浙江省零星工程施工定点采购招标文件

**县零星工程施工定点采购招标文件（草稿）招标编号：暂定项目名称：**县零星工程施工定点采购项目招标人：**县财政局法定代表人：采购代理机构：**县政府采购招投标交易中心法定代表人：**二〇〇八年月目录第一章招标公告 5第二章投标须知 7投标人须知前附表 71．总则 101.1工程概述 101.2资金来源和落实情况 101.3招标范围、计划工期、质量要求等 101.4投标人资格要求 101.5费用承担 111.6保密 111.7语言文字 111.8计量单位 111.9踏勘现场 111.10投标预备会 111.11分包 112.招标文件 112.1招标文件的组成 112.2招标文件的澄清 122.3招标文件的修改 123.投标文件 123.1投标文件组成： 123.2投标报价 133.3投标有效期 133.4投标保证金 133.5备选投标方案 133.6投标文件的编制 134．投标 144.1投标文件的密封和标识 144.2投标文件的递交 144.3投标文件的修改与撤回 145.开标 145.1设立机构 145.2开标时间和地点 155.3开标程序 156.评标 166.1评标委员会 166.2评标原则 166.3评标 166.4评标报告 167.定标与合同授予 167.1定标标准 167.2招标人的权利 167.3中标通知和服务协议 177.4履约担保 177.5签订合同及合同金额确定 178．农民工工资保证金和农民工工伤保险 188.1农民工工资保证金 188.2农民工工伤保险 189.零星工程施工定点采购的实施 1810.其他事项 1811.纪律和监督 1811.1对招标人的纪律要求 1811.2对投标人的纪律要求 1911.3对评标委员会成员的纪律要求 1911.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求 1911.5质疑和投诉 19第三章评标办法 20（一）评标的一般规定 20（二）计分办法 20第四章合同条款及格式 22第一节 **县零星工程施工定点采购项目服务协议 22第二节 合同主要条款 29第三节通用合同条款 30第四节专用条款 31附件：工程质量保修书 36第五章投标文件格式 38第一节资信证明文件格式 38附件一：资信证明文件封面格式 39附件二：投标函格式 40附件三：法定代表人资格证明书格式 41附件四：法人授权委托书格式 42第二节技术文件投标格式 43附件一：技术文件封面格式 44附件二：投标函及投标函附录格式 45附件三：信用说明格式 47附件四：农民工工资保证金及工伤保险承诺 48第二节商务文件投标格式 49附件一：商务文件封面格式 50附件二：下浮率报价说明格式 51附件三：下浮率报价格式 52第一章招标公告受**县财政局委托，**县政府采购招投标交易中心就对**县零星工程施工定点采购项目采取公开招标方式采购。现将有关事项说明如下：1．招标编号：**2．项目名称：**县零星工程施工定点采购项目3.工程概况与招标范围：我县除乡镇小额零星工程外，所有国家机关、事业单位和社会团体及所属单位，使用财政性资金的单项合同估算价在50万元（不含50万）以下的装修装饰、市政建设（含修补和新建）、房屋建筑（含扩建和修缮）等施工项目（本招标文件中简称“零星工程”，不含需要通过其它方式另行采购的涉密建设工程施工项目），通过公开招标方式进行定点采购。本次招标共分为三包，第一包为装修装饰项目，第二包为房屋建筑项目，第三包为市政建设项目。4.中标人数：本次招标，第一包、第二包、第三包分别确定二家中标人，具体方式见招标文件。5．定点采购期限：2008年9月306．投标人资格要求：6.1第一包投标人资格要求：6.1.1投标人须具备建筑装修装饰工程专业承包叁级及以上资质；6.1.2投标人须在**县范围内的具有独立法人资格或县外企业在**县依法设有分公司的企业；6.1.3投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。6.2第二包投标人资格要求：6.2.1投标人须具备房屋建筑工程施工总承包叁级及以上资质；6.2.2投标人须在**县范围内的具有独立法人资格或县外企业在**县依法设有分公司的企业；6.2.3投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。6.3第三包投标人资格要求：6.3.1投标人须具备市政公用工程施工总承包叁级及以上资质；6.3.2投标人须在**县范围内的具有独立法人资格或县外企业在**县依法设有分公司的企业；6.3.3投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。6.4本次招标不接受联合体投标。6.5各投标均可参加投标。7．招标文件的获取7.1获取的时间：2008年月日至月日（法定公休日、法定节假日除外），每日上午8：30至11：30，下午2：30至4：30；7.2获取的地点：**县政府采购招投标交易中心综合科（**县**城镇塔山路101号九楼）。7.3获取招标文件需携带资料：营业执照副本复印件、资质证书副本复印件、安全生产许可证副本复印件、介绍信（或委托书）、介绍人（或委托人）的身份证复印件及介绍人（或委托人）在委托企业近十二个月社保局出具的养老保险清单原件或证明。7.4招标文件售价：500元/份，售后不退。8．招标答疑：8.1招标答疑时间：2008年月日下午4：30时8.2招标答疑地点：**县政府采购招投标交易中心六楼交易大厅。9．投标保证金交纳9.1投标保证金交纳截止时间：2008年月日上午9：30前，9.2投标保证金交纳方式：电汇、转帐、汇票、现金9.3投标保证金交纳金额：人民币伍万元9.4投标保证金交纳账户：9.4.1开户银行：**城农村信用社塔山分社9.4.2开户名：**9.4.3开户帐号：10.投标文件递交10.1投标文件递交时间:2008年月日上午9：30时，10.2投标文件递交地点：**县政府采购招投标交易中心六楼交易大厅11．