常用版大型施工合同样式_第1页
常用版大型施工合同样式_第2页
常用版大型施工合同样式_第3页
常用版大型施工合同样式_第4页
常用版大型施工合同样式_第5页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

第页共页常用版大型施工合同样式大型施工合同样式合同编号：【合同编号】甲方：【甲方名称】地址：【甲方地址】法定代表人：【甲方法定代表人】联系电话：【甲方联系电话】乙方：【乙方名称】地址：【乙方地址】法定代表人：【乙方法定代表人】联系电话：【乙方联系电话】鉴于甲、乙双方就【施工项目名称】的具体工程内容、质量、工期、费用等事项协商一致，达成如下合同：第一条合同目的和范围1.1甲方委托乙方负责完成【施工项目名称】，合同范围包括设计、施工、材料采购、设备安装、试运行等工作内容。1.2甲方为本工程提供的资金总额为【金额】，乙方应按照合同约定及工程进展需求，按照工程进度款支付方式逐步提取。1.3本合同的工程范围、工程量以及工程预算等具体内容详见附件《工程概况》。第二条工期和完成时间2.1工程工期为【工期】自乙方正式接到通知开始计算。2.2如果由于甲方原因导致工期延迟，甲方应向乙方支付相应的违约金。2.3工期的计算不包括因不可抗力、恶劣天气、工程设计变更等因素引起的工期延迟。第三条工程质量3.1乙方应按照相关技术标准和规范要求，确保施工工艺、施工质量符合国家标准和合同约定。3.2乙方应对施工过程中出现的质量问题负责，并及时采取措施进行整改和修复。3.3如乙方不能按照合同约定交付合格的工程质量，则甲方有权要求乙方承担相应的违约责任，并有权要求乙方进行整改。第四条付款方式和发票4.1乙方应依据工程进展需求，按照工程进度款支付方式逐步提取工程款项。4.2甲方在收到乙方提供的相应发票后应按照合同约定的时间和金额进行付款。4.3双方还可协商采用其他付款方式，但应在合同中明确约定。第五条变更和索赔5.1如因甲方的原因导致施工工程变更或者额外工程的发生，应由甲方提前向乙方提出书面变更通知，并与乙方商议变更的工程量、工程进度、工程费用及其他相关事宜。5.2如果发生变更引起工程费用、工程工期的调整，甲方应按照实际变更情况向乙方支付额外费用或调整工期，并及时签订工程变更合同。5.3如因施工方的过错导致施工工程质量不合格，甲方可以要求乙方承担相应的赔偿责任。第六条违约责任6.1如一方违反合同约定，给对方造成损失，则应承担相应的违约责任，并赔偿对方的损失。6.2合同免责条款详见附件《免责声明》。第七条争议解决7.1凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应通过友好协商解决。7.2如果协商不成，争议应提交【仲裁委员会/法院】进行解决，并以【仲裁协议/法院判决】作为最终决定。第八条合同生效和解除8.1本合同自双方代表签字之日起生效，并对双方具有法律约束力。8.2本合同经双方协商一致，可以提前解除或变更。变更或解除后，应按照变更或解除协议的约定履行。第九条合同附件9.1本合同附件包括但不限于：-工程概况-免责声明-其他附件（如设计图纸、技术规范等）第十条其他约定事项10.1本合同项下的所有通知和文件传递都应以书面形式进行，并通过快递、挂号信等方式发送。10.2本合同未约定的事项，双方可另行协商约定，并以书面方式明确。甲方（盖

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 规章制度

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论