地基施工合同范本(必备1)

地基施工合同范本(必备1)地基施工合同范本（必备1）甲方（委托方）：___________乙方（承包方）：___________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行地基施工的事宜，达成如下合同：一、工程概况1.工程名称：___________2.工程地点：___________3.工程内容：地基施工，包括但不限于土方开挖、回填、压实等。二、合同工期1.工程开工日期：____年__月__日2.工程竣工日期：____年__月__日3.工期总日历天数：____天三、合同价款1.工程总造价：人民币（大写）：____元整（小写）：￥____元2.付款方式：a)预付款：合同签订后__日内，甲方支付乙方合同总价的__%作为预付款；b)进度款：工程进度达到__%时，甲方支付乙方合同总价的__%；c)竣工款：工程竣工验收合格后__日内，甲方支付乙方合同总价的__%；d)质保金：工程竣工验收合格满__年后，甲方支付乙方合同总价的__%作为质保金。四、工程质量1.乙方应严格按照国家有关标准和设计文件进行施工，确保工程质量；2.乙方应提供施工过程中的质量检查报告，甲方有权随时检查工程进度和质量；3.工程竣工后，乙方应提供完整的竣工资料，甲方有权要求乙方进行整改直至达到合格标准。五、工程变更1.如甲方需对工程进行变更，应提前通知乙方，双方协商一致后签订书面变更协议；2.变更协议经双方签字盖章后生效，作为合同附件，与合同具有同等法律效力。六、违约责任1.甲方未按约定支付款项的，每逾期一日，应支付逾期付款金额的__%作为违约金；2.乙方未按约定完成工程的，每逾期一日，应支付逾期竣工金额的__%作为违约金；3.因乙方原因导致工程质量和安全出现问题的，乙方应承担全部责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。七、争议解决1.双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；2.如协商无果，任何一方均有权向工程所在地人民法院提起诉讼。八、其他约定1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份；2.本合同自双方签字盖章之日起生效；3.本合同未尽事宜，可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：____________乙方（盖章）：____________甲方代表（签字）：_________乙方代表（签字）：_________签订日期：____年__月__日2024最新带目录带附件详细版-地基施工合同范本(必备1)目录一、合同双方二、工程概况三、合同工期四、合同价款及支付方式五、工程质量六、工程变更七、违约责任八、争议解决九、其他约定十、附件一、合同双方甲方（委托方）：___________乙方（承包方）：___________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行地基施工的事宜，达成如下合同：二、工程概况1.工程名称：___________2.工程地点：___________3.工程内容：地基施工，包括但不限于土方开挖、回填、压实等。三、合同工期1.工程开工日期：____年__月__日2.工程竣工日期：____年__月__日3.工期总日历天数：____天四、合同价款及支付方式1.工程总造价：人民币（大写）：____元整（小写）：￥____元2.付款方式：a)预付款：合同签订后__日内，甲方支付乙方合同总价的__%作为预付款；b)进度款：工程进度达到__%时，甲方支付乙方合同总价的__%；c)竣工款：工程竣工验收合格后__日内，甲方支付乙方合同总价的__%；d)质保金：工程竣工验收合格满__年后，甲方支付乙方合同总价的__%作为质保金。五、工程质量1.乙方应严格按照国家有关标准和设计文件进行施工，确保工程质量；2.乙方应提供施工过程中的质量检查报告，甲方有权随时检查工程进度和质量；3.工程竣工后，乙方应提供完整的竣工资料，甲方有权要求乙方进行整改直至达到合格标准。六、工程变更1.如甲方需对工程进行变更，应提前通知乙方，双方协商一致后签订书面变更协议；2.变更协议经双方签字盖章后生效，作为合同附件，与合同具有同等法律效力。七、违约责任1.甲方未按约定支付款项的，每逾期一日，应支付逾期付款金额的__%作为违约金；2.乙方未按约定完成工程的，每逾期一日，应支付逾期竣工金额的__%作为违约金；3.因乙方原因导致工程质量和安全出现问题的，乙方应承担全部责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。八、争议解决1.双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；2.如协商无果，任何一方均有权向工程所在地人民法院提起诉讼。九、其他约定1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份；2.本合同自双方签字盖章之日起生效；3.本合同未尽事宜，可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。十、附件（以下为合同附件，与合同具有同等法律效力）1.工程施工图纸2.工程质量验收标准3.工程变更协议甲方（盖章）：____________乙方（盖章）：____________甲方代表（签字）：_________乙方代表（签字）：_________签订日期：____年__月__日附件列表：1.工程施工图纸2.工程质量验收标准3.工程变更协议法律名词及解释：1.《中华人民共和国合同法》：我国关于合同订立、履行、变更、解除和权利义务等的规定。2.法律法规：包括但不限于《建筑法》、《安全生产法》、《环境保护法》等与地基施工相关的国家法律、法规、规章和标准。3.违约金：违约方因违反合同约定而应向守约方支付的金钱赔偿。4.诉讼：当合同纠纷无法通过协商解决时，任何一方可以向法院提起诉讼，请求法院判决。实际执行过程中可能遇到的问题及注意事项：1.工期延误：由于天气、设计变更、材料供应等因素导致工期延误，双方应提前沟通，协商解决。2.质量问题：甲方应对乙方施工过程进行监督，乙方应严格按照国家有关标准和设计文件进行施工，确保工程质量。3.支付款项：甲方应按照合同约定的时间、金额和方式支付款项，乙方也应按照约定完成工程进度。4.变更协议：如甲方需对工程进行变更，应与乙方签订书面变更协议，明确变更内容、费用和工期等。5.争议解决：双方应通过友好协商解决合同纠纷，如协商无果，可向法院提起诉讼。解决办法：1.工期延误：双方应提前沟通，协商解决，如需延长工期，应签订书面补充协议。2.质量问题：甲方有权要求乙方进行整改直至达到合格标准，如乙方无法解决，甲方有权解除合同。3.支付款项：双方应严格按照合同约定执