大设施变更，提供工程资料不准致使设计方案改变或出于施工无法进展而影响进度。在施工中如因停电、停水而影响正常施工的。甲方现场负责人监理签证不及时而影响下一道工序施工。因甲方材料供给不及时而影响施工。未按合同规定拨预付款，工程进度款或代购材料差价款而影响施工。因政府行为、自然灾害等人力不可抗拒的因素，而延误工期。第二条工程监理假设本工程实行工程监理，甲方与监理公司另行签订〔工程监理合同〕，并将监理工程师的姓名、单位、联络方式及监理工程师的职责等通知乙方。第三条甲方义务开工前_______________天，为乙方接通施工现场、电、水、交通、负责直协调工作。施工期间：甲方需派现场负责人_____________会同乙方对隐蔽工程进展24小时检查验收，合格后并签署意见，由乙方保存作为开工验收根据。不拆动原建筑承重构造，如需拆改原建筑的非承重构造或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续。做好及时供给工作，发现材料缺乏时需立即补足。参与工程质量和施工进度的监理负责工程开工验收。第四条乙方义务施工中严格执行平安施工操作标准、防火规定、施工标准及质量标准，按期保质保量完成工程。保证施工现场的整洁。严格执行____________市(区)县有施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境。第五条工程变更工程工程或施工方式如需变更，双方协商一致，鉴定书面变更协议同时调相关工程费用及工期。风险提示：为保障发包方的合理利益，应在合同中明确约定，对隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。装修合同应约定，工程开工后，承包方应通知发包方验收，发包方在合理时间内组织验收，并办理验收移交手续。假如发包方不能在规定时间内组织验收，及时通知承包方另行安排时间验收。假设发包方在验收时发现不符合质量标准的，可要求承包方赔偿或返工。第六条工程验收隐蔽工程：甲方需派技术负责人会同乙方对隐蔽工程24小时进展检查，验收合格并签署意见，由乙方保存作为开工验修根据。工程开工后：乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知后，两天内组织验收，填写验收单，逾期即视为该工程验收合格，在工程款结清后办理移交手续。风险提示：装修过程中，很容易有增减工程，比方多做个柜子，多改几米水电路等等。这些都要在完工的时候交纳费用的。那么这些工程的单价终究应该是多少呢？假如等到已经开工后，那这可能就是设计说了算了。所以假如有可能，能复印一份装修公司的最初给您看的完好报价单，以免在签订合同或是增减工程时，装修公司偷梁换柱，改换价格。还要注意一点，最后结算费用的时候，你应该支付的增减费用，都应该是在该工程施工前，由您签字认可的，假如是您没有签字认可的，您一概可以不支付相应的费用。第七条工程款交付方式第一次于合同签订之日，甲方支付合同总额的_______%，即_______元。第二次于工程进度的_______%时，甲方支付合同总额的________%，即______元。第三次于工程进度的_____%时，甲方支付合同总额的______%，即________元。工程验收合格后，由乙方应向甲方提出工程结算，并将有关资料送交甲方，甲方接到资料后三日内如未有异议，即视为同意。双方填写工程结算清单，七日内付清余款。第八条违约责任由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失，每停工一天，甲方付乙方元；甲方未按合同的约定付款的，每逾期一天，支付元违约金。由于乙方原因逾期开工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的%向甲方支付违约金。第九条保修本工程保修期为壹年，自验收合格双方签字之日起计算。乙方提供终身维修效劳，保修期外的维修费用由甲方负责。人为破坏及外来因素，甲方指定或提供材料的质量原因，自然灾害和人力不可抗拒的因素等原因造成的损失不在保修范围。第十条纠纷解决方式本协议执行中如发生纠纷，双方可以提请经济合同仲裁委员会仲裁或直接向法院提起诉讼。第十一条其它工程详细规定因工程施工而产生的垃圾，由乙方负责运出施工现场，并负责将垃圾运到指定的地点，甲方负责垃圾清运费〔此费用不在工程价内〕。工程开工决算以实际工程量计算为准。增减工程由双方协商，双方签证为根据。甲方提供的施工图纸或做法说明及施工场地应符合防火、防事故的要求，主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应采取必要的平安防护和消防措施，保障作业人员及相邻居民的平安，防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述情况发生，属甲方责任，甲方负责和赔偿；属于乙方责任的，乙方负责修复和赔偿。第十二条附那么本合同经甲、乙双方签字后生效。甲、乙双方直接鉴定合同，本合同一式________份，甲乙双方各执________份。本合同在工程开工验收和款项结清后自动终止。本合同实行当事人自愿签证原那么，可将合同文本提交所在________________市(区)县有关签证部门进展签证，以保护合同双方当事人的合法权益。合同的其它附件。附件一：装饰装修工程预算书附件二：装饰装修工程设计图纸附件三：装饰装修工程变更单附件四：装饰装修工程验收单附件五：工程结算单附件六：工程保修单发包单位〔盖章〕：承包单位〔盖章〕：委托代理人：委托代理人：签约时间：签约时间：卫生间装修施工标准篇七甲方：乙方：甲方的计算机信息机房工程及其设备安装工程工程，确定乙方为施工安装单位，根据《v合同法》，双方本着互惠互利的原那么，经屡次洽商，达成如下合同：工程概况：本工程主要包括系统计算机机房装修.机房设备的提供安装调试.及其工程。工程名称：承包范围系统工程设计.施工.及设备材料供给。施工地点本合同遵循的技术规格和标准及优先原那么：质量合保证乙方须承诺，本工程中所选用的材料及设备均严格按照本合同材料及设备清单中所列出的.产地和数量去选项购，并须获得甲方的认可和支持，以确保本工程符合以上标准。第二章甲乙双方的责任甲方的责任：1〕负责协调施工现场各工种间的配合。2〕负责对工程施工进度及质量进展检查.监视，发现问题及时提出并通知乙方及时纠正.3〕向乙方提供满足施工用水，电及相应的办公条件及堆放材料的库房。4〕对乙方提供的各种技术文件，资料保密，不以任何形式扩散给第三者。乙方的责任：1〕负责本系统工程施工图纸设计。2〕负责按合同规定施工，确保工程进度，按照甲施要求完成各项工作。3〕负责按照经过甲方审批过的施工设计图和有关标准施工，确保工程质量。