医院停车场施工合同_第1页
医院停车场施工合同_第2页
医院停车场施工合同_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

医院停车场施工合同-PAGE医院停车场施工合同-PAGE医院停车场施工合同1.合同背景2.合同内容2.1工程范围停车场设计与规划地面平整与硬化路缘石、护坡和护栏等建设分隔线、标识和指示牌安装照明设施的安装排水系统的建设2.2工期要求双方约定本合同的工期为个月，具体工期以双方签订的施工计划为准。如遇不可抗力等特殊情况，工期可以适当延长，但需要提前向甲方提交书面申请，并经甲方审核同意。2.3工程质量乙方在施工过程中应严格按照相关国家和行业标准进行施工，保证工程质量符合甲方和相关法律法规的要求。如发现工程质量存在问题，乙方应及时采取补救措施，并承担相应的责任，并不收取任何额外费用。2.4付款方式甲方将根据施工进度及工程量完成情况，按照合同总金额的30%作为预付款，在乙方完工后支付70%的尾款。甲方支付款项的时间及方式需事先协商确认，并由双方签署相关支付凭证。2.5税费负担乙方需负责按照国家税法规定，承担工程施工发生的相关税费。2.6违约责任任一方未按合同约定履行义务的，应向对方支付违约金，违约金的具体金额由双方协商一致。如因乙方原因导致工期延误，乙方需每延误一天支付甲方相应的赔偿款。若甲方未按时支付款项，乙方可以向甲方追加支付滞纳金。如发生争议，双方应本着友好解决的原则进行协商，如协商不成，双方可向相关仲裁机构申请仲裁。2.7合同解除双方协商一致解除经仲裁机构判决解除因不可抗力等客观情况导致无法履行合同。3.其他条款3.1保密条款双方对于在合同履行过程中获取的对方商业、技术、管理等方面的秘密信息，应予以保密，未经对方书面同意，不得向任何第三方泄露或使用。3.2知识产权本合同双方均在法律允许范围内享有各自的知识产权，未经对方书面同意，任何一方不得擅自侵犯对方的知识产权。3.3法律适用和争议解决本合同的解释、执行和争议解决适用相关法律法规。任何一方对本合同的解释有异议的，应通过友好协商解决协商

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 合同范本

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论