联系方式：11.1招标单位联系人：联系电话：11.2代理机构联系人：**；联系电话：11.3投标报名联系人：**；联系电话：**，**（传真）；**县财政局**县政府采购招投标交易中心二〇〇八年月日第二章投标须知投标人须知前附表条款号条款名称编列内容1.项目名称**县零星工程施工定点采购项目1.建设地点**县行政区域范围内1.资金来源财政拨款1.出资比例100％1.资金落实情况已落实1.招标范围单项合同估算价在50万元（不含50万）以下的装修装饰、房屋建筑、市政建设等施工项目工程1.3.2定点期限2008年9月30日至2010年9月29日1.计划工期视工程具体情况按业主要求确定1.3.4质量要求合格1.3.5承包方式包工包料1.投标人资质条件见招标公告中投标人资格要求1.是否接受联合体投标√不接受□接受，应满足下列要求：1.踏勘现场√不组织□组织，踏勘时间：踏勘集中地点：1.1投标预备会□不召开√召开：召开时间：年月日召开地点：**县政府采购招投标交易中心六楼交易大厅1.1投标人提出问题的截止时间投标截止时间15天前1.1招标人书面澄清的时间投标截止时间15天前1.11分包√不允许□允许，2.1构成招标文件的其他材料2.投标人要求澄清招标文件的截止时间投标截止时间15天前2.投标截止时间年月日时分2.投标人确认收到招标文件澄清的时间2.投标人确认收到招标文件修改的时间3.构成投标文件的其他材料在职的项目经理或建造师统计表及相关证书复印件3.2.1报价方式采用下浮率报价，下浮率范围：第一包：10％－15％第二包：10％－15％第三包：8％－13％3.投标有效期90天3.投标保证金投标保证金的形式：电汇、转帐、汇票、现金投标保证金交纳金额：伍万元投标保证金交纳账户：开户银行：**城农村信用社塔山分社开户名：**县政府采购招投标专户开户帐号：**3.5是否允许递交备选投标方案√不允许□允许3.签字或盖章要求投标文件的封面、投标函均应加盖投标人印章并经法定代表或委托代理人签字且盖章，投标文件其它组成部分均应按招标文件格式要求签署。3.投标文件份数1.资信证明文件1份；2.商务文件正本1份，副本4份；3.技术文件正本1份，副本4份。4.封套上写明招标人名称：招标人的地址：项目名称：包号：投标人名称：投标人地址：邮编号码：在年月日时分前不得开启4.递交投标文件地点**县政府采购招投标交易中心六楼交易大厅4.是否退还投标文件√否□是5.2开标时间和地点开标时间：同投标截止时间开标地点：5.3.3投标人开标须携带的资料营业执照副本原件；资质证书副本原件；安全生产证书副本原件；资信证明原件；（5）业绩证明材料原件；（6）法定代表人或被委托人的身份证原件；（7）法定代表人或被委托人到场。6.评标委员会的组建评标委员会构成：5人，其中招标人代表1人，专家4人；评标专家确定方式：评标专家库中随机抽取产生。7.1是否授权评标委员会确定中标人□是√否，确定合格投标人排名次序7.履约担保履约担保的形式：现金履约担保的金额：伍万元……1．总则1.1工程概述1.1.11.1.2工程概况：见招标公告1.1.31.1.41.1.5招标项目相关单位“招标人”系指**县财政局；“招标代理机构”系指**县政府采购招投标交易中心；“投标人”系指按规定获得招标文件并参与投标的施工企业；“中标人”系指经评标委员会评定的，提供招标项目及与之相关服务的供货商；“发包人”系指是指按本协议约定委托乙方承担施工任务的我县国家机关、事业单位和社会团体及所属单位（不含乡镇）。1.2资金来源和落实情况1.2.1本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表；1.2.2本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表；1.2.3本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。1.3招标范围、计划工期、质量要求等1.3.1本次招标范围：见投标人须知前附表；1.3.2本次定点采购期限：见投标人须知前附表；1.3.3本招标项目的计划工期：见投标人须知前附表；1.3.4本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表；1.3.5本招标项目承包方式：见投标人须知前附表。1.4投标人资格要求1.4.1投标人应具备本招标项目的资质条件：见投标人须知前附表。1.4.2投标（1）为投人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；（2）为本项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；（3）为本项目的监理人；（4）为本项目的代建人；（5）为本项目提供招标代理服务的；（6）与本项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；（7）与本项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；（8）与本项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；（9）被责停业的；（10）被停或取消投标资格的；（1）财被接管或冻结的；（12）投标期间被丽水市建设市场公示为严重不良行为记录的投标企业；（13）在近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。1.5费用承担投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。1.6保密参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。