2023自来水管道施工合同_第1页
2023自来水管道施工合同_第2页
2023自来水管道施工合同_第3页
2023自来水管道施工合同_第4页
2023自来水管道施工合同_第5页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

自来水管道施工合同范本完整版1.合同概述本合同由甲方（简称“施工单位”）和乙方（简称“业主单位”）共同签订，双方根据相关法律法规和协商一致的原则，就自来水管道施工事项达成合作协议。2.合同内容2.1工程概况项目名称：自来水管道施工工程项目地点：（填写具体地点）工程规模：（填写规模）工程周期：（填写周期）2.2施工内容对于上述工程概况中的自来水管道施工工程，具体施工内容包括但不限于几项：土建工程：包括挖掘管沟、铺设管道基础等土建工作；管道安装：包括水管连接、调试等管道安装工作；工程验收：包括验收报告的编制和提交等工作。2.3工期要求工期：本工程总工期为（填写工期），具体工期划分如下：土建工程：（填写工期）管道安装：（填写工期）工程验收：（填写工期）工期保证金：业主单位应在合同签订后五个工作日内向施工单位缴纳工期保证金（金额），工期保证金将在工程竣工后扣除。2.4施工报价施工费用：根据工程概况和施工内容，双方达成一致，施工单位向业主单位报价为（金额）。2.5材料和设备施工单位将按照国家标准和规范要求，自行采购合格的材料和设备，确保施工质量和工期进度。3.双方权利和义务3.1施工单位的权利和义务按照合同约定的工期和质量要求，完成施工任务；提供施工过程中所需的专业技术和施工人员；对施工现场进行管理和维护，确保施工安全；严格遵守国家法律法规和施工行业标准，保证施工质量。3.2业主单位的权利和义务按照合同约定的工期和施工费用支付方式进行支付；合理配合施工单位进行施工，提供必要的支持和配合；对施工质量和进度进行监督和验收。4.质量保证施工单位承诺按照国家相关标准和规范要求进行施工，保证施工质量符合相关标准。施工单位将对工程质量提供保证：在工程竣工之日起，质量保修期为（填写保修期限）；质量保修期内，施工单位将免费对施工过程中出现的质量问题进行维修或更换部件。5.竣工验收和支付方式5.1竣工验收完工验收：施工单位完成工程后应主动通知业主单位进行竣工验收。竣工报告：施工单位应在竣工验收过程中提交竣工报告，详细描述施工情况和实际完成情况。竣工验收合格：当业主单位确认工程质量符合合同约定要求后，签发竣工验收合格证明。5.2支付方式施工费用支付：业主单位应按照合同约定的支付方式和进度向施工单位支付施工费用。工期保证金返还：经业主单位确认验收合格后，工期保证金将在五个工作日内退还给业主单位。6.争议解决本合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决。如协商不成，可依法向有管辖权的人民法院起诉解决。7.合同变更和解除任何一方在履行本合同过程中需要变更或解除合同的，应提前30天书面通知对方，并经双方协商达成一致。8.合同生效本合同自双方代表签字盖章之日起生效，有效期至竣工验收合格并支付全部款项之日。即为《自来水管道施工合同范本完整版》，双方在签订

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 合同范本

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论