电力工程施工合同协议书_第1页
电力工程施工合同协议书_第2页
电力工程施工合同协议书_第3页
电力工程施工合同协议书_第4页
电力工程施工合同协议书_第5页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

电力工程施工合同协议书-PAGE电力工程施工合同协议书-PAGE电力工程施工合同协议书一、协议参与方甲方[甲方公司名称乙方[乙方公司名称甲、乙双方同意按照本合同的规定，共同履行合同下述条款。二、合同项目概述2.1建设项目本合同的建设项目为[电力工程施工项目名称。2.2工程地点本工程项目地点位于[工程地点。2.3工程规模本工程的规模为[工程规模描述。2.4工程进度本工程的预计完工日期为[完工日期。三、合同条款3.1总包价款本工程的总包价款为人民币[总包价款金额（大写[总包价款大写金额），包括设备采购、材料采购、施工、技术服务等。3.2工程质量要求本工程遵循国家标准，按照[相应的标准名称编号进行施工。乙方应确保施工质量符合工程设计要求和相关法律法规。3.3工期本工程项目的总工期为[施工总工期，自合同生效之日起计算。3.4付款方式3.4.1预付款甲方应在本合同签订之日起[预付款日期前向乙方支付合同总价款的[预付款比例%，金额为人民币[预付款金额（大写[预付款大写金额）。3.4.2进度款第一期进度款[第一期进度款比例%，金额为人民币[第一期进度款金额（大写[第一期进度款大写金额），在[第一期进度款支付时间前支付第二期进度款[第二期进度款比例%，金额为人民币[第二期进度款金额（大写[第二期进度款大写金额），在[第二期进度款支付时间前支付3.4.3最后一期付款在验收合格后，甲方应向乙方支付余下的[最后一期付款比例%，金额为人民币[最后一期付款金额（大写[最后一期付款大写金额）。3.5合同变更和索赔3.5.1合同变更任何一方如需对本合同内容进行修改或变更，应提前书面通知另一方，并在双方协商一致后进行变更。3.5.2索赔如发生本合同约定之外的不可抗力事件，导致工程不能按计划完成，乙方应在事件发生后[索赔通知期限内向甲方递交索赔通知书，并提供详细的索赔材料。3.6违约责任3.6.1甲方违约责任如甲方未按合同约定支付款项或未按时提供相应的工程条件，应承担违约责任，并赔偿乙方因此而产生的全部经济损失。3.6.2乙方违约责任如乙方未按合同约定的施工质量、进度要求履行合同义务，应承担违约责任，并赔偿甲方因此而产生的全部经济损失。四、合同生效和解除4.1合同生效本合同自双方盖章并得到法定代表人签字之日起生效，并具有法律约束力。4.2合同解除4.2.1条件解除一方未按合同规定的时间履行合同义务导致工程无法进行一方严重违反合同条款，无法继续履行合同义务。4.2.2协商解除除上述情况外，双方如因其他原因需要解除合同，应经过双方书面协商一致后解除。五、争议解决因本合同发生的争议，双方应友好协商解决若协商不成，应提交[仲裁机构名称进行仲裁，仲裁结果为终局。六、其他约定事项6.1法律适用本合同适用法律。6.2合同完整性本合同在双方签字盖章后，成为双方共同遵守的合同文件，代替一切之前双方就本合同所交换的口头或书面约定。6.3合同份

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 合同范本

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论