第4篇专用条款防洪渠

第4篇合同专用条款 目录第4篇合同专用条款 1一、词语定义及合同文件 4２、合同文件及解释顺序 4３、语言文字和适用法律、标准及规范 4４、图纸 5二、双方一般权利和义务 5５、工程师 5７、项目经理 6８、发包人工作 6９、承包人工作 8三、施工组织设计和工期 10１０、进度计划 10１３、工期延误 11四、质量与验收 11１７、隐蔽工程和中间验收 11１９、工程试车 11五、安全施工 11六、合同价款与支付 11２３、合同价款及调整 11２４、工程预付款 12２５、工程量确认 13２６、工程款（进度款）支付 13七、材料设备供应 13２７、发包人供应 13２８、承包人采购材料设备 14八、工程变更 14九、竣工验收与结算 14３２、竣工验收 14３4、质量保修 14十、违约、索赔和争议 15３５、违约 15３７、争议 15十一、其他 16３８、工程分包 16３９、不可抗力 16４０、保险 16４１、担保 16４６、合同份数 18４７、补充条款 18以下各合同专用条款应与根据由国家建设部和工商行政管理局制定的《建设工程施工合同》(GF-1999-0201)之通用条款(以下简称‘通用条款’)互相参照解释。合同专用条款是对合同通用条款的有关条款的补充、删改或具体化，应对照合同通用条款中同一编号的条和款一起阅读和理解。如果在合同文件任何部分，引用某条款号时(没有指明专用条款或通用条款)，被引用的条款指同一条款号的专用条款和通用条款的总称。如果合同专用条款与通用条款有不符之处，以合同专用条款为准。一、词语定义及合同文件２、合同文件及解释顺序合同文件组成及解释顺序如下：（1）合同协议书及附件（2）中标通知书（3）招标文件及答疑资料文件（4）投标书及投标书附录（5）承包人投标时所作的申明、承诺、澄清及答复资料等（6）合同专用条款（7）合同通用条款（8）标准、规范及有关技术文件（9）图纸（10）经双方确认的有标价的投标报价书（11）双方有关工程的洽商、变更等书面记录和文件（12）发包人或工程师有关通知及工程会议纪要（13）经双方确认的工程进行过程中的有关信件、数据电文（电报、电传、传真、电子书据交换和电子邮件）３、语言文字和适用法律、标准及规范3.1本合同除使用汉语外，还使用/语言文字。3.2需要明示的法律、法规、规章：《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《新疆维吾尔自治区建筑市场管理条例》等现行与本合同文件有关的所有法律、法规、规章。3.3适用标准、规范适用标准、规范的名称：设计文件中明确的规范及国家、行业及工程所在地地方现行规范及标准国家、行业及工程所在地地方标准、规范存在不一致时，约定选用的标准、规范名称：当国家、行业及工程所在地地方标准、规范存在不一致时，约定采用的标准应按较高标准执行，除非设计另有规定。发包人提供标准、规范的时间：承包人自备标准、规范国内没有相应标准、规范时的约定（可另附）：以设计文件和产品说明书为准或双方约定的技术标准为验收依据。４、图纸4.1发包人向承包人提供图纸套数：4套施工图_____________________发包人向承包人提供图纸日期和套数：合同签订后7天内发包人对工程的保密要求和保密期限：未取得发包人同意，承包人不得外传本工程的详细建设情况和相关技术资料。本工程所产生的全部资料、数据、成果、文件、图纸、照片、模型及版权的拥有权属于发包人，除用于工程或获得发包人授权或允许外，不得用作任何其他用途。使用国外图纸的要求及费用承担：/二、双方一般权利和义务５、工程师5.2监理单位委派的工程师姓名：________________职务：________________发包人委托的职权：_____现场全面管理___需要取得发包人批准才能行使的职权：⑴.发布开工令、停工令、复工令；⑵.向设计人或承包人提出建议且提出的建议可能会提高工程造价或延误工期；⑶.对本工程任何形式、数量、质量、价款和内容上的变动；⑷.对合同约定的承包人职责和义务进行变更；⑸.提出或批准索赔；⑹.支付工程款；(7)批准改变工程质量验收的标准(8)批准延长工期(9)批准涉及到增加合同价款的变更(10)批准施工程序的重大变更(11)批准重要部位的设计变更(12)合同条款中明确约定应取得发包人批准的其他权力；(13)专用条款中明确的其他需经发包人批准的权力。5.3发包人派驻的工程师姓名：**职务：工程师职权：工程全过程的管理与协调5.6不实行监理的，工程师的职权：不适用７、项目经理

