中国南京市鼓楼区某铝合金门窗工程招标文件

中国南京市鼓楼区东***【*****·凯旋门】项目联排住宅铝合金门窗工程招标文件二○○七年十二月业主南京*****房地产开发有限公司监理单位深圳*****工程顾问限公司目录投标须知TBXZ/1–TBXZ/6投标书TBS/1合同协议条款XYTK/1–XYTK/4专业工程施工合同条件HTTJ/1–HTTJ/37承包范围与工作内容CBFW/1基本措施费项目JBCS/1–JBCS/9工程量计算规则及单价说明JS/1–JS/6工程规范及技术要求GCGF/1–GCGF/4工程验收标准YSBZ/1–YSBZ/3图纸目录TZML/1报价清单投标报价汇总表共1页主材报价表共1页配件报价表共1页工程量清单共4页附件格式FJGS/1–FJGS/4投标须知工程概述项目名称：*****项目规模：占地面积约2.5万M2，总建筑面积约11万M2项目地点：南京鼓楼区东***地块，东至东***规划道路，西至盐仓桥广场现场条件：三通一平招标内容：*****联排住宅铝合金门窗工程业主：南京*****房地产开发有限公司投标条件企业法人单位、幕墙及铝合金工程一级以上资质。投标保证投标保证金:壹万元整（￥10,000.00元）（银行本票或汇票或现金）。保证金返还：未中标单位，在定标后15天内以转账支票的方式退还投标保证金。弃标扣款：若中标人弃标，则招标人有权不退还投标保证金。未按时签约扣款：中标人在收到中标通知书10个日历天内须根据招标往来文件及时签订施工合同，否则招标人有权取消其中标资格，并且不退还投标保证金。招标文件构成投标须知；投标书；合同协议条款；专业工程施工合同条件；承包范围与工作内容；基本措施项目；工程量计算规则和单价说明；工程规范及技术要求；工程验收标准；图纸目录；报价清单；工程量清单；附件格式工程款支付手续格式附件1付款申请书附件2工程竣工验收表附件3完成工程量确认单附件4保修金结算审批表投标文件构成经济标（按以下顺序装订）：下述投标文件填妥后，须由投标人的法人代表或授权人签名，加盖单位印章。报价以大写金额为准；提供电子文档。投标书（格式按招标文件要求）工程量报价清单（格式按招标文件要求）主要材料选用表（格式按招标文件要求）门窗组价分析表铝型材用量表投标人承诺的优于或高于招标文件的优惠条件，包括付款、工期、质量、售后服务等。此项内容由投标人自拟函件并加盖公章；工程技术标（按以下顺序装订）：投标人的营业执照复印件、税务证明复印件、授权代理证书投标人的经营业绩施工组织及计划项目经理名单及业绩投标人应准备一套投标文件正本和一套投标文件副本。每套投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”，密封后送达。若正本和副本不符，以正本为准。任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人签字或盖章后才有效。经济标与技术标分开装订成册，密封袋中装经济标及技术标各一份。经济标须提供电子版（密封袋中可附光盘或u盘）。相关资料提供及踏勘招标人供投标人报价或中标人施工的图纸资料如下：招标图纸一套（联排住宅方案分格图、方案节点图，2007年12月6日设计部出图）。现场踏勘：建议各投标人对工程现场和周围环境进行现场考察，以获取那些需自己负责的有关投标准备和签署合同所需的所有资料。考察现场的费用及由于现场考察而引起的人身伤亡、财产损失由投标人自己承担。所有与场地勘察有关事宜请联系：*****，联系方式：*****报价相关本条款请与招标文件其他内容一并阅读。投标人须按招标人提供的报价清单格式报价，投标文件中若有与招标文件不符的要求，可能不获接纳。在整个招投标期间，招标人及其授权代表有权对招标文件内容进行修改、增补、删减、解释，并可向投标人发出进一步的书面指令，投标人必须依令执行，不得异议。招标文件中任何项目若未填报价款，则履行该项目的所有费用视作已包括在其他已填报价款的项目单价或价款内。所有报价项目均应列明数量和单价。投标人若将数个项目以一个总额标价，则可能被要求拆至每个项目分别标价。投标人填报的各项目单价均视为在在招标文件规定的条件和投标人承诺的条件下的包干价，包括但不限于：人工费、材料费、机械使用费、基本措施费、检测费、为完成该项目所需的临时工程费、各类半成品、成品保护措施费、施工管理费、工程、材料、施工人员保险、所有人工的劳动保护及养老保险费、各种税金、国家和地方规定的任何收费、利润等，不因市场价格涨落和汇率变动而调整。水电使用费按招标文件规定执行。招标文件中任何项目的错漏若本应可按上述方法予以更正而未能更正，导致投标人投标错误的责任，招标人不会承担。若投标人在交回标函后发觉有错误，可以用书面更正。只要书面更正在截止回标前交回，便可被接纳。否则招标人不予认可。若审核标函时发现投标人的报价有算术错误或遗漏或重复，投标总价亦不会因此而调整。如投标人要求调整投标总价时，招标人有权宣布该标函作废。招标人在审核标函时若发现有严重错误，认为可能使投标人蒙受损失时，会将错误通知投标人要求他确定是否维持原投标。若投标人要求更正，其投标可能丧失获考虑的机会。招标人对投标人参加本投标及随后的议标活动所发生的费用或支出不负任何责任。开标、评标及定标开标及评标：招标人自行组织开标及评标。定标：所有投标人须明白，招标人不一定接受最低的标函或收到的任何标函，亦不会解释选择或否决任何标函的原因。中标通知书：招标人确定中标单位后，在3个日历天内发出《中标通知书》。时间、地点及联系方式答疑时间：在2007年12月11日上午12：00点前回标时间：请投标人务必在2007年12月14日议标时间：另行通知。投标有效期：应为投标截止日期之日起90日历天。在特殊情况下，投标人在投标截止日期前可书面要求延长投标文件有效期，由招标人书面确定是否予以延长。投标及议标地点：南京市广州路189号民防大厦23楼南京*****房地产开发有限公司。联系方式：*****，*****。签定合同中标人按《中标通知书》指定的时间、地点和程序与业主签订合同。招标文件及其修改补充、中标人的投标文件及其澄清文件、双方会议纪要等，均为签订合同的依据。特别说明：门窗开启方向按门窗平面图，分格按门窗大样图。请投标单位参照铝合金门窗工程量单，仔细核对工程量，如无异议，中标后固定总价，除非因设计变更或合同外的现场签证，否则不予调整。本工程招标节点图供参考，回标时各投标单位可根据所选铝型材，自行提供节点图纸供招标方审阅时评选。本工程采用的铝型材须为国产优质品牌产品，投标时须报品牌。本工程采用的Low-E中空玻璃，品牌须在江苏蓝星玻璃有限公司、苏州良盛特种玻璃有限公司、南京新宁耀玻璃实业有限公司、南京飞天玻璃实业有限公司、上海协华玻璃制品公司五家单位中选用，中标后不能再调整。本工程采用的五金件须在坚朗、杨氏立兴二个品牌产品中选用，中标后不能再调整。投标人投标时须提供以下材料的样板：铝型材、五金件、玻璃、中性硅酮密封胶。（投标须知正文结束）投标书致：南京*****房地产开发有限公司声明在视察*****项目工地及细阅*****联排住宅铝合金门窗工程招标文件及其补充、修改文件后，我司愿意按前述文件以本表格第2条所述的标价执行及完成上述招标文件所述要求。我司同意本表格第2条的标价在经招标人接纳为合同总价后，只会按合同规定而作出调整计算最后结算价。任何没有合同依据的因素皆不会影响已确定的合同总价。我司同意本表格第2条的工期在经招标人接纳为合同工期后，只会按合同规定而作出调整。任何没有合同依据的因素皆不会影响已确定的合同工期。招标文件内的天数，除另有说明外，均为日历天数。*****联排住宅铝合金门窗工程投标总价为：人民币元（￥元）；工期为自合约签订之日起的日历天（包括星期六、星期日、法定假期及恶劣天气的日子，及包括竣工验收的时间）。