标准大型施工合同

第页共页标准大型施工合同合同编号：[编号]甲方：[甲方名称]地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法定代表人]联系电话：[甲方联系电话]乙方：[乙方名称]地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法定代表人]联系电话：[乙方联系电话]一、合同背景1.1甲方是一家[甲方单位性质]，具备合作开展大型施工项目的资质和实力。1.2乙方是一家具备[乙方单位性质]资质和实力的施工单位，有能力完成本合同所规定的工程。1.3甲方拟委托乙方进行[工程项目名称]施工工程。二、项目概况2.1项目名称：[工程项目名称]2.2项目地址：[项目地址]2.3工程范围：[工程范围]2.4工程内容：[工程内容]2.5工程工期：[工程开始时间]-[工程结束时间]2.6工程造价：[工程造价]三、合同条款3.1工程合同价款及支付方式甲方向乙方支付的合同价款为合计人民币[合同价款]元（大写：[合同价款大写]）。3.2合同价款支付方式：3.2.1工程进度款：按照工程验收进度支付，达到约定进度要求后，甲方及时支付相应的款项给乙方。3.2.2最后一次支付：乙方完成整个工程后，甲方在15个工作日内支付乙方尾款。3.3工程变更如遇工程变更，甲方和乙方需在变更发生后的3个工作日内就变更的内容达成一致，并签订书面变更协议。3.4延期工期和罚款3.4.1延期工期：如乙方发生延误，甲方有权要求乙方按照延期工期进行工程施工，延期工期由甲方和乙方双方协商确定。3.4.2罚款：乙方延期工期经申请延期后仍未按约定完成工程的，甲方有权按照每日乙方合同价款的[罚款比例]%向乙方索赔。3.5材料和设备供应3.5.1材料和设备的质量：乙方提供的所有材料和设备应符合国家有关规定和甲方对材料和设备的要求。3.5.2材料和设备的工期和供应：乙方应按照项目实际需要提前做好材料和设备的供应准备，确保工程的正常进行。3.6工程设计和施工图纸乙方应按照甲方提供的工程设计和施工图纸进行施工，如有需要，乙方应及时向甲方提出设计优化改进方案。3.7工程保修与维护乙方应对工程交付使用后的一年内对施工所使用的材料和设备提供免费保修和维护。四、合同履行和违约责任4.1甲方履行责任甲方应按照约定向乙方支付合同价款，并及时提供工程设计、施工图纸、项目所需土地使用权等必要的支持。4.2乙方履行责任乙方应按照约定完成工程，并保质保量交付。4.3违约责任如果一方违反合同约定，给对方造成损失的，违约方应承担相应的赔偿责任。五、合同解除和争议解决5.1合同解除5.1.1协商解除：甲方和乙方可以协商一致解除本合同，解除后应签署书面解除协议。5.1.2违约解除：如果一方在合同中明确约定的义务未被履行或不适合被履行，对方有权解除合同。5.2争议解决因合同履行发生的争议，双方应协商解决，协商不成的，可提交有管辖权的仲裁机构或法院进行解决。六、其他事项6.1合同附件本合同的附件为合同约定的补充文件，与本合同具有同等法律效力。6.2合同生效和变更本合同自双方签字盖章之日起生效，未经甲乙方协商一致，不得随意变更。6.3法律适用和管辖本合同适用中华人民共和国法律，并由双方协商一致提交[管辖法院]审理。甲方：乙方：签字：