1.7语言文字除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。1.8计量单位所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。1.9踏勘现场不组织踏勘现场。1.10投标预备会1.01投1.02投1.03投预备会后1.11分包本招标项目不允许分包。2.招标文件2.1招标文件的组成本招标文件包括：（1）招标告；（2）投标须知；（3）评标法；（4）合同款及格式；（5）投标件格式；（6）投标须知前附表规定的其他材料。根据本章第1.10款第22款和第23款对招标文件所作的澄清修改构成招标文件的组成部分。2.2招标文件的澄清2..1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出以便补齐如有疑问应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对2..2招标文件的澄清将于投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前在**县政府采购招投标网（）招标动态栏内统一发布，供各投标人查询，无论因任何原因造成投标人无法查询或浏览，招标人和招标代理机构均不予以负责。答复不指明澄清问题的来源如果澄清发出的时间距投标截止时间不足5天，相应2..3投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招2.3招标文件的修改2.3.1在投截止时间5天前招标人可以书面形式修改招标文件并通知所有已购买招标文件的投标人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截2..2投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式3.投标文件3.1投标文件组成：投标文件包括：资信证明文件、技术标和商务标。3.1.1资信证明文件包括下列内容：（1）投标函1份；（2）法定代表人资格证明书1份，有委托的还须提供法定代表人授权委托书1份；（3）法定代表人或被委托人身份证复印件1份（开标时须提供原件核对）；（4）保证金收据复印件1份（开标时须提供原件核对）；（5）营业执照副本复印件1份（开标时须提供原件核对）；（6）资质证书副本复印件1份（开标时须提供原件核对）；（7）安全生产证书副本复件1份（开标时须提供原件核对）；（8）招标文件投标提交的其他投标资料1份（本项无格式,需要时有投标人自行设计格式提供）。注：上述资信证明文件中注明“提供原件核对”的材料，须在开标现场提供原件，不能提供原件的，则按废标处理。本次政府采购领导小组和监督小组也有权根据开标现场情况另行作出决定。3.1.2技术标包括以下内容：（1）投标函及投标函附录；（2）信用说明；（3）农民工工资保证及农民工工伤保险响应承诺；（4）有效的资信证明证书或文件复印件（开标时须提供原件核对）；（5）相应项目施工的业绩证明复印件（开标时须提供原件核对）；（6）投标人须知前附表规定的其他材料。3..1包括（1）封面（2）报价说明（3）下浮率报价表3.2投标报价3.2.1本次招标项目采用下浮率报价，各包的下浮率范围见投标人须知前附表，超出下浮率范围作废标处理。3.2.2各包的零星工程竣工结算价按以下公式执行：工程决算造价=（按相关计价依据计算的总造价）×（1-投标下浮率）；3.2.3总造价编制依据为：工程量按实，套用浙江省2003版相关定额，材料价格按工程发生时段**县价格信息计算，**县价格信息缺项材料套用市省相应价格信息。3.2.4投标应按第五章“投标文件格式3..5投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价。此修改须符合本章第4.3款的有3.3投标有效期3..1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其3..2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期投标人同意延长的应相应延长其投标保证金的有效期3.4投标保证金3..1投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、方式递交投标保证金3.4.2投标不按本章第3.41项要求3.4.3招标与中标人签订合同后5个工作日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金3.4.4有下（1）投标在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；（2中标在收到中标通知书后无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。3.5备选投标方案除投标人须知前附表另有规定外投标人不得递交备选投标方案3.6投标文件的编制3.6.1共有三包，按包号独立编制投标文件。3..2投标文件应按第五章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分其中投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上3..3投标文件应当对招标文件有关工期、投标3..4投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字并盖单位章委托代理人签字的投标文件应附法定代表人签署的授权委托书投标文件应尽量避免涂改行间插字或删除如果出现上述情况改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知3..5投标文件份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“3.6.6投标文件的正本与副本应分4．