4〕负责成品交验前的保护，保养。5〕做好施工记录.隐蔽工程记录，并聚集施工技术资料。6〕负责办理有关手续，并确保系统按期验收使用。7〕负责培训甲方使用和管理本系统的技术人员。8〕乙方进场施工人员必须服从甲方的统一管理，如违背甲方管理制度，视情节予以处分直至清退出场。9〕做好施工组织管理，保持现场清洁，器材堆放整齐并及时清理现场垃圾，做到文明施工。10〕做好现场人员的平安培训工作，现场施工严格遵守甲方及地方平安部门的多项管理制度，乙方发生的一切平安事故均由乙方自行负责。第三章材料及设备材料及设备到达目的地为工地现场。装修材料10天内交货，设备7天交货。本工程施工时间为30个工作日；所有材料均由乙方组织采购，甲方须提供一封闭场所供乙方保管材料使用。材料.设备除甲方另有书面变更要求外，均须按投标报价中所列产品型号.产地进展采购。第四章合同价款合同总价为：计人民币：元整合同总价包括附件的设备清单所列设备.系统的安装调试及其运保费.税金等所有的相关费用。第五章付款方式合同签定后一周内，甲方需向乙方支付合同总价的30%作为备料款，计人民币元整。乙方工程施工完毕，验收合格，正常使用后，甲方支付至所有款项90%的开工款，乙方工程价款计人民币：〔以最后决算为实际价格〕。剩余10%作为质保金，工程验收1年付清。甲方支付给乙方的工程款项，乙方必须开具有效的正式的工程安装发票，给甲方入帐。第六章工期本合同甲乙双方签定之日起，乙方即开场进展施工准备工作。根据甲方的施工进度安排施工工作。______年____月____日开场施工。乙方的施工方案安排需经甲方书面确认前方可执行；甲方原因造成的停工及工期延误，乙方必须当日向甲方提出书面报告以供审批；甲方须在48小时内予以书面答复，假设逾期不予答复，那么表示甲方同意乙方的报告。第七章设计变更甲方因变更设计时，应书面通知乙方；乙方按规定需变更时，应由甲方签证，开工时按工程量增减的签证进展调整和结算，未经甲方代表确认的变更无效，不可作为结算根据。第八章工程验收工程完成后，乙方提交工程开工报告，七日内由甲.乙双方对工程进展验收。工程验收时，乙方应向甲方提供本系统全套工程设计.施工文件及图纸，并提供全套电子管理文档。按国家和地方当局的相关施工标准，验收标准和标准作为验收根据。甲方需在三日日内验收完毕，并在验收报告单据上签字盖章。假设经确定为不合格工程，那么乙方应及时修正，并直至工程验收合格。第九章保证及处分乙方保证本系统中所使用的所有产品免受第三方提出关于进犯其专利权.商标权或工业设计权的起诉。乙方保证本系统的设计.施工.验收.开通.正常使用。乙方保证按照甲方施工进度安排完成各项工作，如逾期，每天按工程款的支付违约金。乙方保证在本系统保修内提供4小时快速响应，24小时内现场效劳。卫生间装修施工标准篇八发包方(以下简称甲方)：____________________承包方(以下简称乙方)：____________________根据《v经济合同法》及其它有关法律、法规之规定，甲、乙双方在平等自愿、协商一致的根底上就装修工程的有关事宜，达成如下协议：1、工程地点:_________________________2、工程承包方式：____________________3、工程期限：____________________天4、开工日期20____年_____月_____日开工日期20_____年_____月_____日5、双方商定，本工程的价款为人民币(大写)__________元整。首付__________元整，经历收合格后一次性付清余款。6、工程开工后，乙方应通知甲方验收。甲方应自接到验收通知后两天内组织验收，填写工程验收单。在工程款结清后，办理移交手续。7、本工程自验收合格双方签字之日起保修一年。8、因本合同双方当事人中的一方不履行合同或违背国家法律法规及有关政策，受到罚款或给对方造成损失的，均由责任方承当责任，并赔偿给对方造成的损失。9、一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的损失。10、合同一式两份，甲乙双方各持一份，合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日卫生间装修施工标准篇九发包方(简称甲方)：承包方(简称乙方)：经双方平等自愿，协商一致的根底上就装修工程有关事宜达成以下几点协议：一、工程单位名称地点：厂区办公室。二、承包方式：乙方包工包料。三、工程施工：一至三层地面贴砖，楼梯踏步做油漆，卫生间墙面贴砖、吊顶、小便池4只、蹲坑4只、格栅灯8只、墙面顶面做涂料、窗帘、防盗门1扇、防盗窗1扇，详细以报价单为准。四、工程期限：开工日期：年月日至年月日。五、工程总造价元(不含税)。六、协议签订后，乙方组织人员进场施工。七、在施工中如甲方有需增加工程或减工程那么应增补与相应减少所支费用。八、付款方式：协议签订后即付30%(即________元)购置所需材料，工作量约过半支付30%(即__________元)，余款工程开工后一次付清。九、为了更快更好完成工程，甲方应配合乙方供电供水，工程款即时到位。十、乙方必须遵守甲方厂区规章制度，做到文明施工。十一、未尽事宜另行协商。十二、本协议甲、乙双方签字生效，并具有法律效力，本协议一式两份，双方各持一份，工程款付清后自行终止。甲方〔盖章〕：_______________乙方〔盖章〕：___________________甲方代表签名：_______________乙方代表签名：___________________地址：_______________________地址：___________________________：_______________________：___________________________：_______________________：___________________________日期：______年______月_____日日期：_______年_______月_______日卫生间装修施工标准篇十委托方(甲方)承接方(乙方)甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方房屋进展地砖、墙砖铺设，订立本协议，以共同遵守。一、工程地点：____区____街____单元____室二、形式构造：____层式____室____厅____厨____卫三、工程工程：1、四个房间(两卧室、两客厅)地面铺设80x80瓷砖，打地角线，要求平整;一个厨房，一个卫生间墙面25x40铺瓷到顶，留出吊顶空间，边角打磨，地面铺30x30瓷砖，要求平整;两个阳台地面铺设30x30瓷砖，要求平整。2、未尽细节的之处，由甲方提出方案，商量确定。