我司同意本标函的有效期为截至投标后90天，即2007年月日，对我司有约束力，招标人如在有效期内接纳，便构成有效合同，对双方均有约束力。直至另行签署正式合同为止，本标函一经招标人在有效期内接纳，便构成有效合同，对双方均有约束力。我司理解招标人不一定要接纳最低的回标或收到的任何回标，亦不须解释选择或否决任何回标的原因。我司同意在本标函获招标人接纳并接到中标通知书或委托意向书后日内提交履约保证书。履约保证书的格式及内容将与招标文件内的样本相若。我司确认本标函已充分考虑招标人已向我司发出的关于招标文件相关修改通知。我司确认即使在回标时注明有附加条款或建议等，仅供招标人参考用，而不会成为投标函的一部分。我司确认我司已完全按招标文件填妥并提交一切所需的资料。投标人名称（盖章）：营业执照号码：施工执照号码：法人代表或获授权代表签署：职务：电话：传真：日期：中国南京市鼓楼区东***【*****·凯旋门】项目联排住宅铝合金门窗工程合同协议条款甲方：南京*****房地产开发有限公司（发包人）注册地址：南京市***********莫愁街道胜棋街9号办公地址：南京市广州路189号民防大厦23楼公司联系人：*****电话：025-*****传真：025-****乙方：（承包人）注册地址：公司联系人：办公地址：电话：传真：鉴于甲方已取得政府批准发展【*****·凯旋门】项目，并已就联排住宅铝合金门窗工程进行了招标；乙方已经提供给甲方一份附有全部标价的工程量清单，并就本工程的合同总价、工期与发包人进行友好协商，达成一致意见。兹订立协议如下： 合同总价为人民币（大写）（￥元）。此合同总价需按合同文件的规定作出调整。其中：基本措施费：为人民币（大写）（￥元）工程实体费：为人民币（大写）（￥元）工期为30日历天，自2008年元月20日起计。工期需按合同文件的规定作出调整。本工程质量为按现行建筑工程质量检验评定标准规定的合格等级。乙方承诺在施工过程中将按甲方的指示做好文明施工和安全生产工作，否则由此造成业主/甲方信誉上或经济上的损失，甲方将按既定的管理规则予以处罚。本合同文件由以下几部分组成，各组成部分能够互相解释，互为补充与说明。其组成和解释如下：合同履行过程中，双方的补充协议条款；合同协议条款；中标通知书；招标议标期间往来函件；投标须知；专业工程施工合同条件；承包范围与工作内容；基本措施项目；工程量计算规则及单价说明；工程规范及技术要求；工程验收标准；合同图纸；工程量清单；合同附件招标、议标期间往来函件详列如下：发件方收件方函件日期函件编号函件内容摘要如合同文件各部分条款之间出现不一致，应按上述文件的顺序作优先解释。如依照上述文件无法作出合理的、合乎逻辑的解释，在不影响工程进度的情况下，由双方协商解决。协商不成的，按专业工程施工合同条件规定的争议解决方式处理。本合同协议条款中的“甲方”与合同文本中的“发包人”对应，“主承包人”履行“总承包人”的责任，“乙方”与合同文本中的“承包人”对应。合同文件正本两份，甲方与乙方各执一份；副本两份，甲方与乙方各执一份。正本、副本具备同等法律效力。特立此据。本协议由供需双方于年月日在南京*****房地产开发有限公司订立，并约定年月日合同签订后开始生效。授权书粘贴页：兹证明双方签订如下：甲方：南京*****房地产开发有限公司（章）法定代表人或授权代表签署姓名与职位（正楷）乙方：（章）法定代表人或授权代表签署姓名与职位（正楷）专业工程施工合同条件目录1. 定义 171.1 承包人 171.2 主承包人 171.3 总承包人 171.4 其他专业承包人 171.5 其他承包人 171.6 指定分包人 181.7 独立承包人 181.8 项目工程 181.9 合同工程 181.10 工程规范 181.11 完工 181.12 竣工 192. 合同文件 192.1 合同文件及解释顺序 192.2 适用法律和法规 192.3 适用标准、规范 202.4 图纸 203. 合同总价性质 203.1 项目和数量 203.2 单价包干 213.3 单价水平一致性 213.4 总价包干 213.5 增减工作 214. 清单完整性与工程数量 224.1 清单完整性 224.2 工程数量性质 224.3 工程数量减少 234.4 工程数量增加 235. 双方责任与保障 235.1 承包人对发包人的责任 235.2 承包人的保障 235.3 发包人对承包人的责任 235.4 发包人的保障 246. 法定责任 246.1 遵行法定要求 246.2 合同文件不符合法定要求 246.3 紧急情况 246.4 承包人责任免除 257. 开工及工期延误 257.1 开工日期 257.2 工期 257.3 阶段工期 257.4 由发包人/设计单位/监理单位/主（总）承包人/其他承包人／独立承包人原因造成的工期延误 267.5 承包人应尽最大努力防止工期延误及避免经济损失 267.6 构成工期延长的事项 267.7 审定工期延长的期限 277.8 减少工作或责任 287.9 缩短合同工期的限制事项 287.10 逾期竣工与赔偿 287.11 阶段工期未能完成 288. 施工进度 288.1 工程连续、均衡施工受到影响 298.2 进度计划 298.3 停工 298.4 加快施工进度及相关责任 309. 质量管理 309.1 样板工序 309.2 工序交接 309.3 技术交底 3110. 批准 3110.1 施工组织设计 3110.2 其他投标文件 3110.3 承包人提供的资料 3210.4 承包人建议工程变更 3210.5 承包人的专业职责 3211. 工程指令与执行指令 3311.1 承包人的负责人 3311.2 补充资料 3311.3 书面指令与口头指令的确认 3311.4 遵从指令 3311.5 承包人执行指令的费用 3311.6 呈报及审核执行指令费用的期限 3311.7 承包人不执行指令 3411.8 重新检验费用 3412. 安全生产责任 3412.1 发包人责任 3412.2 承包人责任 3512.3 损失 3512.4 遵守主（总）承包人安全产生管理规定 3512.5 安全事故连带责任 3512.6 安全施工方案审批 3513. 文明施工保证 3613.1 保证金限额与扣除 3613.2 保证金的使用 3613.3 保证金的返还 3614. 代工结算与索赔 3614.1 代工指令 3614.2 代工结算 3714.3 相互索赔 3715. 甲供材料 3715.1 甲供材料种类清单 3715.2 甲供材料数量核定及超供处理 3715.3 供货计划 3715.4 甲供材料退货责任 3815.5 质量责任 3815.6 质量检测责任 3816. 乙供材料 3816.1 报批 3816.2 替换 3916.3 材料替换产生的费用 3917. 付款 3917.1 预付款或备料款 3917.2 中期付款的审批与支付 3917.3 发包人未能按时付款之宽限期 4017.4 宽限期结束发包人未能付款 4017.5 发包人扣除的权利 4118. 承包人支付工资 4118.1 劳务合同 4118.2 拖欠工资责任 4118.3 提供支付证明 4119. 工程变更计价 4119.1 合同总价调整 4219.2 工程变更数量计算 4219.3 变更项目计价原则 4219.4 提供计价依据 4320. 税务与发票 4320.1 税种与税率 4320.2 发票 4320.3 代扣代缴承包人税金 4320.4 承包人避税 4421. 保修金 4421.1 保修金限额 4421.2 保修金扣除 4421.3 保修金的保管与支付 4422. 