姓名：职务：_８、发包人工作8.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：__已经具备施工条件______（2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：_施工场地内施工所需水、电的接驳地点已接至发包人指定地点；施工场地内施工所需通讯的接驳地点由承包人自行与电信部门联系（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：__已经具备（4）工程地质和地下管线资料的提供时间：_/（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：/_（6）水准点与座标控制点交验要求：(a)原始基准点和基准线的复核:在从雇主和工程师处接收原始基准点和基准线后，承包人应立即进行独立的测量复核，并在收到之日起的15天内，提出专项书面复核报告，报工程师批准后，才可应用于后续施工；工程师在审批过程中，应独立进行抽样复核；如果在复核中发现任何错误，承包人应自费进行修正；因基准点和基准线的错误导致的任何延误和返工，无论是否由发包人和工程师提供的原始基准点和基准线的错误引起，均须由承包人承担；(b)施工控制点的加密:在按照(a)条规定对原始基准点和基准线复核无误，并经工程师批准后，承包人应按照施工需要布设并加密施工控制点，以满足施工需要，该加密方案应经事先工程师批准；加密后的测量报告应专门报送工程师批准，工程师在审批过程中应独立进行点位复核；(c)施工过程的定位和放线:在任何分项工程施工前，承包人应根据原始基准点和基准线，以及经工程师批准的施工控制点，对任何分项工程进行定位和放线，该测量数据应作为工程师批准任何分项工程开工报告的必要条件。此外，承包人还应在施工期间，或工程师要求的任何时间，对整个工程的垂直和水平方向的位置和标高、各楼板和层面板标高的准确性进行复核和校对，并编制测量报告。若发现工程的位置和标高、尺寸或定线中有任何错误，承包人应立即予以纠正，并承担纠正费用。(d)承包人应负责保护和维护所有的基准点和基准线，如果任何点位发生移位或破坏，承包人应立即准确地进行恢复；(e)所有分包人使用的基准点和基准线均由承包人负责提供，由分包人进行复核；(f)所有的放线和测量工作均须由具有相应资格证书和足够经验的测量工程师及人员执行，该类人员的证明资料，应随同相应的测量报告，一并经工程师审查；(g)在工程师要求时，承包人须为工程师提供作检验标高及放线工作提供一切劳务和设备。工程师的任何检验和复核不免除承包人对测量准确性的任何责任；(h)承包人必须根据工程师得要求为发包人确定得其他承包人提供基准点、基准线并保证其准确性。(i)按照上述要求，应由承包人实施或配合的工作，均由承包人自行承担费用。（7）图纸会审和设计交底时间：_________开工前3天（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：/_（9）双方约定发包人应做的其他工作：/_8.2发包人委托承包人办理的工作：以下为发包人委托承包人办理的工作，费用已包含在投标报价中：1、施工场地内的清理。2、施工需要的临时水、电、通讯等设施的开通。3、施工期间占用道路时与当地交管、城管部门的协调。4、施工完毕后配合发包人、监理工程师组织的联机调试。９、承包人工作9.1承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：（1）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：____无（2）应提供计划、报表的名称及完成时间：承包人应每月18日前向工程师提供当月工程进度统计表（四份）和下月计划，每周一向工程师提供周计划。如果这些计划引起总体计划的必要调整和变动时，承包人应连同修订的总体计划一并提交。修订的总体计划应保证合同规定的总工期不变。