四、承包方式：甲方按乙方要求必须保证装修期间的所需材料(乙方需提早通知甲方)，和施工期间的午餐供给，乙方负责施工。五、质量标准：施工质量要符合平安要求，装修质量不得低于同一施工类型的装修标准，双方认可。工程开工验收合格后，3个月内因乙方施工出现质量问题，乙方负责无偿返工维修。六、工程造价：材料由甲方提供，甲方支付乙方装修人工费_________元人民币。七、付款方式：为确保工程质量，暂扣500元押金，x年4月__日至x年7月日内无任何问题，将全额返还乙方。工程完工后，经甲方验收，如符合以上施工工程和设计要求，三天内付清乙方人工费，八、本协议一式两份，甲乙方各执一份，具有一样效应。本协议自双方签字之日起生效。卫生间装修施工标准篇十一甲方：法人：：身份证号：乙方：代表：：身份证号：甲方把房子，玻璃工程交给乙方安装完成，经双方共同协商，在双方平等的互利，签订以下协议：〔本协议共2页〕略〔1〕乙方要据甲方要求提供图纸和门、框、窗尺寸，在协议签订以后，不得随意改动。〔2〕甲方不得因为自身原因在不过过乙方的同意下私自缩短协议所规。〔1〕乙方根据门、框尺寸加工安装，如出错乙方自行负责〔注：由于正常原因，玻璃接缝为5mm-7mm为正常〕。〔2〕乙方以包工包料的方式承包甲方上述装修内容〔3〕工程所需材料运送，搬运全由乙方负责。〔4〕施工过程生活费由乙方自己负责。〔5〕施工注意平安，所带来的一切平安事故全由乙方自己负责。乙方安装人员必须按国家高空作业措施严格施工，并按国家相关规定为施工人员购置保险。：150元/㎡付款方式：材料进场预付总额的80%，余款在工程完工后经过双方验收合格后，2-5天全部付清。1、甲方负责协调并免费提供施工过程中的水电。2、工程产生税费由甲方负责。以上协议一式二份，甲、乙双方各执一份，协议自签订之日起生效，并产生法律效力，价款全部结清后自动失效。甲方交给乙方定金甲方签字：乙方签字：年月日卫生间装修施工标准篇十二甲方：乙方：按照及有关法律、法规的规定，双方在平等、自愿、协商一致的根底上，就发包人的场所装饰装修工程〔以下简称工程〕的有关事宜，达成如下协议：工程地点：___________________________________________工程内容及做法〔详见：预算表。施工图纸〕。工程承包方式：双方商定采取以下第______种承包方式。〔1〕承包人包工、包料〔2〕承包人包工、局部包料，发包人提供局部材料〔详见发包人提供装饰装修材料明细表。承包人提供装饰装修材料明细表〕；〔3〕承包人包工、发包人包料〔详见发包人提供装饰装修材料明细表〕。工程期限_____天，开工日期______年____月____日，开工日期_______年_____月_____日。合同价款：本合同工程造价为〔大写〕：______________元〔详见预算报价单〕。双方商定施工图纸采取以下第_______种方式提供：〔1〕发包人自行设计并提供施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份〔详见：装饰装修工程设计图纸〕；〔2〕发包人委托承包人设计施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份〔详见：装饰装修工程设计图纸〕，设计费__________元，由发包人支付〔此费用不在工程价款内〕。开工前______天，为承包人入场施工创造条件。包括：搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖，以不影响施工为原那么；提供施工期间的水、电；负责协调施工队与邻里之间的关系；不拆动室内承重构造，如需拆改原建筑的非承重构造或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续；施工期间发包人仍需局部使用该场所，负责做好施工现场的保卫及消防等项工作；参与工程质量和施工进度的监视，负责材料进场、开工验收。施工中严格执行平安施工操作标准、防火规定、施工标准及质量标准，按期保质完成工程；严格执行有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境；保护好原场所室内的家具和陈设，保证室内上、下水管道的畅通；保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场。工程工程及施工方式如需变更，双方应协商一致，签定书面变更协议，同时调整相关工程费用及工期〔见装饰装修工程增减工程单〕。由发包人提供的材料、设备〔详见发包人提供装饰装修材料明细表〕，发包人应在材料运到施工现场前通知承包人，双方共同验收并办理交接手续；由承包人提供的材料、设备〔详见承包人提供装饰装修材料明细表〕，承包人应在材料运到施工现场前通知发包人，并承受发包人检验。由发包人提供的材料、设备〔详见发包人提供装饰装修材料明细表〕，发包人应在材料运到施工现场前通知承包人，双方共同验收并办理交接手续；由承包人提供的材料、设备〔详见承包人提供装饰装修材料明细表〕，承包人应在材料运到施工现场前通知发包人，并承受发包人检验。对以下原因造成开工日期延误，经发包人确认，工期相应顺延；〔1〕工程量变化和设计变更；〔2〕不可抗力；〔3〕发包人同意工期顺延的其他情况。因发包人未按约定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延；因发包人提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的，返工费用由发包人承当，工期顺延。发包人未按期支付工程款，合同工期相应顺延。因承包人责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的，工期不顺延；因承包人原因造成工程质量存在问题的，返工费用由承包人承当，工期不顺延。双方约定按以下第种方式支付工程款：〔1〕合同生效后，发包人按下表中的约定直接向承包人支付工程款：支付方式支付时间支付金额第一次开工前三日支付元第二次工程进度过半支付元第三次双方验收合格支付元工程进度过半指：________________________________________〔2〕其他支付方式：________________________________________工程验收合格后，承包人应向发包人提出工程结算，并将有关资料送交发包人。发包人接到资料后日内如未有异议，即视为同意，双方应填写工程结算单并签字，发包人应在签字时向承包人结算工程尾款。工程款全部结清后，承包人应向发包人开具正式统一发票。