保留金 4522.1 保留金定义 4522.2 保留金限额 4522.3 保留金扣除 4522.4 保留金返还 4523. 结算 4523.1 结算期 4623.2 结算资料 4624. 保修期与保修责任 4624.1 保修期规定 4624.2 保修期延长 4624.3 保修责任 4625. 转让、转包与分包 4725.1 转让、转包 4725.2 分包 4725.3 发包人否决再分包 4725.4 因转让、转包与分包造成发包人损失 4726. 保险 4826.1 人身伤亡及财产损失责任 4826.2 工程保险及第三者保险 4826.3 雇员赔偿保险 4927. 终止合同 4927.1 承包人不履行责任 4927.2 承包人无力偿还债务 5027.3 行贿 5027.4 终止雇用后双方的权利及责任 5127.5 项目工程停止执行 5228. 仲裁 5228.1 协商及仲裁解决争议 5228.2 争议解决期间继续履行合同 52附表 54甲供材料设备种类清单 55主承包人为本专业工程提供的协调服务 55定义承包人指根据本专业工程施工合同文件被发包人接受、承包并实施本专业工程、具有相应资质的施工单位以及合法继承人。在行文上有别于“主承包人”、“总承包人”、“指定分包人”、“其他承包人”、“独立承包人”。主承包人指负责实施本项目土建工程、并为专业承包人、独立承包人以及部分甲供物资供货单位提供协调服务的施工单位。总承包人指负责实施本项目土建工程（或连同机电工程）、接受发包人指令与指定分包人签订指定分包工程合同、并为独立承包人以及部分甲供物资供货单位提供协调服务的施工单位。本合同文件中的总承包人与政府管理部门发出的许可文件中的总承包人（或总承包单位）并不一定具有相同的含义、职责、地位。其他专业承包人指与本专业工程承包人地位相同、承担并实施其他专业工程的施工单位。其他承包人指除本专业工程承包人以外的其他所有的施工单位，包括主（总）承包人。指定分包人指在总承包工程施工合同中约定由发包人选择确定、并指令由总承包人与其签订指定分包工程施工合同的施工单位。总承包人对于指定分包人的管理职责如同对自己选择确定的分包人行使管理职责一样，惟指定分包合同的解除和指定分包人的更换必须得到发包人的书面同意。独立承包人指负责实施公用事业管理部门、或本项目需与其系统接驳的机构所垄断承包的专业工程、直接与发包人签订施工合同的施工单位。主承包人和总承包人是否为独立承包人提供协调服务，以本合同条件附表约定为准。项目工程指本项目作为单位工程所包括的、发包人根据施工合同委托施工单位实施的所有工程，包括主（总）包工程。合同工程仅指本合同文件涵盖的全部工程内容以及其合理延伸的部分所组成的专业工程。在行文上，“本工程”名词如无特别说明，则指本合同工程，而非本项目。工程规范指本合同文件内的工程规范、工程说明、中华人民共和国现行标准与规范，以及在工程进行期间，由发包人/设计单位进一步提供的任何一般或详细工程规范与要求。完工指承包人完成合同工程的所有工作，使合同工程具备了进行验收的条件。竣工指合同工程完工后，发包人组织了工程验收，认定本工程质量符合合同文件规定和工程规范要求，承包人可以移交、发包人同意接收本工程。合同文件合同文件及解释顺序合同文件应能互相解释，互为说明。组成本合同的文件及优先解释顺序应如合同协议条款所述。但在任何时候，承包人向发包人提交的投标文件及随后的议标文件、或在施工过程中提交的任何供发包人批准的资料，如与招标文件要求不符或与发包人的指令或本意不符，而发包人又未作说明的，则不能视为发包人已接受或认可。承包人必须按招标文件要求和发包人的指令履行自己的责任和义务。合同履行中，双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。当合同文件内容含糊不清或不相一致时，在不影响工程正常进行的情况下，由双方协商解决。双方协商不成的，按照关于争议的约定处理。工程量清单按本合同文件中“工程量计算规则及单价说明”规定编制。但工程量清单中的数量于本合同只作参考性质，清单内任何字眼上或数量上的错误或遗漏皆不能使本合同无效，亦不会免除承包人按照合同图纸和工程规范执行全部或部份工程，或解除或减轻承包人按本合同所应承担的责任。适用法律和法规本合同文件适用国家的法律和对本工程有管辖权的各级政府颁布的行政法规，以及地方政府所属部门或授权机构发布的规定。需要特别明示的法律、行政法规，由双方在协议条款中约定。适用标准、规范双方可在协议条款内约定本工程适用的标准、规范的名称。未有约定的，按现行的国家、行业和地方标准、规范执行。标准、规范之间如有差异，则发包人有权指示承包人无条件执行较高标准，且无需为此支付任何额外的费用或延长承包人的工期。图纸发包人应按合同协议条款约定的日期和套数，向承包人提供图纸。承包人需要增加图纸套数的，如由发包人代为复制，则费用由承包人承担。承包人未经发包人同意，不得将本工程图纸转给第三人。本工程竣工后，承包人应按协议条款规定的日期和套数，向发包人提供竣工图纸和技术资料。承包人应在施工现场保留一套完整图纸，供发包人、设计单位、监理单位、总承包人及其他有关人员进行工程检查时使用。合同总价性质项目和数量合同总价以图纸、工程范围（本合同文件中已说明不包括的项目除外）及工程规范要求为准，工程量清单只作参考性质，其数量、单价、总价的任何错误、遗漏皆为承包人之风险，不作调整。但下述项目，暂以工程量清单所载的资料及数量为准并作为工程变更计价的基础，即使图纸未包括此等项目或显示的数量存有差异：所有暂定项目；所有暂定数量项目；所有清单载有而招标图纸遗漏的项目。上述三项其载于清单内的项目或数量虽已包括在本合同之内，但最终需按实际施工的数量进行调整。单价包干除非另有说明，任何项目单价或整项费用均为包干性质，即已包括人工费、材料费、机械费、工具费、检测试验费、施工管理费、公司经营管理费、保险、利润、国家及地方政府税收及收费、预期的市场价格的涨跌、汇率的变动、国家与地方政府政策发生变化，在限定的工期内完成施工项目及至整项专业工程，并达到合同规定的质量标准。单价水平一致性所有项目的单价或整项费用均视为正确无误，并且含有相同的费用计算标准和利润水平，在清单项目的数量发生不利于承包人的变化时，承包人不得寻找借口要求发包人调整相关项目单价。总价包干除非另有规定，承包人签订的合同总价包括执行和完成合同文件描述的本专业承包工程及其不可或缺的所有附带工作及费用，不论它们是否在合同文件中有所说明，亦不论它们是否在签订合同时可否预料到。增减工作发包人有权因工程实际需要或设计单位指示，增加或取消部分工程或部分项目，承包人应按本条款执行，并按实结算相应的工程款项，发包人不会因增减承包人合同范围内的工作而给予承包人额外的利润补偿。清单完整性与工程数量清单完整性工程量清单内容依据本专业工程的承包范围编制。承包范围以招标图纸和工程范围文字描述确定，清单内的项目即使有遗漏，承包人亦必须按承包范围完成本工程。不论设计文件是否说明，承包范围如何界定，亦不论工程量清单是否包括，按现行工程规范之强制性条款规定的工作项目视为已包括于本工程的承包范围之内，承包人必须完成。工作内容是否属于承包范围的判定原则承包范围已说明包括、而招标图纸未有显示、但工程量清单已列入的项目，属于本工程承包范围。承包范围已说明包括，而招标图纸亦有显示、但工程量清单未列入的项目，属于本工程承包范围。承包范围未明确说明包括，而招标图纸却有显示、且工程量清单已列入的项目，属于本工程承包范围。工程数量性质除3.1.1至3.1.3所述项目外，其余所有项目的数量，不论由发包人或承包人计算，亦不论该数量与合同图纸显示的实际数量有无差异，如无发包人变更指令，则视为固定数量，结算时均不再调整。