（3）承担施工场地安全保卫工作及提供和维修非夜间施工使用的照明、围护设施的责任和要求：承包人须确保所有临时设备、设施在施工期间须满足施工和安全使用要求，并达到建设行政主管部门及相关单位对施工现场规定的要求，费用已含在投标报价中。（4）向发包人提供施工场地办公和生活的房屋及设施的要求：无（5）需承包人按规定办理的有关施工场地交通、环境保护、施工噪音、安全文明施工等手续的名称：承包人收到中标通知书5天内，应负责按****市有关规定和要求办理完成各项报批手续，包括但不限于施工场地交通、环境保护、施工噪音、安全文明施工等。（6）已完工程成品保护的特殊要求：已完工程成品在未竣工验收移交给发包方前，均应由承包人妥善保管，承包人对其防盗、防损、防潮等负责。竣工验收合格后，须完整移交给甲方，并办理相关移交手续。（7）施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木等的保护要求和费用承担：承包人的投标书中包含现场管线等地下构筑物不明和保护邻近建筑物、构筑物、名树名木等对施工影响及费用增加带来的风险。（8）交工前清洁施工现场的要求：保持整个施工现场及工程整洁，达到竣工使用状态，且承包人应从与交接证书相关的现场清除并运出承包人装备、剩余材料、垃圾和各种临时设施，包括但不限于：施工场地及临时占用场地内的余土、垃圾、办公及生活临时设施拆除；门窗、玻璃、地面擦扫干净；厕所、厨房的排水和给水管清理干净、畅通等，做到工完场清，并承担所需的费用。（9）双方约定承包人应做的其他工作：(a)地下管线的勘探:在开始任何基础工程开挖、钻孔等作业前，承包人须对作业点的地下管线进行勘察，以探明施工部位是否存在地下管线，勘察的结果报告应报工程师批准。如果由于承包人未进行有效的勘察而误导施工，并导致任何管线的破坏，则承包人应承担由此造成的一切责任，并自费进行管线的修复。如果根据勘察结果，承包人认为施工部位存在地下管线，应采取人工开挖或其他适当的方法，进一步探明管线的类型，必要时应向有关单位和部门进行咨询和查询，并努力寻找管线的所有者。以上勘察、采取特殊方法进一步探明以及咨询、查询等工作的费用由承包人承担，并应认为已含在投标报价书的有关项目的报价当中。(b)地下管线的保护:对于已探明的地下管线，承包人应采取适当的措施进行保护，以防止施工对管线的损害，该保护方案应事先取得管线所属部门的同意并取得工程师的批准。但该同意和批准并不免除承包人的任何责任。并应认为已含在投标报价书得有关项目的报价当中。(c)地上地下管线的保护费用:承包人按照第(b)条实施的地下管线保护工作及费用应由承包人承担，并应认为已经包含在报价当中。如果由于采取的方案不当，或承包人的施工不当导致地下管线的破坏，其责任应由承包人承担，并应由承包人自费立即对管线进行修复。(d)赶工:承包人必须在发包人规定的工期内完成本合同内容。必要时应组织3班轮班作业，当发包人认为有必要再次赶工时，承包人必须调整施工计划，增加人、机、料赶工，保证赶工期并不再索取任何费用。所发生的赶工费已摊入投标报价书相关项目的单价和合价中。三、施工组织设计和工期１０、进度计划10.1承包人提供施工组织设计和工程进度计划的时间和要求：收到中标通知书和工程图纸后7日内，承包人向发包人及监理提交一式五份符合工程实际情况的施工组织设计和工程进度计划（非投标用的），详细说明整个工程的总进度计划、劳动力计划、机械设备进场计划、材料计划、需配合的事项、可能遇到的不利因素及相应的措施等，承包人必须按工程师确认的进度计划组织施工，接受工程师对进度的检查和监督；如承包人提交的施工组织设计和工程进度计划每滞后1天，罚款2万元。每月25日前报下月施工进度计划，每周例会前2天报下周进度计划。在施工过程中，工程实际进度与经确认的施工组织设计和工程进度不符时，承包人应按现场工程师的要求提出改进措施，经工程师确认后执行，因承包人的原因导致实际进度与进度计划不符，承包人无权就改进措施提出追加合同价款。工程师确认的时间：收到上述文件后一周内，逾期不确认或提出修改意见视为同意。10.2群体工程中有关进度计划的要求：不适用１３、工期延误13.1双方约定工期顺延的其他情况：严格执行招标文件及本条款中对工期及阶段工期目标的约定，若因发包人的原因造成工期拖延，则工期顺延，除此之外，工期延误执行本合同专用条款35.2条中关于工期的约定。