山西省建设工程施工合同范本024(1范本)（两份）

山西省建设工程施工合同范本024(1范本)（两份）山西省建设工程施工合同范本024(1范本)（两份）/山西省建设工程施工合同范本024(1范本)（两份）山西省建设工程施工合同范本024(1范本)合同编号：__________甲方（委托方）：__________乙方（承包方）：__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行山西省建设工程施工的有关事宜，经友好协商，达成以下合同条款：一、工程概况1.工程名称：__________2.工程地点：__________3.工程内容：__________4.工程规模：__________5.工程质量：按照国家相关标准、行业规范及甲方要求执行。二、合同工期1.工程开工日期：____年____月____日2.工程竣工日期：____年____月____日3.工程总工期：____天三、合同价款1.工程总价款：人民币（大写）：____元整（小写）：￥____元2.付款方式：（1）预付款：合同签订后____天内，甲方支付乙方合同总价款的____%作为预付款。（2）进度款：乙方按照工程进度完成情况，向甲方提出付款申请，甲方审核同意后支付相应进度款。（3）结算款：工程竣工并验收合格后，双方按照实际完成工程量进行结算，甲方支付至合同总价款的____%。（4）质保金：工程竣工并验收合格满____年后，甲方支付剩余的____%作为质保金。四、双方权利和义务1.甲方权利和义务：（1）提供施工所需的场地、水、电、交通等条件。（2）负责办理相关施工手续及验收工作。（3）对乙方施工过程中的质量、安全、进度进行监督和管理。（4）按照合同约定支付合同价款。2.乙方权利和义务：（1）按照甲方要求及国家相关标准、行业规范进行施工。（2）确保施工质量、安全和进度，并承担相应责任。（3）负责施工所需的材料、设备、人员等。（4）按照合同约定提交相关报表和验收资料。五、违约责任1.甲方未按照合同约定支付合同价款，每逾期一天，应支付逾期付款金额的____%作为违约金。2.乙方未按照合同约定完成工程，每逾期一天，应支付逾期竣工金额的____%作为违约金。3.因乙方原因导致工程质量不合格，乙方应承担修理、返工等全部费用，并支付合同总价款的____%作为违约金。六、争议解决1.本合同在履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决。2.如协商无果，可向工程所在地的人民法院提起诉讼。七、其他约定1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。2.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（委托方）：__________乙方（承包方）：__________签订日期：____年____月____日2024带目录带附件详细版-山西省建设工程施工合同范本024(1范本)目录一、合同双方基本信息1.1甲方基本信息1.2乙方基本信息二、工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程内容2.4工程规模2.5工程质量三、合同工期3.1工程开工日期3.2工程竣工日期3.3工程总工期四、合同价款4.1工程总价款4.2付款方式五、双方权利和义务5.1甲方权利和义务5.2乙方权利和义务六、违约责任6.1甲方违约责任6.2乙方违约责任七、争议解决八、其他约定九、附件9.1工程施工图纸9.2工程质量验收标准9.3工程进度计划合同一、合同双方基本信息1.1甲方基本信息甲方名称：山西省房地产开发有限公司法定代表人：张三通讯地址：山西省太原市路号邮政编码：0300001.2乙方基本信息乙方名称：山西省建筑工程有限公司法定代表人：李四通讯地址：山西省太原市路号邮政编码：030000二、工程概况2.1工程名称：山西省项目2.2工程地点：山西省太原市区路号2.3工程内容：建筑安装工程2.4工程规模：总建筑面积平方米2.5工程质量：按照国家相关标准、行业规范及甲方要求执行三、合同工期3.1工程开工日期：2024年4月1日3.2工程竣工日期：2025年3月31日3.3工程总工期：365天四、合同价款4.1工程总价款：人民币（大写）：壹亿元整（小写）：￥100,000,000元4.2付款方式：（1）预付款：合同签订后30天内，甲方支付乙方合同总价款的30%作为预付款。（2）进度款：乙方按照工程进度完成情况，向甲方提出付款申请，甲方审核同意后支付相应进度款。（3）结算款：工程竣工并验收合格后，双方按照实际完成工程量进行结算，甲方支付至合同总价款的90%。（4）质保金：工程竣工并验收合格满1年后，甲方支付剩余的10%作为质保金。五、双方权利和义务5.1甲方权利和义务：（1）提供施工所需的场地、水、电、交通等条件。（2）负责办理相关施工手续及验收工作。（3）对乙方施工过程中的质量、安全、进度进行监督和管理。（4）按照合同约定支付合同价款。5.2乙方权利和义务：（1）按照甲方要求及国家相关标准、行业规范进行施工。（2）确保施工质量、安全和进度，并承担相应责任。（3）负责施工所需的材料、设备、人员等。（4）按照合同约定提交相关报表和验收资料。六、违约责任6.1甲方违约责任：甲方未按照合同约定支付合同价款，每逾期一天，应支付逾期付款金额的0.1%作为违约金。6.2乙方违约责任：乙方未按照合同约定完成工程，每逾期一天，应支付逾期竣工金额的0.1%作为违约金。七、争议解决本合同在履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决。如协商无果，可向工程所在地的人民法院提起诉讼。八、其他约定本合