本工程验收合格后，保修期为自双方签字之日起月合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违背国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承当责任，并赔偿给对方造成的经济损失。未办理验收手续，发包人提早使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由发包人负责。因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失。发包人未按期支付第二〔三〕次工程款的，每延误一天向对方支付违约金_________元。由于承包人原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，承包人负责修理，工期不予顺延。由于承包人原因致使工期延误，每延误一天向对方支付违约金________元。本合同在履行过程中发生的争议，由当事人双方协商解决；也可由有关部门调解；协商或调解不成的，按以下第______种方式解决：〔一〕提交__________________仲裁委员会仲裁；〔二〕依法向人民法院提起诉讼。本合同经双方签字〔盖章〕后生效，合同履行完毕后终止。本合同签订后工程不得转包。本合同一式_______份，双方各执________份，_________部门___________份。合同附件为本合同的组成局部，与本合同具有同等法律效力。发包人：____________〔签字〕承包人：_______________〔签章〕法定代理人：_____________法定代理人：_____________委托代理人：_____________委托代理人：_____________________年_____月_____日_________年_____月_____日卫生间装修施工标准篇十三委托方(甲方)：承接方(乙方)：工程工程：甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进展居室装潢。为保证工程顺利进展，根据国家有关法律规定，特签订本合同(包括本合同附件和所有补充合同)，以便共同遵守。第一条：工程概况1.工程地址：___________________________________2.居室规格：总计：施工面积____________平方米。3.施工内容：详见本合同附件(一)《家庭装潢施工内容单》和施工图。4.工程开工日期：______年______月______日5工程开工日期：______年______月______日工程总天数：________天第二条：工程价款工程价款(金额大写)___________________元，详见本合同附件(二)《家庭装潢工程材料预算表》。第三条：质量要求1.工程使用主要材料的品种、规格、名称，经双方认可。详见本合同附件(三)《家庭装潢工程材料决算清单》。2.工程验收标准，双方同意参照浙江省地方标准《住宅装饰装修验收标准》规定。3.施工中，甲方如有特殊施工工程或特殊质量要求，双方应确认，增加的费用，应另签订补充合同。第四条：付款方式1.合同一经签订，甲方即应付100%工程材料款和施工工费的50%;当工期进度过半(年月日)，甲方即第二次付施工工费的40%。剩余10%尾款待甲方对工程开工验收后结算。(注：施工工费包括人工费)甲方付清工程价款，乙方开具统一发票，向甲方办理移交及发放装潢工程保修卡，甲方在应付款日期不付款是违约行为，乙方有权停顿施工。验收合格未结清工程价款时，不得交付使用。2.工程施工中如有工程增减或需要变动，双方应签订补充合同，并由乙方负责开具施工变更令，通知施工工地负责人。增减工程的价款，当场结清。3.甲方未按本合同规定期限预付工程价款的，每逾期一天按未付工程价款额的1%支付给乙方。4.甲方在居室装潢中，如向银行按揭，须将按揭的凭证及相关文件(复印件)交给乙方。第五条：违约责任合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同方，应按合同总金额的5%作为违约金付给对方。因擅自解除合同，使对方造成的实际损失超过违约金的，应进展补偿。第六条：合同的变更和终止1.合同经双方签字生效后，双方必需严格遵守。任何一方需变更合同的内容，应经双方协商一致后重新签订补充协议。如需终止合同，提出终止合同的一方要以书面形式提出，应按合同总价款的10%交付违约金，并办理终止合同手续。2.施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议后，可视为本合同解除。第七条：合同生效1.本合同由双方盖章，签字后生效。2.本合同一式份，甲乙双方及见证部门各执壹份。甲方(业主)：(签章)乙方：(签章)：：签约日期：卫生间装修施工标准篇十四发包人(甲方)__________________承包人(乙方)__________________甲乙双方就房屋装修维修工程事项，双方根据《v合同法》和《建立工程勘察设计管理条例》的规定，结合本工程详细情况，双方签订此施工合同。1、工程名称：_________________2、工程内容：_________________3、承包范围：_________________等。4、承包方式：包工包料5、工期：______年______月______日至______年______月______日1、合同价款确实定根据现行国家、省、市有关文件及“工程预算书”定额执行。2、本工程价款计算确定为人民币______万元。决算金额不得超过本金额，超支局部甲方不予支付。3、工程款的拨付：合同签订后付工程造价25%的工程预付款，工程完工支付25%，其余的50%为质量保证金，保修期满无质量问题后支付。1、工程质量必须到达现行国家或专业的质量检验评定标准的合格条件，经协商本工程的质量等级约定为合格。2、工程施工必须按照施工图来进展，必须到达效果图的标准，完工后到达甲方及有关部门验收合格标准。3、工程质量达不到上述要求时，乙方负责无偿返修，直至到达要求，同时承当由此造成的各种相关费用损失，并按法定违约金标准(1%)按日支付违约金。1、甲方责任：、会审施工图纸。、提供具备施工条件的施工场地。、因甲方原因影响施工工期将相应顺延，由此发生的费用由甲方承当。2、乙方责任：、乙方于开工前一周提供施工图纸、施工组织设计、资质证明及工程进度、材料设备方案等施工必备手续。、施工过程使用的水、电、汽费用由乙方承当。、乙方必须使用符合国家质量标准的原材料，如因使用原材料不合格造成工程质量问题，无论是否超过保修期，乙方均负责赔偿直接和间接损失。、乙方负责施工平安，施工期间因乙方造成的一切事故，乙方负全部责任。、合同生效一周内乙方必须进入现场施工，如逾期未进入现场施工，甲方有权单方终止合同，乙方返还预付款并按法定标准(1%)支付违约金。