工业厂房施工合同_第1页
工业厂房施工合同_第2页
工业厂房施工合同_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

工业厂房施工合同范本合同双方一、合同背景为了明确双方在工业厂房施工项目中的权益和义务，保证工程按照约定的时间和质量完成，甲方与乙方签订本合同。二、工程范围工业厂房施工的具体范围详见附件1——工程施工图纸和说明。甲方有权在工程进行过程中提出合理的变更及补充要求，乙方在接受甲方变更及补充要求的同时，有权调整合同价款和工程进度。三、合同价款及支付方式预付款：合同签订后，甲方向乙方支付合同价款的30％，即x元，在签订合同之日起5个工作日内支付完毕。进度款：乙方按照工程进度和甲方支付进度款的比例提出申请，甲方在验收合格后10个工作日内支付相应进度款。尾款：工程竣工并经甲方验收合格后，甲方在5个工作日内支付合同价款的余款。乙方如需支付税款，由乙方负责办理相关报税手续。四、工期及交付工程的开工日期为合同签订之日起10个工作日之内。工期约定为x天，自开工之日起计算。若因乙方原因导致工程无法按时完成，乙方应承担由此给甲方造成的损失。工程竣工并经甲方验收合格后，乙方应将相关竣工资料（包括技术文件、质保书等）交付甲方。五、质量保证乙方应按照合同约定和相关标准要求完成工程施工，保证工程质量符合国家法律法规和行业标准。工程竣工后，乙方享有单位质保期为x个月。在质保期内，乙方应负责修复因施工质量问题引起的故障和缺陷。若工程质量问题超出质保期，乙方仍应负责维修，并由乙方承担相应维修费用。六、违约责任若双方中任何一方违反合同约定，应承担相应违约责任，并赔偿因此给对方造成的损失。若双方均存在违约行为，应通过友好协商解决；如协商不成，可向有关仲裁机构申请仲裁或向法院提起诉讼。七、争议解决本合同如发生争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，可向有关仲裁机构申请仲裁或向法院提起诉讼。八、其他事项双方在履行本合同过程中如发生其他未约定的事项，应通过补充协议的形式进行约定，并以书面形式签字确认。本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（委托方）：________________日期：________________乙方（承包方）：_______

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 合同范本

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论