建设工程施工合同封面_第1页
建设工程施工合同封面_第2页
建设工程施工合同封面_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

建设工程施工合同(封面)合同编号：2021-x-x甲方：[甲方名称]乙方：[乙方名称]项目名称：[项目名称]项目地点：[项目地点]工程造价：[工程造价]合同签订日期：[合同签订日期]合同签订双方本着平等互利、友好协商、共同发展的原则，根据《合同法》等相关法律法规，经双方友好协商，达成如下合作意向：第一条合同的目的和范围甲方与乙方约定，乙方按照合同约定的工程规模、工程质量、工期和合同价款等向甲方提供建筑工程施工服务。项目的具体范围和工作内容详见附件。第二条工程期限及工期计算工程的施工工期为[施工工期]，自合同生效之日起计算。如乙方由于不可抗力等合同约定的情形，造成工期延误的，应及时向甲方书面说明，并经甲方确认后方可延期。第三条工程价款及支付方式甲方应根据合同约定支付工程价款，具体金额和支付方式详见附件。甲方应根据工程进度向乙方支付工程款项，乙方提供相应的发票和结算报告。乙方应按照合同约定的质量标准和工期要求，按时完成施工，并保证施工质量。第四条竣工验收乙方应在工程完工后，向甲方申请竣工验收。甲方应组织相关专业人员进行验收，并出具验收报告。若验收合格，甲方应按合同约定支付尾款。第五条违约责任甲方、乙方应本着诚实信用的原则履行合同义务，如一方违约，应承担相应的违约责任。若因一方违约导致另一方受到损失的，应由违约方负责赔偿。第六条争议解决合同履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决。如协商不成，可向相关仲裁机构申请仲裁，或向人民法院提起诉讼解决。第七条其他约定事项本合同未尽事宜，双方可通过书面协商进行补充、修改。本合同的附件与合同具有相同法律效力。本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。根据甲方与乙方的共同意愿，双方已经阅读、理解并签署本合同，自愿承担合同所规定的权利和义务。甲方（盖章）：__________________乙方（盖章）：____

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 合同范本

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论