投标4.1投标文件的密封和标识4..1投标人应将技术标的正本和所有副本、商务标的正本和所有的副本分别包装在密封袋里，加贴封条，并在密封袋的封口处加盖投4..2投标文件的封套上应清楚地标记“商务标”或“技术标”字样，封套上应写明的其4.1.3未按章第4.11或第4.124.2投标文件的递交4.2.1投标应在本章第2.22项规定4.2.2投标4.2.3除投4.2.4逾期4.3投标文件的修改与撤回4.3.1在本第222项定的投标截止时间前4..2投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.64项的要求5.开标5.1设立机构本次招标按相关规定设立相应的招标组织机构：项目采购领导小组、监督审查小组和评标委员会。5.1.1各相关组织机构的成员：（1）领导小组：有采购单位和采购代理机构等部门组成。（2）监督小组：由监督机构等部门组成。（3）评标委员会：由招标人代表、经济、技术专家组成，其中经济、技术类专家应占评标委员会人数的三分之二。评标委员会应当设主任或组长一名，从招标人代表之外的专家中推荐产生，负责主持评标具体工作。（4）其他工作人员：由采购代理机构指定开标大会主持人、唱标人、记录人。5.1.2各相关组织机构的只能：（1）领导小组：=1\*GB3①评委会因各评委意见分歧无法做出评标结论时，移交领导小组裁定；=2\*GB3②协调处理在招标会上出现的重大问题；=3\*GB3③协调处理关于本次招标的有关投诉。（2）监督小组：对开标、评标、定标活动全过程实施监督。（3）评标委员会：=1\*GB3①根据招标文件的要求，对投标文件进行初步检查、汇总、分析和比较，并做好记录。=2\*GB3②对合格的投标人提出投标文件中需要澄清的问题。=3\*GB3③对合格的投标文件认真、客观、公正地评审。=4\*GB3④对合格的投标人进行综合评审。=5\*GB3⑤推荐预中标人名单，完成所评审项目的评标报告。（4）其他工作人员：=1\*GB3①主持人：主持开标大会全过程工作，宣布开标、评标结果、说明救济途径等；=2\*GB3②唱标人：拆封并宣读开标一览表；=3\*GB3③记录人：按进程予以详实记录，对采购现场出现的争议及其解决情况等应予客观反映。采购记录应由记录人和监督小组签字确认后与其他采购文件资料一并存档备查。5.2开标时间和地点招标人在本章第2.2.2规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。5.3开标程序5.3.1开标会议由5.3.2主持人按下列程序进行开标：（1）宣布标纪律；（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；（3）宣布标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；（4）按照标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；（5）资信证明文件审查；（6）当众开启技术标，公布相关技术指标，并记录在案后，由评委进行技术标评审，并宣布结果；（7）当众开启商务标，公布投标报价及其他内容，并记录在案后，由评委进行商标评审，并宣布结果；（8）投标代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；（9）开标束。5.3.3开标时投标人须携带的资料：见投标人须知前附表。6.评标6.1评标委员会6..1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表以及有关技术经济等方面的专家组成6.1.2评标（1）招标或投标人的主要负责人的近亲属；（2）项目管部门或者行政监督部门的人员；（3）与投人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；（4曾因招标评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。6.2评标原则6.2.1评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。6.2.2开标和评标过程中参加的投标人不足三家或实质响应的投标人不足三家，将根据财政部18号令第四十三条和浙江省及地方现行规定处理。6.3评标评标委员会按照第三“评标办法规定的方法评审因素标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。6.4评标报告6.4.1评标委员会完成评标后，应当向招标人提交项目评标报告。评标报告是采购单位确定是招标人确定中标人的合法依据，评标委员会应当如实、客观地反映评标情况，按综合得分高低依次排序推荐候选中标人，并重点对候选中标人的技术、承诺和价格等情况进行评价和比较。6.4.2各评标人员应当独立、客观、公正地提出评标意见，不得带有倾向性，不得影响其他人员评标，并在评标报告上签字；如对评标报告有异议的，可以在报告上签署不同意见，并说明理由，否则将视为同意。7.定标与合同授予7.1定标标准7.1.1定标标准为能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准的投标人。招标人依照评标委员会评审确定的中标侯选人排名次序确定前2名为每一包的中标人。7.1.2如果排名在前的中标侯选人放弃中标，招标人有权按排序确定中标人，再有放弃时，以此类推。中标侯选人放弃中标给招标人造成损失的，应承担相应的赔偿责任。7.2招标人的权利7.2.1招标人在中标公告发出前任何时候均有权按照评标委员会评审意见或根据有关法律法规宣布招标程序无效，或拒绝所有投标。7.2.2投标人经过评审成为中标人后，应当接受并服从招标人有关定点采购的日常管理工作，及时报送相关资料，否则将有可能被取消中标人资格。