2023建设工程施工总承包管理合同正规版_第1页
2023建设工程施工总承包管理合同正规版_第2页
2023建设工程施工总承包管理合同正规版_第3页
2023建设工程施工总承包管理合同正规版_第4页
2023建设工程施工总承包管理合同正规版_第5页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

建设工程施工总承包管理合同范本1.合同概述1.1合同双方本合同由双方共同订立：甲方：(甲方名称/个人姓名)地质：(甲方地质)法定代表人/签约人：(法定代表人/签约人姓名)联系方式：(联系方式)：(电子)乙方：(乙方名称/个人姓名)地质：(乙方地质)法定代表人/签约人：(法定代表人/签约人姓名)联系方式：(联系方式)：(电子)1.2合同背景本合同旨在明确甲方与乙方在建设工程施工总承包方面的权利和义务，规范双方之间的合作关系，确保工程顺利进行。1.3项目概述本项目的名称为(项目名称)，位于(项目地质)。项目总工期为(工期)，总工程造价为(工程造价)。2.合同条款2.1合同生效本合同自双方签署盖章之日起生效，有效期为(合同有效期)，如有延期需另行协商确定。2.2合同变更任何与本合同相关的变更事宜必须经双方协商一致，并以书面形式进行，变更内容应附于合同附件中，并与本合同具有同等的法律效力。2.3施工范围乙方作为本项目的总承包商，负责组织和实施项目的全部施工工作，包括但不限于：设计咨询施工管理材料采购设备进场施工人员调配安全保障等2.4施工标准乙方应按照国家相关法律法规和建设工程质量标准，严格执行施工，并保证施工质量符合相关标准和要求。2.5工期管理乙方应按照合同约定的工期进行施工，并采用合理的施工计划和措施，保证按时完成工程。2.6付款方式甲方将根据工程进度及质量验收情况，按照约定的付款方式及时支付乙方相应工程款项，并确保款项支付的及时性和准确性。2.7质量保证乙方应对施工过程中的质量问题承担责任，并提供合格的材料和设备，确保施工质量达到约定的要求。2.8违约责任任何一方未履行本合同约定的义务，应向对方承担相应的违约责任，并赔偿因此而导致的损失。2.9争议解决双方在履行合同过程中发生争议时，应通过友好协商解决。若协商无果，则提交有管辖权的仲裁机构进行仲裁，仲裁结果对双方具有最终约束力。3.合同解除和终止3.1合同解除情况之一发生时，本合同可被解除：双方协商一致解除法院或仲裁裁决解除3.2合同终止情况之一发生时，本合同可被终止：乙方无故中止施工超过(终止期限)天乙方严重违反合同约定4.其他事项4.1通知方式双方之间的通知均以书面形式进行，可以通过邮件、等方式发送。4.2法律适用和管辖本合同的解释和执行应适用中国法律，若发生争议，由本合同签订地(签订地)的人民法院进行管辖。附件合同附件1：工程进度计划合同附件2：工程材料清单合同附件3：工程款支付方式为《建设工程施工总承包管理合同范本》的主要内容，双方应

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 合同范本

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论