工程数量减少如工程变更导致某项目数量减少或直接取消该项目，则减少的数量应按合同图纸重新计算，而不论工程量清单中是否包含此项目，亦不论重新计算的工程数量是多于还是少于工程量清单内该项目的数量，发包人将在合同总价中扣除按重新计算的工程数量乘以相应项目合同单价计算的金额。工程数量增加如工程变更导致某项目数量有所增加，则增加的数量仅根据变更指令与合同图纸之间的差异部分计算，而不是将相应项目重新计算得出。双方责任与保障承包人对发包人的责任承包人须为其违反合同对发包人负上全责。此等责任包括因承包人的疏忽、行动、遗漏或犯错而引致发包人根据主（总）包工程合同、其他专业工程合同和独立承包合同而需向主（总）承包人、其他专业承包人和独立承包人所负的责任。承包人的保障由主（总）承包人、其他承包人、独立承包人的疏忽、行动、遗漏或犯错而引致的问题，承包人无需为此等事项负责。造成承包人损失的，由责任方承担。发包人对承包人的责任发包人须为其疏忽、行动、遗漏或犯错向承包人负责。发包人的保障承包人应保障发包人不需因承包人的疏忽、行动、遗漏或犯错等而向主（承）承包人、其他承包人、独立承包人或任何其他机构或个人负责。法定责任遵行法定要求承包人须遵从政府、对本工程有管辖权或本工程需与其系统接驳的地方管理机关或公用事业单位的法律、规章、条例和通知，并向其提交所需的报告、申请和支付因承包本工程而须缴纳之有关法定费用、税项和社会劳动保险基金。若任何一方因对方未缴交其应缴纳的法定费用或税项或按法例规定而需代缴，责任方须补偿付款方所有费用及损失。若本工程因遵从法律或其他条例而需要变更，承包人应书面通知发包人，并详加解释。承包人在发出通知7天后收不到任何指令，便须遵从有关法例而变更，此等变更视为工程变更处理。承包人需遵从法律或其他条例之改变及免除发包人因此等改变而引起之诉讼。但合同总价及工期将不会因此等改变而调整（惟上述工程变更除外）。合同文件不符合法定要求若承包人发现本合同或指令与法定要求有抵触时，应立刻发文通知发包人。发包人自行发现有抵触地方时或在收到承包人通知7天内，应发出指令澄清。紧急情况紧急情况下，在未收到发包人指令前，承包人亦可遵行法定要求。与此同时，承包人应立刻将有关事项口头通知、并在2天内书面通知发包人。有关的材料及工作则视作为工程变更。承包人责任免除承包人只要履行通知义务，按合同文件及指令进行本工程及已经提供了所需的设施及服务，则不需为本工程不遵守法定要求而负责任。开工及工期延误开工日期开工日期由发包人在《中标通知书》中说明或在发包人签发的《开工令》中说明。承包人应按发包人的要求准时进行及完成合同工程。发包人有权决定合同工程分批开工，并分别确定开工和完工日期。工期工期为自开工日期始，至承包人完成合同文件规定的永久性工程，以及在施工过程中和完成永久性工程后继续照管，直至将本合同工程移交给发包人为止的时间。如果承包人于工厂内加工制作本工程所需的材料、半成品、成品以及运输所需时间计入工期，则承包人进入施工现场占用工地和工作空间的日期应作特别说明。阶段工期各阶段工期由发包人在协议条款或中标通知书中确定。在施工过程中，发包人有权根据项目工程和其他各项专业承包工程的工期目标和实际进度，适当调整本合同工程的各阶段工期目标，承包人必须遵照执行。由发包人/设计单位/监理单位/主（总）承包人/其他承包人／独立承包人原因造成的工期延误由发包人/设计单位/监理单位/主（总）承包人/其他承包人／独立承包人的行动、遗漏、犯错造成承包人工期延误，发包人给予工期延长，但停工、窝工、机具停止运转、租赁材料设备租期延长等损失发包人不予补偿。造成承包人连续停工14天或一个月内累计停工14天以上的，承包人损失补偿按“8.3停工”处理。承包人应尽最大努力防止工期延误及避免经济损失由发包人/设计单位/监理单位/主（总）承包人/其他承包人／独立承包人的行动、遗漏、犯错造成承包人工期延误，承包人应尽最大努力避免、减少工期延误及由此引致的经济损失。发包人在审核工期延长或经济补偿申请（不包括上款所述）时，将考虑承包人是否尽最大努力去防止延误和避免损失。构成工期延长的事项在发生下述事项时，承包人可向发包人提出工期延长申请：不可抗力，包括自然灾害、战争、空中飞行物体坠落、以及其他承包人引起的爆炸、火灾等意外灾害。影响到工地工作及施工质量的恶劣天气。“恶劣天气”是指大风、大雾、降雪、过量降雨、高温等当地正常气候、气象以外的情况，过低气温不属此列。政治骚动或动乱及罢工影响到本工程的任何工种或物料的准备、制造或运输。发包人发出的指令，包括对合同工程内任何部分工程的缓期执行、改变施工次序或执行时间的要求。发包人、设计单位对工程更改或变更对工期造成的延误。因发包人未能及时向承包人提供按合同规定应由发包人提供的图纸、技术要求等，实际造成承包人停工，而此停工又非承包人努力后可以避免的情形。因其他承包人原因造成本工程的延误。其他非承包人自身原因引起的延误，而承包人已采取一切有效的措施去避免或减少延误。由发包人雇用的人员所造成的延误。发包人未能按计划供应物料。发包人指示工程量增加。发包人、监理单位对已掩蔽的工程挖开检查或对任何工作或物料进行测试（包括查验后的修补），除非此等检查或测试证明有关的工作或物料不符合本合同的规定。发包人未在宽限期以前付款，经承包人追讨后14天内仍未付款。但只有当上述事项直接导致合同工程无法按时完工时，发包人才会考虑给予工期延长。而当任何事项的发生不对关键线路工序产生影响时，承包人不得提出工期延长申请。审定工期延长的期限发包人在收到承包人书面工期延长申请及所需资料后，28天内给予书面答复；承包人应对其书面申请的严肃性负责，任何明显不合理的申请，发包人将拒绝接收。减少工作或责任发包人、设计单位发出的指令如涉及减少承包人的工作或责任，发包人将在与承包人协商的前提下修订合同工程竣工日期，确定一个公平、合理的较短的工期，或在审定工期延长时，考虑此种因素确定一个较短的工期延长。缩短合同工期的限制事项除非发包人要求承包人加快施工进度或改变施工顺序以求缩短工期，或发出减少工作或责任的指令，否则不得缩短协议条款确定的合同工期。逾期竣工与赔偿如承包人在合同竣工日或修订后的合同竣工日仍未能竣工，则承包人应赔偿发包人的损失，而不论逾期竣工是否实际对发包人造成损失。赔偿额按附表所列的逾期赔偿率乘以实际竣工日与修订后的合同竣工日（如有修订）相差的天数计算。赔偿额由发包人在应付承包人的工程款项中扣除。阶段工期未能完成任何阶段工期的执行均适用于“逾期竣工与赔偿”条款。阶段工期未能完成，发包人有权按照该款规定计算赔偿额，并在承包人应得的中期付款中暂时扣除。所有暂扣的逾期赔偿额均可在下一阶段工程按期完成时得到清算，以决定发包人退还全部、部分或补足逾期赔偿额。施工进度工程连续、均衡施工受到影响承包人必须对合同工程受主（承）包人、其他承包人实际进度影响导致无法实现连续、均衡施工有所预计，并在合同工程受到影响时及时调整人工和机具设备数量，以避免自身遭受损失，或加快进度以保证合同工程和项目工程及时完工、竣工。进度计划发包人在发出中标通知书后的7天内，应向承包人提供主（总）包工程和与本合同工程相关的其他专业工程最新的施工进度计划，供承包人根据投标承诺编制本工程施工进度计划参考。承包人应在接受中标通知书后的14天内，向发包人提交份施工组织设计和工程进度计划。发包人应在收到该设计和计划后的7天内予以确认或提出修改意见。工程进度计划应对合同工程的全部施工作业提出总体上的施工方法、施工安排、作业顺序和时间表。施工进度计划应每月修订一次。对上月累计的实际进度滞后于计划进度的，承包人应提出专门的赶工措施，以保证在合同工期内完成本工程。停工因非承包人原因使得工程连续停工14天以上的，承包人可以将其人员和设备撤离工地。如果发包人不同意承包人撤离的，则应补偿承包人停工损失。