7.3中标通知和服务协议7.3.1在本章第33款规定的投标有效期内招标人以书面形式向中标人发出中标通知书同时将以公告方式将中标结果通知所有未中标的投标人。7.3.2中标通知书发出后15日内，招标人和中标人双方共同签订本项目服务协议。服务协议格式及条款见第四章，请投标人认真阅读，在没有实质性违反招标文件和承包人提交的投标文件的情况下，招标人有权在协议签订前对协议条款进行适当增加或修改，中标人不得以此为由拒绝签订协议。具体零星7.4履约担保7..1在签订服务协议前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额和担保形式向招标人提交履约担保7.4.2中标不能按本章第731项求提交履约担保的视为放弃中标其投标保证金不予退还，7.5签订合同及合同金额确定7.5.1具体建设工程项目发包人可以在中标人范围内定选择具体承包人，并与承包人按照招标文件和承包人的投标文件订立书面零星工程施工合同。根据招标文件的通用条款、专用条款和零星工程施工项目特点，在没有实质性违反招标文件和承包人提交的投标文件的情况下，招标人或发包人有权在合同签订前对合同条款进行适当增加或修改，承包人不得以此为由拒绝与发包人签订合同，对此，请每一投标人在提交投标文件时慎重考虑。7.5.2被最终选定的中标人必须按投标承诺承担零星工程施工任务，否则将被取消定点资格。7.5.3承包人根据本招标文件的有关规定及发包人确定的工程造价计算规则（定额标准）、施工图纸及其他相关资料编制工程预算，经**县财政投资项目预算审核中心或**县审计局基建审计中心审核下浮后作为7.5.4承包人应当按照合同约定履行义务，完成所承担的零星工程施工任务，不得将零星工程7.5.5承包人如不按本投标须知第7.5.1款的规定与发包人签订合同，或者将承担的零星工程施工项目部分或全部转包他人的，其将被取消定点资格，并不予退还合同履约保证金；由此给招标人或发包人造成损失超过投标保证金数额的中标人还应当对超过部分予以赔偿7.5.6承包人承担零星工程施工任务，应派具有相应叁级以上（含叁级）项目经理资格证书或相应贰级以上（含贰级）建造师资格证书的项目经理。8．农民工工资保证金和农民工工伤保险8.1农民工工资保证金根据《**县建设领域农民工工资保证金管理暂行办法》，发包人和承建人需在签订施工合同前缴纳足额农民工工资保证金，发包人和承建人各按工程总造价的1%交纳保证金，最高各不超过40万元，保证金缴纳方法根据有关部门规定执行。8.2农民工工伤保险农民工工伤保险按《关于做好建设项目施工企业农民工参加工伤保险工作的通知》（青政办发〔2008〕39号）文件执行，其工伤保险费用按按丽建价〔2007〕22号计取。9.零星工程施工定点采购的实施9.1发包人在实施具体项目前，由采购单位委托中介机构编制工程量清单及预算额，报送县财政投资项目预算审核中心或审计局基建审计中心评审并落实工程施工款项后，再报县采购办审批，由财政局（零星市政工程可由县城市建设发展有限公司）按照公开、合理、均衡的原则，在中标人中按工程类别和中标排名顺序确定循环轮流施工。9.2发包人与确定的中标人签订零星工程定点采购施工合同，合同签订后七个工作日内报县招管办、县采购办、县招投标交易中心备案。9.3工程竣工后，采购单位应组织施工、监理、设计等有关部门验收，对工程质量符合标准、规范和设计图纸等要求验收合格的，经县财政投资项目预算审核中心或县审计局基建审计中心核定工程结算款项。未按将扣减相应费用。9.4工程款项计算方法。工程按设计图纸、施工图纸等要求施工。工程决算造价＝（按相关计价依据计算的总造价）×（1－下浮率）。总造价编制依据为：工程量按实计算，套用浙江省2003版相关定额，材料价格按工程发生时**县价格信息计算，**县价格信息缺项材料套用市省相应价格信息。10.其他事项10.1招标人不保证中标人在本次招标有效期限内一定能够获得具体零星工程施工任务。如果中标人没有获得任何具体零星工程施工任务，招标人并不构成恶意磋商，也不因此向中标人承担任何缔约过失责任或违约责任，请投标人参加投标前慎重考虑相关商业风险。10.3招标人将对中标人的诚信情况进行跟踪调查，并进行评价。10.4中标人如发生违规违纪行为，将被取消定点资格。10.5零星工程施工合同项下的付款义务由发包人履行，但如果发生迟延付款现象，招标人并不承担任何付款责任，承包人应直接向发包人追索。11.纪律和监督11.1对招标人的纪律要求招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。11.2对投标人的纪律要求投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。11.3对评标委员会成员的纪律要求评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况在评标活动中评标委员会成员不得擅离职守影响评标程序正常进行不得使用第三“评标办法没有规定的评审因素和标准进行评标。11.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况在评标活动中与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。11.5质疑和投诉11.5.1投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。11.5.2质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程和中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。第三章评标办法根据《中华人民共和国政府采购》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，按照公正、公平、科学、择优的原则选择中标人，特制定本办法。（一）评标的一般规定第一条适用范围：仅适用于本项目公开招标的评标。