、因乙方原因未能按期完工所造成的`损失，经甲方确定直接损失和间接损失后，由乙方承当。1、工程开工一周后，乙方向甲方提供开工资料和开工验收报告。甲方收到开工资料10天内组织有关部门进展验收。2、工程开工验收后，按照国家有关保修条例要求在乙方所承包的范围内，工程保修期为一年。双方因合同发生争议，首先请工程所在地建立行政主管部门调解，经调解后如双方未达成协议，由甲方所在地人民法院诉讼解决。1、甲方派出人员及监理人员有权对工程进展总体监视，包括工程质量、材料质量与使用、工程进度等与______工程有关事宜。对违背合同的施工以及施工质量等问题有权提出修改，乙方必须无条件执行，对于修改期间造成的直接损失和间接损失，由乙方承当。2、随着工程进度情况，乙方应及时整理相应的内业资料并及时向甲方及有关部门报验，待验收合格后，方可进入下道工序施工。3、工程开工验收时，必须经市技术监视局验收合格，并由乙方办理验收合格手续。4、未尽事宜由双方共同协商解决。甲方(公章)：_______________________乙方(公章)：______________________法定代表人(签字)：________________法定代表人(签字)：____________________________年_________月________日___________年_________月________日卫生间装修施工标准篇十五发包方(简称甲方)：承包方(简称乙方)：甲乙双方经友好协商，甲方决定委托乙方进展住房装修，为保护双方的合法权益，结合本工程的详细情况，双方达成如下协议，共同遵守。风险提示：装修合同签订的主要目的是为了明确责任。装修合同是家装质量的约束凭证，也是防止家装纠纷保证书，是业主维护自身合法权益的重要“武器”。因此，订立合同时，建议发包方根据实际情况对工程概况、违约责任、管辖地等约定清楚，以降低合同履行风险和保证合同顺利履行，并尽可能保障自身的合法、合理利益。一、工程概况1、装饰施工地点：2、住房构造：______房型______房______厅______套，施工面积______平方米。3、装饰施工内容：详见附件一《装饰施工内容表》。4、承包方式：________(包工包料、清包工、局部承包)。5、工期：______自________年______________月________日开工，至________年________月________日开工，________工期________天。二、工程价款及结算的约定风险提示：装修过程中，很容易有增减工程，比方多做个柜子，多改几米水电路等等。这些都要在完工的时候交纳费用的。那么这些工程的单价终究应该是多少呢?假如等到已经开工后，那这可能就是设计说了算了。所以假如有可能，能复印一份装修公司的最初给您看的完好报价单，以免在签订合同或是增减工程时，装修公司偷梁换柱，改换价格。还要注意一点，最后结算费用的时候，你应该支付的增减费用，都应该是在该工程施工前，由您签字认可的，假如是您没有签字认可的，您一概可以不支付相应的费用。1、工程总价款：￥_________元，大写(人民币)：________________详见本合同装修工程报价单。2、工程款付款方式按以下方式支付：(1)第一次，对预算设计认可签订合同之日。支付10000元订金，第二次付款时扣除;(2)第二次，同签定后开工前支付工程总造价50%，合计_________元;(3)第三次，施工过程中______工期进度过半______支付工程总造价40%，合计_________元;(4)第四次______开工验收当天______支付工程总造价10%______合计_________元;(5)工程保修期两年。工程款全部结清后，甲、乙双方签订《工程保修单》，保修期从开工验收签章之日起算。三、关于材料供给的约定风险提示：装修公司或工头报价时由于业主更多地会关注单项的价格，而经常忽略工艺说明，尤其是用什么材料、什么规格、什么等级以及应有的说明。一业主诉说亲身经历：当时啥也不懂，装修公司和工头给的报价单上就是用了模糊字词，例如：柜体、柜框用大芯版，实木收边，水泥，刷界面剂，纸面石膏板封面等等，都是一道道陷阱。1、甲方提供的材料：详见合同装修工程报价单。本工程甲方负责采购供给的材料、设备，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供给到______现场，乙方应办理验收手续。如甲方供给的材料、设备发生质量问题或规格差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失的，责任由甲______方承当。甲方供给的材料抵现场后，经乙方验收，由乙方负责保管，乙方可收取甲方提供材料价款保管费，费率由双方约定，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。2、乙方对甲方采购的装饰材料、设备，均应用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，不得挪作他用。如乙方违背此规定，应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。3、乙方供给的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应制止使用。如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。如乙方提供的材料、设备系为伪劣商品，应按材料、设备价款的双倍补偿给甲方。四、关于工程质量及验收的约定风险提示：为保障发包方的合理利益，应在合同中明确约定，对隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。装修合同应约定，工程开工后，承包方应通知发包方验收，发包方在合理时间内组织验收，并办理验收移交手续。假如发包方不能在规定时间内组织验收，及时通知承包方另行安排时间验收。假设发包方在验收时发现不符合质量标准的，可要求承包方赔偿或返工。1、本工程执行dbj08______–______62______–______97《住宅建筑装饰工程技术规程》、db31/t30______–1999《住宅装饰装修验收标准》和市建立行政主管部门制定的其它地方标准、质量评定验收标准。2、本工程由________方设计施工方案。3、甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费由甲方承当，工期顺延。由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承当，工期不变。