开工日期：2007年7月1竣工日期：2007年9月15合同工期总日历天数：77天；阶段工期目标约定：四、质量与验收１７、隐蔽工程和中间验收17.1双方约定中间验收部位：__________按国家现行建筑工程相关验收规范１９、工程试车19.5试车费用的承担：承包范围内的工程试车按现行国家验收规范要求的内容，费用由承包人承担。五、安全施工六、合同价款与支付２３、合同价款及调整23.2本合同价款采用__按图纸、技术规范、招标文件及其答疑资料等总价包干方式确定。（1）采用固定价格合同，合同价款中包括的风险范围：按投标时的施工图纸，招投标文件、答疑资料文件、投标书及投标承诺等所含全部内容。投标人在计算报价时已考虑市场、施工图漏算等风险因素。

风险费用的计算方法：已包含在投标报价中_

风险范围以外合同价款调整方法：1、发包人确认的招标图纸以外的工作内容或工程变更、经济签证等，其结算方式同最终投标报价的单价、取费等执行。2、招标文件中暂定工程量，暂定标高等按发包人最终确认的工程量进行结算，其结算方式同最终投标报价的单价、取费等执行。3、暂定费用壹百万元若发生则计取，不发生如数扣回。4、除以上三条外，合同价款不予调整。（2）采用可调价格合同，合同价款调整方法：/_（3）采用成本加酬金合同，有关成本和酬金的约定：/_23.3双方约定合同价款的其他调整因素：/_２４、工程预付款发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：当承包人按照招标文件要求担保格式提交动员预付款保函后，发包人应支付一笔预付款，作为用于动员的无息贷款。预付款总额＝(中标合同金额－合同中的暂定费用)×20%。工程师收到承包人(根据发包人认可的[期中支付证书的申请]规定的)报表，以及发包人收到承包人(i)按照招标文件要求担保格式之[履约担保]要求提交的履约担保，和(=2\*romanii)由发包人批准的国家(或其他司法管辖区)的实体，以招标文件所附格式或发包人批准的其他格式签发的，金额和货币种类与预付款一致的保函后，十个工作日内，发出期中支付证书，但如承包人进场准备工作达不到发包人要求，可延期支付。扣回工程预付款的时间、比例：在还清预付款前，承包人应确保动员预付款保函一直有效并可执行，但其总额可根据支付证书列明的承包人付还的金额逐渐减少。如果保函条款中规定了期满日期，而在期满日期前28天预付款未还清时，承包人应将保函有效期延至预付款还清为止。当累计付款金额（包括预付款）达到合同价格（不含暂定费用）的60％时，开始抵扣预付款。如果在工程竣工验收证书颁发前，或根据合同条款的规定合同终止前，预付款尚未还清，则全部余额应立即成为承包人对发包人的到期应付款。２５、工程量确认25.1承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：____每月18日之前。２６、工程款（进度款）支付双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：承包人应在每个月末之前，按发包人及工程师批准的格式向工程师提交统计报表，一式四份，详细说明承包人已完工程量及工程进度情况。发包人依照经审定的统计报表，逐月支付工程进度款，当累计付款金额达到合同价格（暂定费用除外）的90％时停止支付，待竣工验收合格结算审定后15日内，除剩余5%作为保修金外，其余款项一次性付清。七、材料设备供应２７、发包人供应27.4发包人供应的材料设备与一览表不符时，双方约定发包人承担责任如下：（1）材料设备单价与一览表不符：/_（2）材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符：/（3）承包人可代为调剂串换的材料：/（4）到货地点与一览表不符：/（5）供应数量与一览表不符：/（6）到货时间与一览表不符：/_27.6发包人供应材料设备的结算方法：/_２８、承包人采购材料设备28.1承包人采购材料设备的约定：1、按招标文件及答疑资料、投标承诺、投标书及其附件执行；2、承包人采购的材料设备必须符合设计和国家相关标准要求，并提供生产许可证、产品质量保证书、产地质量证明、产品出场检验合格证，检验报告（检验类别为定期检验，检验项目为全项，检验一局为国家标准，必须提供1份）、产品说明书、产品样本，对材料设备质量负责。