第二条成立招标组织机构：本次招标设立相关的招标组织机构，各招标组织机构及职能详见第二章5.1款。第三条开标程序：见第二章第5.3款第四条评标由评标委员会负责，监督机构在场监督，评标委员会的产生见第二章第6.1款。第五条评标1．评标方法：本次招标采用综合评分法。2．最终定标原则：中标候选资格按综合得分由高到低顺序排列；得分相同的，按下浮率报价优惠程度排列。排名第一、第二的的投标人为中标候选人，排名第三及以后的投标人为预备中标候选人……其他投标人中标候选资格依此类推。但中标侯选人和预备中标候选人总数不得超过投标人总数的60％，人数按四舍五入方式计算最终人数。（二）计分办法第六条本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中技术分10分、商务分90分。技术标评定1．由评标委员会记名分别打分。技术标得分为各评标委员的打分去掉1/3（取整）个高位分和1/3（取整）个低位分后的平均值，并保留两位小数，小数点后第三位“四舍五入”。2.技术标评定分值（1）资信2分，投标人通过ISO9001质量管理体系认证得1分；有银行资信等级得1分，本项最高得分2分；（2）业绩3分，A．上年度施工合同累计达1000万得0.5分，每增加1000万加0.5分，本项最高得分2分。B.每得一个县级优质工程得0.5；每得一个地（市）级及以上优质项目得1分，本项最高得分1分；（3）农民工工资保证及农民工工伤保险，做出实质性响应的得1分，未做出实质性响应的废标处理。（4）不良行为4分A.投标期间没有不良行为记录的得4分；B．投标期间被丽水市建设市场公示为一般不良行为记录的投标人，每有一个一般不良行为扣2分，直至本项得分扣完为止；C．投标期间被丽水市建设市场公示为严重不良行为记录的投标人做废标处理。第八条商务标评定1．评标基准下浮率(A)的确定（1）第一包和第二包下浮率范围为10％—15％，第三包下浮率范围为8％-13％，各包由招标人和投标人各抽取一个下浮率取平均值B；（2）在所有投标人有效报价下浮率中，去掉一个最小下浮率后的算术平均值C（等于或少于三家时不去最小下浮率）；（3）评标基准下浮率：A＝（B＋C）÷22.计算单个商务标得分，分值90分。各有效的下浮率等于评标基准下浮费率的得满分90分；每高于评标基准下浮率一个百点扣2分；每低于评标基准下浮率一个百点扣3分，以此求出各投标人商务的得分。不为整数时用插入法计算（保留两位小数，小数点后第三位，采用“四舍五入”）。第九条综合得分综合得分＝技术得分＋商务得分。第四章合同条款及格式**县零星工程施工定点采购项目服务协议甲方：乙方：（甲方）就**县零星工程施工定点采购项目（以下简称“本项目”）在本县进行公开招标。经本项目评标委员会评定，确定(乙方)为中标人。甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规以及本项目招标文件的规定，经平等协商达成协议如下：1.定义除非另有特别约定，在本协议以及与本协议有关的甲乙双方另行签订的其他文件中，下列词语按如下定义进行解释：1.1“协议”是指甲乙双方已达成的协议，即由双方签订的协议格式中的文件，包括所有的附件、附录和组成协议部分的所有其他文件。1.2“零星工程”是指装修装饰、房屋建筑（含扩建和修缮）、市政建设（含补修和新建）等且单项合同估算价在50万元（不含50万）以下的施工项目。1.3“零星工程施工任务”是指本协议约定的乙方同意按照甲方的要求为发包人承担零星工程施工、保修等一系列工作的总称。1.4“发包人”是指按本协议约定委托乙方承担施工任务的我县国家机关、事业单位和社会团体及所属单位（不含乡镇）。1.5“工作日”是指除公休日和国家法定节假日以外的日历日。1.6“第三方”是指本协议甲乙双方及发包人之外的任何中国境内、境外的法人、自然人或其他组织。1.7“附件”是指与本协议的订立、履行有关的，经甲乙双方认可的，对本协议约定的内容进行细化、补充、修改、变更的文件、图纸、音像制品等资料。1.8“招标文件”是指甲方发出的《**县零星工程施工定点采购项目招标文件》及相应澄清、修改文件。1.9“投标文件”是指乙方投标时向甲方提供的《**县零星工程施工定点采购项目投标文件》及相应澄清、修改文件。2.适用范围2.1本协议条款仅适用于**县零星工程施工定点采购项目。3.协议的组成3.1本协议的组成部分包括但不限于下列文件：3.1.1本协议条款3.1.2招标文件澄清及招标文件3.1.3投标文件澄清及投标文件3.1.4中标通知书3.1.5形成协议的其他有关文件3.2上述文件互为补充和解释，如有不清或相互矛盾之处，以签署时间在后的为准，但有特别约定的除外。4.协议承诺4.1甲方确认乙方为**县零星工程施工定点采购项目中标人。乙方应按招标文件规定为发包人提供限额以内即单项合同估算价在50万元（不含50万元）零星工程施工及有关服务。4.2发包人将零星工程施工任务向乙方发包，乙方保证按照本项目《投标文件》中承诺的或更优惠的下浮率承担零星工程施工任务。4.3乙方按本协议承担发包人的零星工程施工任务时应与发包人签订工程施工合同，确定质量要求、合同价格、工期要求等。如乙方在零星工程施工合同中的承诺优于招标文件、乙方投标文件和本协议时，以零星工程施工合同为准。4.4乙方应保证所实施的零星工程施工任务完全符合零星工程施工合同规定的质量要求。4.5乙方被确定为项目承包人后，应及时确定项目班子及编制针对本零星工程项目的施工组织设计或方案，并应保证所实施的零星工程施工任务满足发包人的要求。4.6甲方的权利和义务4.6.1甲方的权利4.6.1.1根据乙方投标文件中有关内容，有权对乙方的服务情况进行检查。4.6.1.2有权对施工和服务质量进行监督和检查，对所发现的和发包人反映的有关乙方的违约行为进行调查和处理。4.6.1.3因乙方违反协议规定给甲方或发包人造成损失时，或因乙方原因引起甲方或发包人给第三方造成损害，甲方或发包人均有权直接要求乙方赔偿全部或任何相关的经济损失，乙方承诺将不予推卸地、及时地、直接地承担全部或任何相关的损失的赔偿责任，包括第三方的相关的全部或任何损失的赔偿责任。