撤离工地后工程复工的，承包人应获得不少于7天的复工准备期。因非承包人原因使得工程在一个月的周期内停工天数累计达14天以上的，承包人可以减少执行本工程的人员和设备。如果发包人不同意承包人减少人员和设备的，则应补偿承包人窝工人员和停止运转设备的损失。在本工程具备恢复正常施工条件后，承包人应获得不少于7天的复工准备期。不论是何种原因，使得本工程连续停工或在一个月周期内停工天数在14天以内的，承包人应自行承担停工、窝工损失，且不能获得复工准备期。加快施工进度及相关责任如果发包人认为合同工程或其任何部分的进度过慢，与进度计划不符或阻碍其他承包人正常进度，或不能按期竣工，则发包人可以书面形式通知承包人加快进度，或改变施工顺序，承包人应采取必要措施。如果承包人在接到通知后的14天内，未能采取加快工程进度的措施，致使实际工程进度进一步滞后；或承包人虽然采取了措施，但预计仍无法按期竣工，则发包人可终止合同，也可将合同工程中的一部分工作交由第三方完成。承包人既应承担由此增加的一切费用，也不能免除其根据合同约定应负的任何责任和义务。质量管理样板工序不论发包人是出于验证设计是否存在缺陷、材料选择是否符合理想效果、各承包人之间工序安排是否存在矛盾的需要，还是检验承包人工序操作是否符合规范要求、工序质量能否满足合同约定的质量标准，在发包人有需要时，承包人有绝对义务施工样板工序，而不得以样板工序工效低、材料消耗大、施工组织困难、对工期有不利影响为借口。工序交接需要接收其他承包人已完成的工序来实施工本合同工程工序的，承包人必须在限定的合理期限内对其他承包人移交的工序进行验收，并向发包人和移交工序的承包人提出意见，逾期未提出验收意见的，视为上道工序质量合格，不得成为承包人本合同工程工序质量不合格的借口而向发包人和其他承包人提出索赔。技术交底在任何工序实施之前，承包人必须向其操作班组进行书面技术交底。发包人需要向承包人进行技术交底的，承包人的专业工程师和作业班组负责人必须签字确认，并承诺保证工序质量符合技术交底的要求。批准施工组织设计不论承包人的施工组织设计如何编写及发包人如何批复，承包人所用于或将要用于本合同工程的人力、机具、周转材料等均应满足本合同的规定。即使发包人批准施工组织设计，在随后的施工过程中发现承包人所提供的人力、机械设备、周转材料等不足以满足工程进度需要，承包人必须无条件地增加人力、机械设备（或使用更高一级规格）、周转材料等。其他投标文件发包人认为承包人在投标时已完全对招标文件的要求做出承诺。不论合同文件解释顺序如何确定，如发包人未特别说明，任何投标文件中显示的、隐含的与招标文件不符的内容均不能视为发包人已默认或接受。承包人提供的资料由承包人向发包人提出的请求，涉及施工方法、顺序、材料替换、基本措施、工期变化的，发包人的批准不会减轻或免除承包人按本合同的原意应承担的合同及专业责任；如无特别说明，亦不表示或默认对承包人有经济补偿或工期延长的含意。承包人建议工程变更承包人建议工程变更，须经发包人批准。如变更引起费用增加，发包人不会给予补偿。如变更导致本工程不能完全实现原设计意图或降低了原有功能，且发包人同意，则节省的费用应从本合同总价中扣回。如变更不影响原设计意图或未降低原有功能，则节省的费用由发包人与承包人平等分享。承包人的专业职责发包人认为承包人是具备相应的专业资格及丰富的施工经验的，承包人判断如按已取得的图纸、资料、说明、或指令施工将要发生质量缺陷的，应停止或减缓施工，同时将此情况立即报告发包人请求决定。如发包人决定按原要求施工，承包人应予以执行，但不必为此负责。如作为一个专业的有经验的施工单位本应发现上述疑问或错漏而未发现，或已发现却隐瞒不报，并恶意地继续施工，导致质量缺陷、返工修复、工期延误、以及发包人和其他承包人经济损失与工期延误，概由承包人负责。承包人因自身失误，导致施工项目遗漏，并被其他工序覆盖的，则弥补遗漏项目导致其他承包人返工的损失由承包人承担。未经发包人协调，未与其他承包人配合，抢先施工，导致其他承包人返工的损失，由承包人承担。工程指令与执行指令承包人的负责人承包人应任命一位称职的负责人长驻工地，此负责人的人选应经发包人审批。任何发给此负责人的指令将视为已有效地发给承包人。补充资料在有需要时，发包人应向承包人提供指令、补充图纸、规范、资料、细节或其他本合同文件以外的资料，作为解释和详述本合同之用，以使承包人能按计划进行及完成本工程。书面指令与口头指令的确认所有指令应以书面形式发出。若发包人以书面以外的形式发出指令，发包人或承包人应在随后的3天之内以书面确认，否则无效。遵从指令承包人必须立刻绝对遵从所有发出的指令，不得以指令所涉及的费用未确定为借口不执行或拖延执行。承包人执行指令的费用承包人收到指令后可向发包人呈报执行该指令所要求的费用，经发包人审核后在最近一期中期付款中或经累积到一定数额后在随后最近一期中期付款中支付承包人。涉及合同总价减少的，发包人经与承包人协商一致后，修订合同总价。呈报及审核执行指令费用的期限承包人应于收到指令后14天内或完成指令后的7天内向发包人呈报费用申请，因编制费用申请的工作量大而不能在此期限内申报费用的，则承包人应在此期限内向发包人说明情况，并提出新的期限。发包人审核承包人费用申请的期限以自承包人收到指令至提出费用申请所需的时间为准，但不短于14天。承包人应对其所呈报的费用申请的严肃性负责，任何于合同毫无依据的、轻率的、不切实际的申请，发包人将拒绝接收，并立即退回。对此项工作造成的延误，发包人不会负责。承包人不执行指令当接到发包人的书面催促要求遵从某项指令3天内，承包人仍未能开始执行有关的工作（按工程实际情况不可能立即执行的除外），不论该指令属于合同范围内或合同外增加项目，发包人可雇用第三人去执行该指令，一切由此引起的属于合同内变更的费用，可从应支付或将会支付给承包人的款项中扣回或当作债务向承包人追讨；如此笔费用属于合同外增加部分，则视为承包人应得款项由发包人按本合同规定计算并加回合同总价，再按发包人与第三人协商的费用数额从承包人应得工程款项中扣除。重新检验费用如发包人发出指令要求承包人对已掩蔽的工程挖开检查或对任何工作或物料进行测试（包括查验后的修补），若此等检查或测试证明有关的工作或物料不符合本合同的规定，则有关费用（包括事后修补及对其他工程引致的修改费用）由承包人负责，否则由发包人承担相关费用。对于未经检查擅自掩蔽的工程，不论检验结果如何，费用均由承包人负责。安全生产责任发包人责任发包人应对其在施工现场的人员进行安全防护教育，并对他们的安全负责。在合同工程实施、完成及保修期间，发包人不得向承包人提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求。承包人责任承包人对合同工程的安全生产负责，向其操作人员提供必要的个人安全生产装备和防护物品。应对其在施工现场的人员进行安全防护教育，并应及时、如实报告生产安全事故。承包人违反上述规定或由于承包人原因造成的安全事故的，由承包人承担相应责任和费用，工期不予顺延。损失因承包人发生安全生产事故，造成发包人和其他承包人身伤亡和财产损失的，由承包人负责赔偿。遵守主（总）承包人安全产生管理规定承包人在施工现场必须遵守主（总）承包人关于安全生产的管理规定，在使用主（总）承包人提供的临时设施时，不得损坏其安全性能；不得损坏主（总）承包人于建筑物内设置的安全设施。否则由此引致的发包人和其他承包人的伤亡与财产损失，由承包人承担。安全事故连带责任对于承包人漠视、或拒不执行现场安全管理规定，导致施工现场发生重大伤亡事故，引起政府管理部门对主（总）承包人施以经济处罚的，承包人应为主（总）承包人承担相应的罚款。安全施工方案审批每当发包人有要求时，承包人应编制专项的安全施工方案，供发包人审批。