四川省建设工程承包合同范例

第页共页四川省建设工程承包合同范例甲方：（单位名称、地址、电话）法定代表人/联系人：（姓名、职务、联系电话）乙方：（单位名称、地址、电话）法定代表人/联系人：（姓名、职务、联系电话）鉴于甲乙双方在友好协商的基础上，为了保障双方的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，达成如下合同：第一条合同目的甲方委托乙方负责完成位于四川省（详细地址）的建设工程（以下简称“工程”）的承包工作，并提供相应的技术服务和劳动力，乙方接受委托并按照合同规定的工作标准和进度完成工程。第二条工程内容具体工程内容及要求详见附件一《工程设计和规划方案》。第三条工期工程的开工日期为合同签订之日起五个工作日内，竣工日期为（具体日期），共计（具体工期）个工作日。如因不可抗力导致工期延迟，双方协商解决。第四条价款及付款方式1.工程的总价款为人民币（具体金额）万元。工程款项分为预付款、中间支付款和结算款三部分，具体支付方式如下：（1）预付款：双方签订合同时，甲方应向乙方支付合同总价款的（具体金额）%作为预付款，乙方收到预付款后即可开始工程。（2）中间支付款：工程完成百分之（具体比例）后，甲方应向乙方支付合同总价款的（具体金额）%作为中间支付款。（3）结算款：工程验收合格后，甲方应在（具体天数）日内向乙方支付合同总价款的（具体金额）%作为结算款。2.工程价款支付应及时到账，支付时应提供银行转账凭证。3.如甲方未按合同约定时间支付相关款项，乙方有权暂停工程并要求甲方承担相应的违约责任。第五条工程质量保证1.乙方保证按照合同规定的质量要求进行施工，保证工程质量符合国家相关标准。2.工程竣工后，甲方有权对工程质量进行验收。若发现工程存在质量问题，甲方有权要求乙方进行整改修复，乙方应在（具体天数）日内完成整改并重新验收。3.工程经甲方验收合格后，乙方负责维修保养期为工程竣工后的（具体年份）年。在维修保养期内，如因工程质量问题导致的故障和损坏，乙方负责免费修复。第六条材料使用乙方应按照合同规定使用符合国家标准的原材料，并提供相应的材料证明文件。如发现使用不合格材料，甲方有权要求乙方进行更换，并由乙方承担相应的责任。第七条违约责任1.如甲方未按合同约定支付工程款项，甲方应承担延迟支付款项的违约金，违约金的计算方式为每日支付款项的万分之（具体比例）。2.如乙方未按合同约定的工期和质量要求完成工程，乙方应按照未完成部分的价款承担违约责任。3.如一方违约，应先以友好协商的方式解决。如协商无果，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。第八条保密条款双方应对涉及合同履行过程中获得的商业秘密和技术信息予以保密，不得向第三方披露或使用。第九条争议解决在合同的履行过程中，如有争议应通过友好协商解决。若协商无法解决，双方同意提交有管辖权的人民法院进行诉讼解决。第十条合同变更和终止如需要对合同内容进行修改或终止合同，双方应通过书面形式进行协商，并经双方签字盖章后生效。第十一条合同生效本合同经甲乙双方充分讨论，共（具体页数）页，双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效，合同正本一式两份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：乙方（盖章