4、在施工过程中，甲方提出设计修改意见及增减工程工程时须提早与乙方联络，双方同意后，方能进展该工程的施工、由此影响开工日期，甲、乙双方商定。5、工程验收甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续，甲方不能按预约规定日期参加验收，由乙方组织人员进展验收，甲方应予成认。事后，假设甲方要求复验，乙方应按要求办理复验。假设复验合格，其复验及返工费用由甲方承当，工期也予顺延。6、工程开工：乙方应提早三天通知甲方验收，甲方应自接到通知三日内组织验收。如甲方在规定时间内不能组织验收须及时通知乙方，另定验收日期。五、有关平安消费和防火的约定甲方提供的施工图纸或做法说明及施工场地应符合防火、防事故的要求，主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应采取必要的平安防护和消防措施，保障作业人员及相邻居民的平安，防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述情况发生，属甲方责任，甲方负责和赔偿;属于乙方责任的，乙方负责修复和赔偿。六、其它事项1、甲方应在开工前，向乙方提供经物业管理部门认可的施工图纸，并向乙方进展现场交底。并向乙方提供施工需用的水、电等必备条件，并说明使用考前须知。做好施工中临时性使用公用部位操作以及产生邻里关系等的协调工作。2、乙方参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底。按要求组织施工，保质保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜，对其行为乙方应予认可。未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准，不得随意拆改原有建筑承重构造及各种共用设备管线。七、违约责任1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失，每停工一天，甲方付乙方________元;甲方未按合同的约定付款的，每逾期一天，支付_______元违约金。2、由于乙方原因逾期开工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的______________%向甲方支付违约金。八、纠纷处理方式双方如对合同执行发生争议，应通过友好协商解决，如协商无效的，可以提交人民法院诉讼。九、合同的变更和解除合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。十、本合同一式______份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。合同附件为本合同的组成局部。甲方(签章)：：乙方(签章)：：签订地点：签订日期：______年______月______日卫生间装修施工标准篇十六委托方(甲方)：_________________承接方(乙方)：_________________甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进展居室装修。为保证工程顺利进展，根据国家有关法律规定，特签订本合同，以便共同遵守。1、工程地址：________________________________________________。2、居室规格：____室____厅____厨____卫，施工建筑面积____平方米。3、委托方式：包工包料(除防盗门、灯具、地板材料费外)4、工程价款(金额大写)：________________元整，该工程价款包括合同第三条中所列明的工程材料款，装潢过程中的全部人工费、搬卸费、装潢垃圾清理费等。(备注：所有与装潢相关的人工费用和工程材料费用，均由乙方承当。如在施工工程中，乙方提出其他费用支付要求，甲方均有权回绝支付。假设乙方以此为由拖延施工，甲方有权终止合同并追究相关违约责任。)5、工程开工日期：_______年_______月_______日6、工程开工日期：_______年_______月_______日7、工程总天数：______天1、客厅：鞋柜一个、客厅推出、做石膏线、吊顶、做塑钢窗、安装______个插座和______个开关。2、主卧：衣柜一个(带梭门)加吊柜、阳台衣柜一个(带梭门)加吊柜、床头柜两个、做石膏线、安装______个插座和______个开关。3、次卧：衣柜一个(带梭门)加吊柜、主卧次卧之间做隔断立新墙、做塑钢飘窗、飘窗改成电脑桌加书柜一个、床头柜两个、做石膏线、安装______个插座和______个开关。4、厨房：下水改造、贴墙砖、地砖、订做整体橱柜、推出无烟灶台、安装排风扇、安过石门、吊顶(铝扣板)、安装菜盆、混水阀、案板石英石、安装______个插座和______个开关、防水处理。5、卫生间：下水改造、贴墙砖、地砖、吊顶(铝扣板)、安过石门、安洗脸台和柜、面盆混水阀、洗衣机龙头和接口、地漏、安坐式大便器、安装______个插座和______个开关、防水处理。卫生间装修施工标准篇十七委托方(甲方)：承接方(乙方)：甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方房屋进展装修，订立本协议，以共同遵守。一、工程地点：西安水泥制管厂家属院11号楼1508二、装修时间：20xx年月日开场——20xx年月日止。三、工程工程：1、三个房间(俩卧室、一客厅);一个厨房，一个卫生间，一个阳台，总建筑面积93平方米，所有房间的墙壁全部按照标准要求刷乳胶漆(打腻子三遍，乳胶漆(要求用立邦，多乐士)三遍)厨房、卫生间、阳台全部贴卫生瓷片包括地面，卫生间和厨房吊铝扣板，卫生间和厨房的水路按照甲方要求做，卫生间和厨房做防水，卧室和客厅、饭厅全部铺地板砖，甲方提供地板砖和卫生陶瓷，乙方负责其他材料和人工。2、未尽细节的之处，由甲方提出方案，商量确定。四、承包方式：乙方按照装修预算表要求必须保证装修期间的所需辅材(沙子、水泥等)，并负责施工。五、质量标准：施工质量要符合平安要求，装修质量不得低于同一施工类型的装修标准，双方认可。工程开工验收合格后，3个月内因乙方施工出现质量问题，乙方负责无偿返工维修。六、工程造价：装修总金额为：一万五元整。材料及装修费用由乙方先提供，待甲方验收合格后，按照装修总额给予付款。七、本协议一式两份，甲乙方各执一份，具有一样效应。本协议自双方签字之日起生效。