商业中心屋顶雨棚施工合同_第1页
商业中心屋顶雨棚施工合同_第2页
商业中心屋顶雨棚施工合同_第3页
商业中心屋顶雨棚施工合同_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

商业中心屋顶雨棚施工合同-PAGE商业中心屋顶雨棚施工合同-PAGE商业中心屋顶雨棚施工合同1.合同背景本合同由甲方（商业中心）和乙方（工程承包商）订立，旨在规定商业中心屋顶雨棚的施工相关事项。2.合同条款2.1项目概述商业中心位于市，拥有一座大型屋顶，希望在屋顶上建设一座雨棚以增加商业中心的使用面积和遮阳功能。乙方将负责屋顶雨棚的设计、施工和完工验收。2.2设计方案乙方应根据甲方的需求和要求，提供合适的屋顶雨棚设计方案，并在甲方的确认后进行施工。2.3施工工期乙方应按照约定的工期完成雨棚的施工，并保证施工质量。工期为个月，具体施工时间由双方协商确定。2.4施工费用和支付方式2.4.1施工费用总额为X元，包括设计、材料、人工费以及其他相关费用。2.4.2甲方应在合同签订后的3个工作日内支付乙方60%的施工费用作为预付款。2.4.3剩余施工费用将分为两部分支付首部分应在工程开工30天后支付，金额为总费用的30%第二部分应在屋顶雨棚竣工并通过验收后的15个工作日内支付，金额为总费用的10%。2.5材料和设备2.5.1乙方应提供符合国家相关标准的优质材料和设备，并保证施工过程中材料和设备的安全和质量。2.5.2如需更换材料或设备，应经甲方同意后方可进行。2.6施工保证和质量验收2.6.1乙方应保证施工按照合同要求进行，并保证其质量达到国家相关标准。2.6.2屋顶雨棚竣工后，双方对施工质量进行验收。如发现质量问题，乙方应在10个工作日内进行整改。2.7违约责任2.7.1若任何一方违反本合同的任何条款，应承担相应的违约责任，包括赔偿损失和支付违约金等。2.7.2若乙方未按时完成施工，每延迟一天将扣除合同总费用的1%作为违约金。2.8合同终止乙方未能按时履行合同义务，且在甲方发出书面通知后10个工作日内未进行整改乙方宣布破产或被法院裁定为破产受到政府相关部门勒令停工或处罚。2.8.2合同解除后，双方应进行结算，乙方应将已经完成的工程部分的款项如实退回甲方。3.法律适用和争议解决3.1本合同受国家法律的管辖。3.2如发生争议，双方应友好协商解决。若协商失败，任何一方均可向有管辖权的法院提起诉讼解决。4.合同生效和变更4.1本合同经甲方和乙方签字盖章后生效，并具有法律效力。4.2本合同的变更须经甲方和乙方书面协商一致，并以补充协议的形式进行。补充协议与本合同具有相同

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 合同范本

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论