4.6.1.4受理发包人对乙方违反本协议规定行为的情况反映。如反映情况属实，通知乙方及时纠正，并按有关规定给予处理。4.6.1.5甲方对发包人迟延支付合同款项不承担任何连带或非连带的责任，任何情况下，乙方若主张或要求其合同价款相关的民事权利均只能直接针对发包人主张或要求。4.6.1.6零星工程预算资金在50万元（不含）以下时，发包人可以根据项目特点，在相应的中标人范围内直接选择1家作为承包人。4.7乙方的权利和义务4.7.1乙方的权利4.7.1.1依约收取零星工程施工相关合同价款。4.7.1.2有权拒绝甲方及发包人提出的除乙方承诺及协议约定以外的其它要求。4.7.1.3有权对发包人在零星工程施工过程中的不正当要求和违规行为进行质疑和投诉，并要求甲方协助处理或依法主张其合法权利。4.7.2乙方的义务4.7.2.1严格执行国家的法律、法规，守法经营，按章办事，自觉维护甲方及发包人的利益。4.7.2.2接受甲方的检查、监督，严格履行服务承诺，做到诚实、守信。4.7.2.3加强内部管理，提高服务质量，按照协议的有关规定开展工程施工任务，保证不发生质量和安全问题。4.7.2.4在协议期内或者协议终止后，未征得有关方同意，不得泄露与本项目、本协议业务活动有关的保密资料。4.7.2.5遵循诚实信用原则，杜绝不正当竞争行为。4.7.2.6建立定点档案制度。将有关本项目的材料整理归档，妥善保管，以备查用。4.7.2.7建立填报制度。每次在与发包人签定零星工程施工合同后三日内，向甲方提供零星工程施工合同原件一份。4.7.2.8乙方承担零星工程施工任务，应派具有叁级以上（含叁级）项目经理资格证书或贰级以上（含贰级）建造师资格证书的项目经理。4.8零星工程施工定点采购的实施4.8.1发包人在实施具体项目前，由采购单位委托中介机构编制工程量清单及预算额，报送县财政投资项目预算审核中心或审计局基建审计中心评审并落实工程施工款项后，在报县采购办审批，由财政局（零星市政工程可由县城市建设发展有限公司）按照公开、合理、均衡的原则，在中标人中按工程类别和中标排名顺序确定循环轮流施工。4.8.2发包人与确定的中标人签订零星工程定点采购施工合同，合同签订后七个工作日内报县招管办、县采购办、县招投标交易中心备案。4.8.3工程竣工后，发包人应组织施工、监理、设计等有关部门验收，对工程质量符合标准、规范和设计图纸等要求验收合格的，经县财政投资项目预算审核中心或县审计局基建审计中心核定工程结算款项。未按将扣减相应费用。4.8.4工程款项计算方法。工程按设计图纸、施工图纸等要求施工。工程决算造价＝（按相关计价依据计算的总造价）×（1－下浮率）。总造价编制依据为：工程量按实计算，套用浙江省2003版相关定额，材料价格按工程发生时**县价格信息计算，**县价格信息缺项材料套用市省相应价格信息。5.违约责任5.1乙方对所提供的服务与协议要求不符负有责任。若乙方有下列情形之一，甲方有权取消其定点资格：5.1.1采用不正当竞争手段谋取中标的；5.1.2乙方以高于投标报价的价格承担零星工程施工任务的；5.1.3乙方所承担的零星工程施工任务，质量达不到工程施工合同约定的质量标准的；5.1.4在本协议有效期内，无正当理由拒绝承接发包人业务的；5.1.5拒绝接受监督、检查的；5.1.6不如实反映情况，提供虚假材料被甲方、发包人或第三方发现的；5.1.7出现重大责任事故；5.1.8本协议有效期内，并非严重而仅属于一般的违约行为累计达到三次的；5.1.9本协议有效期内，被行业主管部门责令停业或取消资质的；5.1.10向发包人提供回扣的；5.1.11其他违反法律、法规和协议规定的行为。5.2被取消定点资格的承包人，三年内不得参加**县零星工程施工定点采购项目的招投标活动。5.3对乙方履行协议情况，甲方有权在**县政府采购招投标网或其他媒体上公布。5.4监督管理甲方负责对乙方履行协议情况进行考评。考评结果将作为乙方今后参加**县零星工程施工定点采购项目投标时的评标依据。6.不可抗力6.1协议任一方由于受诸如战争、骚乱、瘟疫、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力事件的影响而不能执行协议时，履行协议的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事件是指甲乙双方在缔结协议时所不能预见的，且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。6.2遭受不可抗力一方应在不可抗力事故发生后尽快以书面形式通知对方，并于事故发生后14天内将有关部门出具的证明文件、详细情况报告以及不可抗力对履行协议影响程度的说明用书面形式通知给对方。6.3发生不可抗力时，任何一方均不对因不可抗力无法履行或延迟履行本协议义务而使另一方蒙受损失承担责任，但遭受不可抗力一方有责任尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响。遭受不可抗力的一方对因未尽本项义务而造成的损失承担赔偿责任。6.4一旦不可抗力事故的影响持续60天以上，甲乙双方通过友好协商，在合理的时间内达成进一步履行协议或终止协议的协议。7.履约保证金、质量保证金7.1本服务协议履约保证金为伍万元人民币，中标人在签订本服务协议后自动转为本服务协议履约保证金。7.2在本服务协议履约期间，中标人不履行招标文件规定及相关承诺的，招标人有权不予返还履约保证金，给招标人或发包人造成的损失超过履约保证金的，中标人还应当对超出部门予以赔偿。7.3履约保证金在中标人完成履约责任后自动转为质量保证金，质保期满一年后由采购代理机构按规定程序退还质量保证金。7.4乙方承担发包人零星工程施工任务，无需提交履约保证金。8.保密条款8.1任何一方对其获知的本协议涉及的所有有形、无形的信息及资料（包括但不限于甲乙双方的往来书面文字文件、电子邮件及信息、软盘资料等）中另一方的商业秘密或国家秘密负有保密义务。