甲方〔盖章〕：_______________乙方〔盖章〕：___________________甲方代表签名：_______________乙方代表签名：___________________地址：_______________________地址：___________________________：_______________________：___________________________：_______________________：___________________________日期：______年______月_____日日期：_______年_______月_______日卫生间装修施工标准篇十八发包人(甲方)：____________法定代表人：____________公司住所：____________承包人(乙方)：____________法定代表人：____________公司住所：____________甲、乙双方经友好协商，甲方决定委托乙方进展装修装饰施工。为保证工程顺利进展，根据国家有关法律规定，特签订本合同，以便共同遵守。第一条工程概况1、工程地址：____________2、施工面积平方米。3、施工内容：____________详见本合同附件(一)《施工内容及报价单》和施工图。《施工内容及报价单》和施工图乙方已经核算无误，如有漏项或根据装修工程常规、惯例而需施工(增加)的，均视为包含在《施工内容及报价单》和施工图中，乙方均应无条件进展施工，费用不增加。4、委托方式：____________第二条工期工程总工期共________日历天，除非经甲方负责人书面签字/盖章签证，否那么工期不得顺延。工期签证只限于因甲方责任或不可抗力事件导致在施工关键线路上无法施工且乙方无法调整的情形。开工日期：____________________年________月________日开工日期：____________________年________月________日第三条工程价款及支付1、工程价款经双方协商按照包干价________元进展结算(大写：____________________元整)，工程包干价为包含但不限于税金、管理费、人工、材料及其它构成该工程工程的一切费用的包干价款。本合同总价不因任何因素调整。因《施工内容及报价单》和施工图中漏项或乙方提出需增加施工内容、材料所需费用，双方明确都不予增加，合同包干价不作调整。临时停水、停电、二次搬运、成品保护等所需措施费所需措施的一切费用和工期乙方已充分考虑，并已考虑了各种可能因素影响施工所增加的费用，不管施工图是否明示，一个有经历的承包人应合理预见的事项(例如石材镜面处理等)，均已包含在总价中，因此，发生上述情况，甲方不另行增加费用。合同包干价构成(详见《施工内容及报价单》)：____________a、材料款________元(包含装修装饰工程所需的所有合格主辅材，辅材包括但不限于水泥、河沙、勾缝剂、各类胶水、板材等);b、人工费________元(包含所有施工工程的人工费，包括但不限于正常施工、返工、加班加点、乙方提出增加的工程或工序施工的所需的一切人工费用);c、机械费________元(包含所有施工工程的机械费，包括但不限于正常施工、返工、加班加点、乙方提出增加的工程或工序施工的所需的一切机械费用);d、设计费________元(乙方承诺设计);e、施工垃圾清运费________元(乙方自行联络车辆及垃圾场地并承当费用);f、搬卸费________元(所有装卸、搬运的费用，不管装卸、搬运地所在何处及间隔);g、管理费________元;h、其他费用(注明内容)________元(包含但不限于餐饮、交通、通讯、保险等费用)。2、付款方式：____________第一次付款：____________构造改造、水电、地砖/地板、墙漆、木工/吊顶、设备安装等各项施工完成且经甲方验收合格后支付该项施工费用的________%。验收不合格的，乙方在甲方指定期限内无条件返工整改直至合格，合格后支付该项施工费用。返工不顺延工期。验收不合格，乙方回绝按甲方指令返工整改的，甲方有权解除本合同，对不合格工程费用，甲方不予支付任何费用。第二次付款：____________全部工程施工完毕经甲方开工验收合格后________日内支付至合同总价的95%。第三次付款：____________工程质保期届满，甲方无息退还乙方合同总价5%的质保金。每次甲方付款前乙方应提供足额有效税务发票。第四条双方权利义务(一)甲方的权利义务1、甲方负责根据本合同的约定将费用支付给乙方。2、甲方委派担任本工程的甲方代表，对乙方的质量、进度、平安、文明施工等进展监视，负责协议履行。甲方委托担任本工程的监理单位，对乙方的质量、进度、平安、文明施工等进展监视，负责协议履行。双方明确：____________在本工程施行过程中，任何涉及工程质量、工期、平安、造价以及其他可能引起工程造价变化的设计变更、签证、索赔及批准均须经甲方负责人签字并加盖公章前方能有效。3、向乙方移交施工现场房屋平面图。4、以及其他根据法规等标准性文件甲方享有的权利及应履行的义务。(二)乙方的权利义务1、乙方就本工程的设计、质量、进度、平安、文明施工对甲、乙方全面负责。乙方委派为现场工程经理/代表，负责本合同的履行。乙方受权现场工程经理/代表，受权范围：____________就本合同及相关补充协议、备忘等范围内代表乙方接收文件、确认事实;代表乙方对相关合同事务进展协商、处理;代表乙方承受、认可、放弃相关合同权利以及其他乙方义务或合同附随义务，即全权委托。受权期限为本合同履行终止之日。乙方对工程经理/代表所签认的文件及法律结果予以承受并不予撤回。2、参加施工图纸会审、设计交底;提出优化方案及审图意见。乙方有责任对已经甲方审核、批准的设计施工图纸进展再次复核，发现并书面告知甲方设计施工图与施工现场不一致，或原设计施工图中不符合标准标准、施工常规、惯例等方面，以及设计图纸中错、漏、碰问题。否那么，因此造成的返工、损失或工程造价的增加以及工期损失均由乙方承当。3、制定施工组织设计、施工方案、进度方案，并严格按方案和甲方指令组织施工，确保按合同要求的质量和工期完本钱工程的施工。4、负责采购本合同约定的施工材料、设备并提供有效质量凭证。5、负责施工过程中的平安管理并承当责任。负责施工现场的文明施工管理并承当责任，制止野蛮施工、制止乱弃施工垃圾、制止施工扰民，如导致向第三方或物业赔偿/支付罚款的，甲方有权从乙方工程款中直接扣除。乙方在施工过程中必须严防火灾，制止往管道倾倒施工垃圾，防止因施工造成的管道堵塞、渗漏水、停电、物品损坏等事故发生。否那么由乙xx负责修复并赔偿。6、负责已完工程、设备和成品的保护以及开工资料的整理、移交。费用由乙方承当;保护期间发生损坏，乙方在甲方通知的时限内自费予以修复。7、严格按照有关环保、环卫的规定以及甲方的要求执行环境保护及清洁工作，否那么，乙方自行承当因此遭受的罚款、责任和损失。