否则，承包人不得擅自施工。文明施工保证保证金限额与扣除文明施工保证金限额为合同（暂定）总价的1%，在中期付款中分不超过3次扣除。保证金的使用当承包人不执行或不按规定时间或期限执行发包人关于文明施工的指示和承包人自己的承诺，发包人被迫雇用第三人代承包人执行文明施工项目时，发包人才会动用保证金支付第三人的文明施工费用。保证金的返还合同工程竣工后保证金即可返还。竣工前保证金是否可以分批返还由发包人根据合同工程特点和承包人在文明施工方面的履约情况决定。代工结算与索赔代工指令按合同文件规定应由承包人完成的遗漏项目、工程变更、返工、缺陷修复、安全文明施工、以及在承包范围基础上合理增加的工作，承包人拒不执行发包人指令的，发包人可按“承包人不执行指令”条款规定发出代工指令。承包人损坏其他承包人材料、半成品、成品、已完工程的，由承包人自行修复。承包人不执行修复责任的，由发包人发出代工指令，决定委托损坏项目所属承包人或任何其他承包人修复。代工结算代工结算在发包人与受委托的代工承包人之间进行。本合同内的任何数量、单价或总价均不成为代工结算的依据。承包人可以参加代工项目数量的计量与核对，但代工项目价格由发包人与代工承包人根据市场行情和现场实际条件商定，随代工指令一同抄送承包人。相互索赔提出索赔的承包人需在取得发包人关于相互索赔意见后7天内，呈报索赔费用，以便发包人及时在各承包人之间清偿索赔费用。逾期呈报导致被索赔承包人工程余款不足以抵偿的，发包人不负责任。被索赔的承包人必须书面签收索赔文件。甲供材料甲供材料种类清单发包人供应的材料设备种类将在附表中列明，其价值不含于本合同总价中。甲供材料数量核定及超供处理甲供材料的数量以工程量清单数量加承包人投标时填报的损耗量之和为准。因清单数量不足、损耗量不足导致承包人超领的部分，发包人将按材料设备单价的20%另向承包人收取采购管理费用，并将在应支付给承包人的最近一笔工程款中直接扣除。供货计划承包人应于甲供材料的货期之前提前28天向发包人提交甲供材料供货计划。供货计划应该说明每批货物的数量和到货日期。计划到货日期精度不得超过7天。因工程变更引起甲供材料数量增加，导致原供货计划数量不足以按时完成阶段工程或合同工程的，则承包人在收到工程变更指令后的7天内，必须向发包人提出新的或补充的供货计划。甲供材料退货责任承包人须对其需求的甲供材料数量的准确性负责，发包人并不保证将承包人剩余的甲供材料向供货商作退货处理，如果由此产生承包人经济损失，发包人不负责任。因工程变更导致甲供材料用量减少，而原供货计划经发包人批准后已经执行完成的，承包人不必为此部分剩余甲供材料退货事项负责。质量责任甲供材料的质量责任由发包人负责，其施工工艺或安装质量由承包人负责。需要供货商进行材料、设备施工、安装、和使用方法培训的，承包人可向发包人书面提出。因承包人施工、安装、使用方法不当导致甲供材料损坏或报废的，由承包人承担损失。质量检测责任如无特别说明，承包人对于甲供材料的质量没有委托专门机构进行检测的责任。但承包人在使用甲供材料之前，应进行基本的检查，包括用肉眼进行外观判断、用简单计量工具（尺、称）加以复核。承包人在使用甲供材料之前，未经基本检查即盲目使用，造成材料损坏、报废的，由承包人承担损失。乙供材料报批除非材料或设备的品牌、规格已由发包人在招标时指定或于议标过程中由发包人与承包人商定，一切材料或设备在使用前均应由承包人向发包人申报品牌、规格以供发包人审核批准。发包人有绝对的权利否定承包人申报、推荐或建议使用的材料或设备，既使该材料或设备符合现行技术标准、出厂质量合格或可以通过试验检测机构的试验或检测。任何未经批准的材料或设备不得使用。替换已经批准的材料和设备，如果承包人要求替换的，必须向发包人提出书面申请。未经批准即已经使用的材料和设备，发包人有权要求承包人拆除，由此引起的经济损失和工期延误概由承包人负责。如果发包人要求对材料设备进行检测，则不论检测结果是否符合合同文件和规范要求，检测费用概由承包人承担。材料替换产生的费用发包人有绝对的权力否决承包人的材料设备替换要求，除非是该种材料设备已经停产、或在承包人合理安排的采购计划内厂商产能无法满足本工程需要。对于由承包人完全自主采购的材料设备，如果发包人批准进行替换，则由此增加的差价由承包人承担；减少的差价将从合同总价中扣回。付款预付款或备料款除非另有说明，本工程无预付款或备料款。中期付款的审批与支付承包人须根据发包人提供的格式及要求的详细资料，按附表规定的日期向发包人提出付款申请。在收到承包人中期付款申请后，若发包人认为中期付款申请所述之金额不符合本合同规定时，有权根据合同规定确定合理的中期付款金额或要求承包人重新申请。中期付款审批期限为28天，自承包人提出或经发包人要求后重新提出付款申请之日起计。发包人将在此期限内通知承包人本期应得款项。中期付款申请及批准证书中所示的付款金额，是承包人截至申请当日累计已完成的工程总值及当时现场材料价值之总和减去保修金、保留金、应扣回的预付款及其他由发包人垫付的款项（如有）和发包人累计已支付款项后的数额。中期付款申请所包括的物料是指本合同所指定之永久物料，并须合理地、适当地和非过早地送到或安放在施工现场或邻近地区及对天气或其他自然或人为灾害采取了充分的保护措施。一切临时用的物料，将不计算在中期付款内。发包人在完成付款申请审批后的14天内，支付承包人当期应得工程款项。除非另有说明，发包人以转帐支票支付承包人，而不论承包人何时何地于任何银行帐户进帐。发包人未能按时付款之宽限期如发包人未能按规定期限付款，则随后的14天视为宽限期。在宽限期内，承包人不得行使任何追讨直至停工追讨的权利，而应维持正常施工。宽限期结束发包人未能付款如发包人未能在宽限期结束前付款，承包人可向发包人发出追讨通知。如发包人在收到该通知后14天内仍不付款，承包人可以（这并不损害承包人的其他权益或补偿）暂停执行本工程直至收到欠款。暂停的时间作工期延长处理，而不当作承包人应负责的延误。发包人扣除的权利不论合同文件怎样说明，发包人有权从应支付给承包人的款项中（包括保修金、保留金）扣除或抵销承包人按本合同应付给发包人的任何款项。承包人支付工资劳务合同承包人应完善雇佣员工劳务注册手续，并与其订立劳务合同，为其员工制作工作证。工作证由发包人、承包人共同盖章、签发。拖欠工资责任承包人应按时足额向雇员支付劳务工资。因承包人拖欠其雇员工资而造成群体性示威、游行等一切责任，由承包人承担。对发包人和其他承包人造成损失或导致工期延误的，应赔偿损失，且工期不予延长。因发包人拖欠承包人工程款而引起承包人拖欠其雇员工资的一切责任，由发包人承担。提供支付证明承包人在每次领取工程款之前，必须向发包人提供相关证据，证明其此前领取的工程款中的合理部分已用于支付其员工的应得薪金。承包人不能提供证据的，发包人有权暂停支付当期工程款，直至承包人连同其员工代表一同向发包人做出承诺。工程变更计价合同总价调整按本合同规定审批任何加帐或减帐后，或发包人指示增减承包人工作范围后，应对合同总价予以相应的调整，并在最新一期的中期付款中考虑此笔金额。工程变更数量计算见“清单完整性与工程数量”条款。变更项目计价原则除非另有约定，工程变更的单价计算方法如下：与合同内项目性质相似、施工环境相似的工作以承包人所填报的单价计算。若性质不相似或施工环境不相似的，则以承包人所填报的单价为计算基础，合理换算，否则以公平的价格计算。减去的工作亦以承包人所填报的单价计算。工程变更涉及工程量变化的，按“工程量计算规则及单价说明”计算。按上述规定计价时，不包括工程进度受干扰的损失和支出或按其他条款所计算的补偿。公平的价格是指符合承包人合同总价中管理、利润、税费水平的单项价格。为便于计价，特此规定：一般项目以人工费、材料费、机械使用费三项为基础，乘以12%综合费率。