所有的材料设备进场前，先向发包人提供材料样品或样本，并提前通知发包人确定；3、承包人采购的材料设备必须是全新的、并依据国家标准检验过的优等品；4、承包人采购的所有材料设备必须经发包人、监理工程师共同确认符合国家相关标准后，方可进入施工现场，检验不合格的材料设备不得进入施工现场；5、承包人采购不符合国家标准的材料设备，已经发现必须返工，并且向发包人承担该材料设备预算价5倍的违约金；八、工程变更九、竣工验收与结算３２、竣工验收承包人提供竣工图的约定：工程完工后15日内提供竣工图4套。３4、质量保修34.2删除34.2条内容,代之为：承包人在签订本合同的同时，应当按招标文件规定的格式与发包人签订《工程质量保修书》，作为的合同附件，并承担在该保修合同内所述之责任和义务，一切为履行保修合同内之责任和义务之费用均应已包括在合同金额内。如承包人未能按上述要求与发包人签订上述工程保修合同，发包人有权拒绝按照合同规定返还保留金。十、违约、索赔和争议３５、违约35.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下：本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任：/本合同通用条款第26.4款约定发包人违约应承担的违约责任：/本合同通用条款第33.3款约定发包人违约应承担的违约责任：按乌鲁木齐市有关规定执行双方约定的发包人其他违约责任：/35.2本合同中关于承包人违约的具体责任如下：本合同通用条款第14.2款约定承包人违约承担的违约责任：承包人未按招标文件及13.1条规定的阶段工期目标及总工期按时完工，应承担违约责任，违约金为：每延迟一天，承包人承担合同价款0.5%的违约金，以此类推,无上限；发包人可从向承包人支付的任何金额中扣除此项违约金。此违约金的支付并不能解除承包人完成工程的责任和合同规定的其他责任。本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任：承包人对分项工程质量缺陷或不合格之处负责，并自费进行修复，直至合格并向发包人支付合同价款0.05%的违约金。如主体验收一次性验收不合格，承包人承担违约责任，向发包人支付合同价款8%的违约金。

双方约定的承包人其他违约责任：无３７、争议37.1在本合同履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，按下列第（1）种方式解决：（1）提交合同签订地仲裁委员会仲裁；（2）依法向人民法院起诉。十一、其他３８、工程分包38.1本工程发包人同意承包人分包的工程：___________发包人严禁本工程分包分包施工单位为：不适用３９、不可抗力39.1双方关于不可抗力的约定：执行通用条款４０、保险40．6本工程双方约定投保内容如下：（1）发包人投保内容：无发包人委托承包人办理的保险事项：执行本款第（2）条规定（2）承包人投保内容：承包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内承包人的自有人员生命财产及施工机械设备办理保险，支付保险费用。承包人按施工安全规范和采取预防事故的措施，确保施工安全和第三者安全，承包人负责所有参与施工人员的人身意外保险；凡施工中发生的一切安全事故，均由承包人负责所发生事故的依法应该支付的损失赔偿费、抚恤费和法律责任，发包人不承担此责任。此外，**维吾尔自治区及****市建设行政主管部门要求的所有投保内容均属于承包人的投保内容。４１、担保删除通用条款第41条内容，代之为：41.1履约担保承包人应对严格履约(自费)取得履约担保，保证金额和币种应符合投标书附录中的规定。承包人应在收到中标通知书后15天内向发包人提交履约担保，并向工程师送一份副本。履约担保应由发包人批准的国家(或其他司法管辖区域)内的实体提供，并采用招标文件所附格式，或发包人批准的其他格式。承包人应确保履约担保直到承包人完成工程的施工、竣工及修补完任何缺陷前持续有效和可执行。如果在履约担保的条款中规定了其期满日期，而承包人在该期满日期前28天尚无权拿到工程竣工验收合格证书，承包人应将履约担保的有效期延长至工程竣工和修补完任何缺陷时为止。除出现以下情况发包人根据合同规定有权获得的金额外，发包人不应对履约担保提出索赔：