商务大厦建设工程总包合同_第1页
商务大厦建设工程总包合同_第2页
商务大厦建设工程总包合同_第3页
商务大厦建设工程总包合同_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

商务大厦建设工程总包合同-PAGE商务大厦建设工程总包合同-PAGE商务大厦建设工程总包合同1.合同双方及背景甲方[甲方名称乙方[乙方名称2.合同目的本合同的目的是确立甲方委托乙方作为总包商负责商务大厦的整体建设工程，确保工程按计划、按质、按时完成，并保证合同履行双方的权益。3.工程内容商务大厦建设工程的总包工程内容包括但不限于土地开发工程建筑设计与施工建筑结构设计与施工机电工程设计与施工室内装修与装饰具体工程范围详见附件《商务大厦建设工程总包工程范围》。4.工期商务大厦建设工程的工期为[工期，具体工期按照乙方提交的施工计划确定。5.付款方式预付款工程开工前甲方按照合同总金额的[预付款比例支付给乙方。进度款按照工程进度和完成情况，甲方将根据乙方的申请支付相应的进度款项。完工验收后的最后一次款项商务大厦建设工程完工并得到甲方的验收后，甲方将支付剩余款项。6.质量和保修乙方保证商务大厦建设工程的质量符合相关法律法规及国家强制性标准，满足合同规定的技术要求和提供的设计方案。乙方应按照国家标准和行业标准进行施工，并负责对工程质量的保证。商务大厦建设工程竣工验收后，乙方向甲方提供一定期限的免费保修服务。在保修期内，如发现工程质量问题，乙方需及时进行维修或更换，并承担相应费用。7.变更和索赔双方在工程建设过程中，如遇不可抗力因素或甲方提出合理变更要求，应及时协商并签署变更协议。变更协议应明确变更内容、费用、工期等，并经双方签字确认。如乙方在工程建设过程中因甲方原因导致工程进度延误或增加额外费用，乙方可提出索赔。甲方应及时处理并对索赔进行合理补偿。8.违约责任如双方任何一方违约或未能履行合同义务，应承担相应的违约责任。违约方应向守约方支付违约金或赔偿损失。9.争议解决本合同的解释、执行及争议的解决应遵守相关法律法规，并按照合同约定协商解决。如协商不成，则应提交相关争议至所在地的仲裁委员会进行仲裁，仲裁裁决为终局裁决。10.合同生效及终止本合同自双方签字盖章之日起生效，并持续有效直至工程竣工验收并达到保修期为止。如双方达成一致意见，可提前终止本合同，并书面通知对方。双方经协商一致，可对终止合同后的权益分配进行协商并签署终止协议。11.其他条款本合同所包含的条款为甲乙双方

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 合同范本

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论