综合费率中已包括一般基本措施费、工地及公司管理费、保险、公司利润、所有税金及收费等。如涉及特殊的措施（即现有基本措施不足以满足施工需要），其费用另行商定。对于主材为采购成品、基本不需任何加工即可应用的，主材部分只计3%采购保管费及公司费用而不再参与计取12%的综合费率，税金另计。提供计价依据在发包人有要求时，承包人应提供真实的、合法的物资采购、雇用劳务、机械设备租赁等发票、收据、付款凭证、完税证明、或政府收费证明等。发包人有权复制并保留复制件。税务与发票税种与税率无论本合同如何规定，承包人如何填报价格、如何分析单价组成、合同总价如何确定，发包人均不认可承包人因承包本工程所适用的税种和税率，合同总价亦不因承包人交纳的税收与其投标时预料的有所不同而调整。本条款适用于政府收费。发票承包人在取得付款时应提供符合合同内容的相应发票。发票所示的金额应为当期工程完成额，不扣除保修金、保留金。发票种类不符合要求，发包人有权不支付任何款项。发包人与承包人对发票种类的认定意见不同时，由工程所在地税务机关决定。承包人提供的发票不扣除减款项目。减款项目包括：水费与排污费、电费、保安费、现场施工管理所需分摊的费用、罚款、索赔与被索赔费用、代工、卫生保证金、招标管理费、印花税等。代扣代缴承包人税金根据工程所在地税务机关有关税收征管规定，如发包人成为承包人应纳税金义务扣缴人的，发包人将在支付承包人应得款项时扣付该笔税金。承包人避税发包人无任何义务为承包人避税（不论是否合法）做出努力。保修金保修金限额本工程保修金限额为合同总价的5%。保修金数额截至千位，即不足一千元的计一千元。保修金扣除发包人在支付承包人工程款项时，可扣除当期已完成工程和物料价值的10%作为保修金，直至扣除的金额达到保修金限额为止。保修金的保管与支付发包人对保修金的权益只是保管性质，并没有投资使其增值的责任。发包人若根据本合同有权从应支付或将会支付给承包人的款项中作任何扣除时，可从保修金中扣除。承包人在完成保修责任后，方可申请返还保修金余额。发包人将在14天内办理完成支付手续。对于保修期为2年的工程，承包人在完成第一年保修责任后，可向发包人申请支付扣除按结算总额计算的保修金数额的50%作为第二年保修金后的余额部分。对于保修期为1年的工程，即使承包人已完成保修责任，保修金也必须在双方完成结算后支付。对于保修期为2年的工程，在申请第一年保修金返还时，如结算尚未完成，则第二年的保修金将按承包人申报的结算金额计取2.5%扣除，余额部分先行返还承包人。承包人未申报结算的，则第一年保修金暂不支付。保留金保留金定义指工程竣工前为保证承包人完成后续工程而从已完成的工程款项中留存的保证资金。保留金限额本工程的保留金限额为合同总价的5%。保留金数额截至千位，即不足一千元的计一千元。保留金扣除发包人在支付承包人工程款项时，可扣除当期已完成工程和物料价值的10%作为保留金，直至扣除的金额达到保留金限额为止。保留金返还承包人在完成本工程后，发包人在支付最近一期工程款时，应返还保留金。结算结算期结算期限见附表。结算资料本工程的结算须在竣工及承包人提供竣工资料后，在结算期内由双方完成。发包人审核结算的时间应不短于承包人准备结算文件的时间。保修期与保修责任保修期规定保修期限见附表。保修期延长在保修期内出现下述情况：合同工程质量出现系统性缺陷，即同类缺陷出现5次及以上；或单个或多个缺陷项目价值达合同工程结算总价的5%以上；修复的项目在技术上需要时间验证其使用功能则保修期应作适当延长。延长的期限以原保修期的50%为限，在保修延长期内，扣留的保修金按缺陷项目价值的10%计算。保修责任因材料或操作工艺不符合本合同的规定而在附表中指定的缺陷保修期内出现的任何缺陷，发包人、设计单位将在不超过上述缺陷保修期届满前14天内通知承包人，而承包人应在收到通知后的合理期限内自费修复该项缺陷。若承包人在上述指定时间内未能完成缺陷项目的修复工作，或经发包人书面证实为无故拖延，则发包人有权雇佣其他机构或人士进行修复和完成剩余工程。承包人将负责补偿所有发包人因此而蒙受的工期和经济损失。转让、转包与分包转让、转包承包人在未经发包人书面许可前，不得将本合同转让、转包。分包承包人在未经发包人书面许可前，不得将将本合同或其中的任何部分分包。发包人否决再分包经发包人书面批准的分包人，若其实际完成的工作不符合合同规定，则发包人有权通知承包人，要求其终止和更换分包人。所有因此引致的分包人与承包人之间的经济纠纷与发包人无关。因转让、转包与分包造成发包人损失因承包人擅自转让、转包、分包本合同或其中任何部分，发包人有权独自决定是否终止本合同。如发包人决定终止本合同，则发包人将停止支付承包人任何工程款项。只有当承包人清偿因其转让、转包、分包本合同造成的发包人的损失后，或当作承包人欠款并由发包人在其应支付承包人款项中扣除后，如有余额，方可支付承包人；不足部分将作为承包人的所欠债务向承包人追讨。保险人身伤亡及财产损失责任承包人须对与本工程有关或本工程引致的人身伤亡和财产损失的费用、责任、损失、索偿或诉讼负责任，并须保障发包人免负此类责任，惟有关伤亡和损失必须是承包人、其雇员或代理人或是任何分包人、其雇员或代理人的疏忽、遗漏或过失所引致的。工程保险及第三者保险发包人已为本工程投保建筑工程一切险及第三者责任险，承包人按本合同规定应承担的义务、工作和责任，并不会因为投有保险而受影响或减低。发包人将为承包人提供保单及条款一份。承包人须积极地遵从保险条款和承保人关于解决索偿、追讨损失、防止意外、安全措施、事故发生后补救和减低损失的措施和提供必要证明的一切合理要求。承包人应承担因未能遵从有关要求而造成的一切后果。该保险若有若干不负责项目或限制和免赔额，承包人须承担保险单内规定的免赔额、不负责项目或限制的费用。若承包人认为此赔偿额未能保障他在合同内的责任，可自费提高赔偿限额。保险期若因承包人的过失而需延长，承包人须自费延长该保险。保险期若因任何其他原因而需延长，将由发包人延长保险，但因此而增加的保险费用须由直接责任者承担。承包人应承担因被盗窃及物料在送抵工地前受损而造成的全部损失。发包人投保项目范围内的任何索赔均应直接向受保之保险公司索赔。承包人承担保险公司拒绝赔偿或赔偿不足的任何经济责任。雇员赔偿保险承包人须对其工作人员的意外或伤亡负全责。发包人对任何承包人的雇员或其他人的意外或伤亡，不论该人是受雇于承包人或其分包人，皆不负任何法律上的赔偿责任。承包人须保障发包人免负任何有关的索偿、要求、诉讼、成本、费用和支出。承包人须为自己和受雇于工地上或在当地任何地方从事与本工程有关的工作的所有雇员或其他人的所有责任投有及维持所需的保险。该保险须向发包人书面批准的承保人投保，而保险单和收据须在开工前交发包人查验。保险期须由本工程开工至保修期结束或直至任何其他工作（包括缺陷的修补）的完成为止。若承包人未能按本条款投有或维持保险，发包人可对未有投保的风险自行投保，并将已缴交的保险费用在应支付或将会支付给承包人的款项中扣除。终止合同承包人不履行责任若承包人犯有如下违约事项：本工程完成前无理停工；或未能有规律和不懈地执行本工程；或所完成的工作不符合合同要求，经发包人责令整改后仍不符合要求；或未能执行安全措施方案；或拒绝遵从或顽固地漠视发包人的指令（不论指令涉及的费用是否已确定）；或未经发包人许可，转让、转包、分包本合同；则发包人可以书面形式通知承包人其违约事项。若承包人于收到该通知3天后仍继续其违约事项，或在日后任何时间重复该违约事项（不论以前曾重复与否），发包人可于承包人继续违约或重复违约后3天内以书面形式通知承包人终止本合同。发包人行使终止合同的权利并不影响他拥有的其他权利或补偿。