2023运动场地施工合同_第1页
2023运动场地施工合同_第2页
2023运动场地施工合同_第3页
2023运动场地施工合同_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

运动场地施工合同1.合同背景本合同由甲方（简称“业主”）与乙方（简称“施工方”）就运动场地的施工工作达成协议。2.合同目的本合同的目的是明确业主与施工方在运动场地施工工作中的权利和责任，并对施工工作的质量、进度、费用等方面进行约定。3.工程范围3.1业主提供条件业主需提供运动场地的设计图纸和相关资料；业主需提供现场平整处理。3.2施工内容施工方需按照业主提供的设计图纸和相关规范进行如下工作：场地土壤处理；场地平整；场地标线；安装相关设备（如灯光、跑道等）；完成相关工程所需的其他工作。4.工期和进度4.1工期约定施工工期约定为个月（具体天数根据实际情况协商确定）；工期自合同生效日起计算。4.2进度控制施工方应按照合同约定的工期保质保量完成施工工作；如施工方因自身原因导致工期延误，应承担违约责任；如因业主原因导致工期延误，应协商解决。5.质量要求5.1施工质量施工方应按照设计图纸和相关规范进行施工，确保施工质量满足国家标准及相关法规要求；施工方应进行质量控制，确保施工质量稳定可靠。5.2质保期施工方应对施工场地的质量负责，提供合理的质保期；质保期为年（根据实际情况协商确定）。6.付款方式6.1工程款支付业主应按照工程进度及时支付相应的工程款；工程款的支付方式为方式（具体支付方式根据双方协商确定）。6.2材料费支付施工方需按照实际使用的材料给业主提供相应的材料费清单；材料费的支付方式为方式（具体支付方式根据双方协商确定）。7.风险与责任7.1施工期风险如施工方因自身原因导致工期延误，需按照合同约定承担违约责任；如因业主原因导致工期延误，应协商解决。7.2工程质量风险施工方因施工质量问题引发的纠纷及经济损失由施工方负责；如施工方提供的施工质量不符合合同约定，业主有权要求返工或索赔。8.合同解除和争议解决8.1合同解除合同解除需经双方协商一致；如一方违约导致合同解除，违约方应承担相应责任。8.2争议解决如双方在履行合同过程中发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的争议提交有管辖权的人民法院裁决。为《运动场地施工合

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 合同范本

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论