水电劳务分包合同_第1页
水电劳务分包合同_第2页
水电劳务分包合同_第3页
水电劳务分包合同_第4页
水电劳务分包合同_第5页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

第页共页水电劳务分包合同甲方：（以下简称甲方）地址：联系电话：乙方：（以下简称乙方）地址：联系电话：根据中华人民共和国合同法的相关规定，甲乙双方本着平等自愿、诚实信用、互利互惠的原则，经友好协商，达成如下合同：第一条总则1.1甲方按照工程需要，委托乙方承担水电劳务分包工程，乙方同意接受并承担甲方委托的工作。1.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。第二条工程内容2.1甲方根据实际需要，委托乙方承担的工程内容包括但不限于水电安装、管道铺设、线路走线、设备安装等工作。2.2乙方应按照甲方要求，确保工程质量符合法律法规的规定，保证工程的安全和可靠运行。第三条工期3.1工期：本项目的工作周期为自合同签署之日起【工期天数】日内完成。3.2如因不可抗力或其他不可预见情况导致工期延误的，甲方应及时通知乙方，并按照实际情况进行合理调整。第四条合同价款及支付方式4.1合同价款：本次工程的总价款为人民币【合同价款】元（大写：人民币【合同价款大写】元）。4.2付款方式：甲方按照工作进度，分次支付乙方相应的工程款项。4.3甲方支付合同价款给乙方，应在工程竣工验收合格后【付款期限】日内结算完毕。第五条税款及其他费用5.1税款：甲方应按照国家相关税收政策，按时、足额缴纳相关税款。5.2其他费用：甲乙双方按实际工程需要承担各自的差旅、食宿、通讯交通等费用。第六条合同变更与解除6.1合同变更：甲乙双方发生争议或需要变更合同内容时，应通过友好协商的方式进行，并达成书面协议。6.2合同解除：在下列情况下，本合同可由一方单方面解除：（1）一方违约并经对方书面通知后未在合理期限内改正；（2）一方倒闭、破产、重组、解散等导致无法履行合同义务；（3）经人民法院判决或裁定终止合同；（4）发生不可抗力事件导致工程无法继续进行。第七条违约责任7.1甲方违约责任：如甲方未按照合同约定支付相应款项，乙方有权要求甲方支付滞纳金，滞纳金按逾期金额的0.05%计算。7.2乙方违约责任：如乙方未按照合同约定的工程质量标准完成工程，甲方有权要求乙方承担返工费用，返工费用根据实际情况进行协商。7.3甲乙双方违约责任：如因甲乙双方的原因导致合同无法履行，违约方应向守约方支付违约金，违约金根据实际损失情况进行协商。第八条保密条款8.1甲乙双方应对依据合同约定获取的商业秘密、数据资料、技术、设计等进行保密，未经对方书面同意，任何一方不得向第三方透露或非法使用。8.2甲乙双方应合理保护彼此的商业利益，互不侵犯对方的商业秘密权益。第九条争议解决9.1合同履行过程中发生的争议，应通过友好协商方式解决。如协商不成，可依据中华人民共和国法律的有关规定提交人民法院处理。9.2本合同适用中华人民共和国法律。第十条其他约定事项10.1本合同自双方签署且加盖公章起生效，并终止合同号码为【合同号码】的合同。10.2本合同未约定的事项，可根据实际情况进行补充协商，并达成书面协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签字：

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 规章制度

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论