承包人无力偿还债务若承包人破产、或与其债权人作安排、或收到清盘命令、或通过自动清盘决定（为重组而清盘则除外）、或委派了接管人或管理人、或浮动抵押物已由接受抵押人或其代表接管，则承包人按本合同的雇用将自动停止，但若发包人与承包人或其破产托管人、清盘人、接管人或管理人达成协议则承包人的雇用可以恢复及继续。行贿若承包人或其雇员、代理人员代表承包人向发包人/设计单位/监理单位/任何人员允诺或提供任何回扣、利益、报酬或贿赂，发包人有权终止与承包人的合同关系。终止雇用后双方的权利及责任若承包人的雇用如前所述终止，在未恢复和继续前，发包人及承包人的个别权利和义务如下：发包人可雇用及支付其他人去执行和完成本工程，该机构或人士可出入工地，并可使用送至和放在工地上或邻近或承包人提供的中转场地供本工程用的临时建筑物、机械、工具、设备和物料，亦可以购买执行和完成本工程所需的物料。除非终止雇用的原因是承包人破产或收到清盘命令或通过自动清盘决定（为重组而清盘则除外），若发包人在终止雇用后7天内作出要求，承包人须将任何为本工程供货或施工的合同之利益免费转让给发包人，但有关供货商或分包人有权对发包人的任何再转让提出合理的反对。在任何情况下，为本工程而送到的物料或执行了的工作的费用，只要承包人未予支付，发包人便可以支付给供货商或分包人。承包人在发包人要求时（但不能在要求之前）须将他拥有或租赁的临时建筑物、机械、工具、设备和物料迁离工地。若在提出要求后合理的时间内，承包人仍未执行，发包人可以（且无需对任何损失或破坏负责）迁离和出售承包人任何前述的财物，并将出售所得收入减除费用后转归承包人。承包人须补偿发包人因终止雇用承包人所招致的任何直接损失。在本工程完成及有关费用确定前，发包人不必再付任何款项予承包人。但在本工程完成及其账目在合理时间内结算完毕后，发包人须确定其正当支出的费用和因终止雇用所蒙受的直接损失和/或费用总额，若该总额加上终止雇用前支付给承包人的金额超过假若本合同正常完成时应支付的款项时，两者差额将成为承包人须偿还给发包人的债项；如若少于本合同正常完成时应支付的款项，则两者差额将成为发包人须偿还给承包人的债项。项目工程停止执行由于政府机关或发包人原因，项目工程被终止执行时，本专业工程承包合同亦自行终止。承包人有收取下列款项的权利：合同终止前已完成工程的费用；合同终止前承包人已开展但仍未完成之工程的费用；为完成本工程而送到工地的合格物料的费用。该等物料的所有权依据合同规定已移交于发包人。承包人将临时建筑物、机械、工具、设备或物料搬离工地的合理费用。仲裁协商及仲裁解决争议在本合同执行期间，发包人与承包人如发生争议，应及时协商解决。若协商不成，可向附表列明的仲裁委员会提请促裁。仲裁的裁决是终局的，对双方均有约束力。仲裁费用由败诉方承担。争议解决期间继续履行合同除非双方一致书面同意，否则不能在本工程完成前、或承包人雇用终止前、或承包人放弃本工程前进行仲裁。虽然提交了仲裁，承包人须遵从及继续遵从任何与受仲裁问题有关的工程指令或决定，直至仲裁人有所裁决为止。

附表开工日《中标通知书》或《开工令》确定的日期完工日自开工日起按总工期及修订后的总工期推算的工期逾期赔偿率每天人民币1,000.00元，不足一天亦按一天计工程款支付方式本合同无预付款。按形象进度支付工程款：①本合同规定的铝合金门窗窗扇安装完成后，甲方支付乙方至合同价款的60%。②本合同规定的铝合金门窗及百叶窗安装全部完工，达到验收条件，甲方支付乙方至合同价款的80%。③本合同规定的铝合金门窗及百叶窗全部安装完成并通过质检部门、甲方及监理验收，并取得甲方竣工验收单，办完结算后一个月内，甲方支付乙方至最终结算款的95％。④质保期满，乙方履行完质保责任无任何质量问题，甲方将余款一次付清。工程款支付条件签订完合同；提交《付款申请书》（申请保修金须同时提交《保修金结算审批表》）；核对完已完工程造价扣除临时水电费、甲供材超供费、现场奖罚（工期、质量、现场文明等）；提供与已完工程造价等额的合法建筑业发票。补充预算须通过审批方可进入付款。付款申请日每月25日付款申请审批期限付款申请提交后七天付款期限付款申请审批后七天付款宽限期付款期限截止后七天付款申请间隔一个月文明施工保证金合同总价的百分之一保修金限额合同总价的百分之五结算期六个月保修期（非结构工程）24个月保留金限额合同总价的百分之五仲裁机构南京市仲裁委员会主承包人为本专业工程提供的协调服务序号内容所有室内工程承包人必须清除和搬走自己在施工过程中产生的所有垃圾（包括工程变更及增加工程产生的垃圾），并按发包人\主承包人的要求将垃圾清运至垃圾集中收集站中，再由主承包人负责外运。在任何时候垃圾清运或外运的间隔时间不得长于三（3）天。主承包人应在自己承包的工程竣工并办理移交前，采取各种适当的保护措施防备其他外界因素（如人为破坏、恶劣天气等）对所有其他室内承包人已竣工并已办理移交的工程和材料的损坏。因此引起的费用应视作已包括在开办费内。另：在主承包人竣工并办理移交前，所有发包人指定的其他室内承包工程，除铝合金门窗工程分框料安装、玻璃安装两个阶段外，其他的都在竣工后一次性移交给主承包人。主承包人应采取各种适当的保卫措施对整个施工现场的安全保卫负责，包括整个施工现场的围闭、出入口大门的安全管理及保留足够的保安员保护工程、材料、施工机械等，并采取一切措施以确保未经其允许之人士不能进入工地范围。所有其他承包人应服从主承包人对于现场安全保卫的管理，但并不意味所有其他承包人免于承担工程、材料、配件、施工机械等遭受损失或损坏的责任。提供现场内的道路和走道给其他承包人共同使用，为其他承包人提供合理的施工作业空间。提供自己在现场内的脚手架、支撑、爬梯、工作台等给其他承包人共同使用。提供其他承包人为保证施工安全所需的围板、围网、护栏等。在已按发包人要求布置的照明系统上，在其他承包人施工需要时，提供照明（包括地下室及主楼室内照明）。提供现场施工用水（包括其它承包人的专业试水），但不包括其他承包人的办公及生活用水。另：铝门窗单位的专业试水由铝门窗承包单位负责，自行挂分表计费。提供现场施工用电，但不包括办公及生活用电；提供其他承包人试验、系统调试所需负荷。另:地下室范围内的消防工程现场施工用电由消防工程承包单位负责，自行挂分表计费。在建筑物内提供其他承包人合理施工所需的水电管线接驳点，并负责维修使其处于良好的使用状态。接驳点(即配电箱，含地库范围)在楼层内的设置间隔至多不超过三层。提供临时厕所、其他卫生设施给其他承包人共同使用。提供工程现场内现有的机械设备及操作人员（包括但不限于塔吊、人货电梯、井架、拔杆等）给其他分包人作卸货、水平、垂直运输之用。保持与其他承包人的密切联系，了解其他分包工程的进度计划和特殊要求，做到相互配合；在编制施工进度计划时应考虑到与其他承包人的协调配合和穿插施工，及因与其他承包人在同一工作面内共同施工可能导致的工效损失；对各自施工图纸之间、施工计划、施工工序之间的矛盾找出解决办法，或及时提交发包人\监理单位解决。如主承包人未能执行该项服务，则应承担相应的材料、返工和工期损失。在隐蔽工程覆盖前，留出合理的时间以便其他承包人能够完成管线、套筒、铁件等预埋，与其他承包人确定预留孔洞的位置。如主承包人未能执行该项服务，则应承担相应的材料、返工和工期损失。随施工进度，按照发包人的指示及对做法的要求，对各种用途的孔、洞（包括电梯门洞等）、其他承包人完成项目与结构\建筑之间的各种不同大小的缝隙（包括铝合金门窗与结构\建筑之间的缝隙、各种套管与结构\建筑之间的缝隙，各种门体与结构\建筑之间的缝隙等）、墙面开槽及其他类似部位，用水泥砂浆或其他辅助材料塞堵填实抹平，最后完成抹灰收口工作。另：各种门体与结构\建筑之间的灌浆或预制砼块工作亦须由主承包人负责完成。提供标高、定位的基准点、线给其他承包人进行定位和施