8、乙方工程部人员，均须具备相应资质，人员专职在岗，不得兼任其他工程任何职务;如需变更人员安排、机械设备或施工方案等，必须提早一周书面上报甲方并经同意前方可执行，9、乙xx须做好施工记录，隐蔽工程记录，聚集施工资料，包括摄影、录象资料。10、乙方不得将任何工程工程分包或转包给第三方，第五条材料供给1、材料、设备均应出具相应的合格证和检测报告。无厂名、厂址、无合格证或该批次检测报告的视为不合格产品。2、材料、设备的采购均需由甲方询价及定价，如本合同为乙方包工包料的，乙方按甲方所确定品牌、规格、价格进展采购;3、乙xx须保证本工程所用材料、设备符合标准要求。4、甲方所提供的材料均应用于本合同工程，乙方如挪作他用/掉包更换/搬移出甲方装修场地，应按该材料的双倍价款向甲方赔偿。5、乙方提供的材料、设备如不符合质量要求，或品牌、规格不符的，均视为不合格产品，应制止使用。如已使用，乙方按该批材料设备的双倍价款向甲方赔偿。6、工程现场所存放的材料设备，无论甲方或乙方采购，装修施工期间均由乙方负责保管，如有灭失、损毁均由乙方照价赔偿/自行承当。第六条设计变更1、施工中甲方对原设计变更，甲方向乙方发出书面变更通知，乙方按照通知进展变更。如乙方对原设计提出变更要求，经甲方书面批准前方可施行。无论何种原因导致的设计变更，未经发包人加盖公章确认的，承包方不得施行，否那么发包人有权要求承包人撤除重做。2、其他变更施工中如发生除设计变更以外的其他变更时，由甲方、乙方共同签证确认。第七条质量要求及验收1、工程施工及验收应符合装修、装饰工程标准及验收标准的有关规定。乙方应保证质量合格和施工平安，质量标准为合格。2、具备中间验收或隐蔽工程验收条件时，乙xx须书面通知甲方验收。隐蔽工程未经甲方验收合格就覆盖的，视为质量不合格，甲方有权要求乙方返工，所有费用均由乙方承当，工期不予顺延。3、本合同构造改造、水电、地砖墙砖、墙漆、木工、安装等实行分项验收，每项完工后乙方书面通知甲方验收。4、工程完工后具备开工验收条件的，乙方以书面形式通知甲方，并向甲方提供完好的开工资料和开工验收报告。甲方在收到以上文件后10日内组织验收，验收合格的由验收主体签具验收证明。甲方认为验收不合格的，乙xx须按甲方指定期限整改，直至甲方验收合格为止。验收不合格的，整改不得顺延工期。5、开工日期为本工程开工验收合格的日期。6、甲方的验收签认意见并不豁免乙方的合同违约责任，包括并不限于质量责任以及工期责任。7、凡由甲方自行采购的材料、设备，产品质量由甲方自负;施工质量由乙方负责。第八条工程移交及资料移交1、工程开工验收合格之日起三日内乙方应清理现场并向甲方移交工程;乙方移交工程前必须撤除临时设施、撤出施工队伍和设备、材料，清理场地并经甲方查验符合标准后，甲方接收工程。移交前乙方承当成品保护责任。2、工程开工验收前乙方应向甲方移交符合工程档案备案标准的工程开工资料，开工验收后乙方应向甲方提交完好合规的工程结算资料。3、乙方未移交完好的工程开工资料或结算资料的，甲方有权暂停工程开工验收或结算工作。第九条施工平安1、乙方承当施工平安以及施工场地安保责任，除加强平安、xxx以及购置各类保险外，乙xx须严格遵守相关平安消费标准以及治安法规要求，采取有效措施防范平安事故或治安事件。在合同履行期间，因乙方施工或乙方及其员工其他行为所导致的对甲方、乙方以及第三人造成的人身伤亡、财产损毁以及其他平安事故、治安及意外事件，由乙方承当相关法律及经济赔偿责任。如因乙方平安措施不到位或违背相关规定，即使甲方或第三方有过错，也应视乙方为主要责任人，承当主要责任。第十条施工手续与本工程施工相关的物业部门协调、报批等工作均由乙方负责办理，如因乙方违背相关法规或怠于办理相关手续导致工程被责令停顿施工，或被处以罚款等，相关甲方损失均由乙方承当，甲方有权从工程款中直接扣除。第十一条质量保修1、乙方在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承当本工程质量保修责任。工程质量保修范围：____________乙方在承包范围内所有工程。质量保修期：____________双方根据《建立工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：____________质量保修期自工程开工验收通过之日起计算。2、质量保修责任属于保修范围、内容的工程，乙方应当在接到保修通知之日起天内派人保修。乙方不在期限内派人保修的，甲方可以委托别人修理，此局部维修费用直接从质保金按实际维修费用的150%扣除。第十二条签证、索赔工程签证及索赔文件均需甲方负责人签字或加盖甲方公章确认。甲方工程师未经甲方书面明确受权或超越权限的，不能代表甲方进展签认。签证及索赔均需在事件发生日七日内提交相关申请，逾期视为乙方放弃签证或索赔的权利。第十三条违约责任及合同解除1、构造、水电、地砖、墙漆、木工等分项工程验收不合格的，乙方有权暂停支付工程款直至乙方在甲方指定期限内返工合格。返工不合格的甲方有权单方解除合同，乙方按合同总额的百分之十向甲方支付质量违约金;乙方工程质量开工验收不合格的，甲方有权按合同总额的百分之十计取乙方违约金。经乙方整改第二次验收仍旧不合格的，甲方有权按合同总额的百分之二十计取乙方违约金，并可要求乙方返还已付工程款及解除合同。2、乙方工程逾期完工(须开工验收合格)的，每逾期一日按合同总额的千分之五计算乙方逾期违约金。逾期超过十五日的，甲方有权解除合同并以每逾期一日按合同总额的百分之一计取乙方逾期违约金。甲方逾期支付工程款的，甲乙双方如不能达成延期支付协议的，每逾期一日按应付未付款金额的千分之五计算乙方逾期违约金。3、乙方施工偷减施工工序，或所用材料、设备经甲方检查或检测为不合格或有假冒伪劣、短斤少两情形的，甲方有权要求乙方返工并按合同总额的百分之二十计取乙方质量违约金。4、乙方拖欠乙方员工工资的，甲方有权将应付未付工程款直接支付给乙方员工，并视为甲方已经向乙方支付工程款。5、乙方施工发生平安事故的，乙方承当赔偿责任，甲方有权按合同总额的百分之十计取乙方违约金。6、乙方擅自转包或分包本合同工程的，甲方有权按合同总额的百分之二十计取乙方违约金并解除本合同。7、乙方在施工过程中回绝按合同施工内容施工或提出增加工程费用的，视为乙方回绝履行合同，甲方有权单方解除合同，乙方应按合同总额的百分之二十向甲方支付合同违约金。8、乙方施工中乱弃施工垃圾、噪音扰民、施工堵塞管道，或因乙方施工导致房屋构造损害或其他物品损毁的，乙方负责整改修复并承当全部费用/赔偿，甲方有权暂停支付工程款直至乙方按甲方指令整改/赔偿。乙方回绝赔偿的，甲方有权从工程款中直接扣除。9、乙方在签订合同或履行合同过程中有欺诈以及其他弄虚作假行为的，每发现一次按_________万元计取乙方违约金，超过两次甲方有权解除合同。10、乙方违背本合同其他约定的，根据违约情形，甲