8.2除非法律、法规另有规定或得到本协议之另一方的书面许可，任何一方不得向第三方泄露前款规定的商业秘密或国家秘密。保密期限自任何一方获知该商业秘密或国家秘密之日起至本条规定的秘密成为公众信息之日止。9.协议的解释9.1任何一方对本协议及其附件的解释均应遵循诚实信用原则，依照本协议签订时有效的中华人民共和国的法律、法规以及人们通常的理解进行。9.2本协议标题仅供查阅方便，并非对本协议的诠释或解释，本协议中以日表述的时间期限均指公历日。9.3对本协议的任何解释均应以书面做出。10.争议的解决10.1在执行本协议中发生的与本协议有关的争端，甲乙双方应通过友好协商解决，经协商在60天内不能达成协议时，甲乙双方同意将争议提交当地仲裁委员会按照该会仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。10.2除另有裁决外，仲裁费用应由败诉方负担。10.3在仲裁期间，除正在进行的仲裁部分外，协议其他部分继续执行。10.4若依据协议属于乙方与发包人之间的争议，则应当按照乙方与发包人之间的协议约定方式处理，甲方并不应当成为该等争议的当事人，无论该等仲裁或诉讼均不得对甲方提起。11.协议的终止11.1协议期内任何一方不得擅自终止协议，否则应负担所造成的一切损失。如一方因故需终止协议，必须提前三个月书面通知另一方，经双方达成一致意见后，方可终止。11.2出现下列情况时本协议自行终止：11.2.1本协议正常履行完毕；11.2.2甲乙双方协议终止本协议的履行；11.2.3不可抗力导致本协议无法履行或履行不必要时；11.2.4一方不履行协议条款，造成另一方无法执行协议，协商又不能求得解决，责任方赔偿损失后，协议终止。11.3除本协议另有约定外，乙方被取消定点资格的，甲方有权解除本协议，对于由此给乙方造成的损失甲方不承担赔偿责任；对于由此给甲方造成的损失，乙方应负赔偿责任。12.法律适用12.1本协议及附件的订立、效力、解释、履行、争议的解决等适用本协议签订时有效的中华人民共和国法律、法规的有关规定。13.权利的保留13.1任何一方没有行使其权利或没有就违约方的违约行为采取任何行动，不应被视为是对其权利的放弃或对追究其他各方违约责任权利的放弃。任何一方放弃针对违约方的某种权利，或放弃追究违约方的某种责任，不应视为对其他权利或追究其他责任的放弃。13.2如果本协议部分条款依据现行有关法律、法规被确认为无效或无法履行，且该部分无效或无法履行的条款不影响本协议其他条款效力的，本协议其他条款继续有效；同时，协议各方应根据现行有关法律、法规对该部分无效或无法履行的条款进行调整，使其依法成为有效条款，并尽量符合本协议所体现的原则和精神。13.3在本协议履行期间，因中国法律、法规、政策的变化致使本协议的部分条款相冲突、无效或失去可强制执行效力时，甲乙双方应尽快修改本协议中相冲突或无效或失去可强制执行效力的条款。14.主导语言与计量单位14.1协议书写应用中文。甲乙双方所有的来往信函，以及协议有关的文件均应以中文书写。14.2除协议另有规定外，计量单位均使用中华人民共和国法定计量单位。15.通知15.1甲乙双方发出与本协议有关的通知或回复，应以专人送递、传真的方式发出。如果以专人送递发送，以送达至对方的住所或通讯联络地视为送达；如果以传真方式发送，发件人在收到传真报告后视为送达；如果采用电话或电子邮件方式发送，则应在发送后由对方以书面方式予以确认视为送达。15.2甲乙双方发出的与本协议有关的通知或回复均应发至以下通讯地址，付款或收款应使用以下账号，一方变更通讯地址或账号，应自变更之日起3个工作日内将变更后的通讯地址和账号以书面形式通知对方。变更方不履行通知义务，应对由此造成的一切后果承担法律责任。甲方：**县政府采购招投标交易中心乙方：联系人:联系人:地址：地址：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：开户名：开户名：开户帐号：开户帐号：15.3上述发出通知、回复的费用由发出方承担。16.协议修改16.1对于本协议的未尽事宜，需进行修改、补充或完善的，甲乙双方必须就所修改的内容签订书面的协议修改书，作为本协议的补充协议。16.2补充协议与本协议具有同等法律效力。17.协议生效17.1除非协议中另有说明，本协议经甲乙双方法定代表人（负责人）或授权代表签字盖章后，即开始生效。本协议有效期至年月日。17.2本协议中的附件均为本协议不可分割的部分，与本协议具有同等的法律效力。17.3本协议期满后，在本协议有效期内乙方与发包人签订的工程施工合同，在其约定的协议期限内继续有效。17.4乙方在协议及相关文件的签订、履行、通知等事项中的书面文件中的单位盖章、印章等处均仅指与当事人名称全称相一致的标准公章，不得使用其它形式如带有“专用章”等字样的印章。否则可以被甲方视为无效。甲方：（公章）乙方：（公章）法定代表人：法定代表人：授权代表：授权代表：签约日期：签约日期：17.5本协议正本一式三份，甲乙双方各执一份，报财政部备案一份，每份正本具有同等法律效力。合同主要条款序号项目内容合同条款号约定内容备注1履约保证金：合同价10％2施工准备时间：签订合同协议书后5天内3误期违约金额：500元/天4误期赔偿费限额：合同价格的10％5施工工期：视工程具体情况确定按业主要求确定6质量标准：合格7保修期：依据保修书约定的期限8竣工结算款付款时间：决算经有资质的审计部门审定后7个工作日内9工程质量保修金额度：合同价的10％第三节通用合同条款详见《建设工程施工合同(示范文本)》（GF—1999—0201），根据建设工程施工合同通用条款有关规定执行。第四节专用条款一、词语定义及合同文件2、合同文件及解释顺序合同文件组成及解释顺序：①本合同协议书；②中标通知书；③投标书及其附件；④本合同专用条款；⑤本合同通用条款；⑥标准规范及其有关技术文件；⑦图纸；⑧施工组织；⑨工程报价单。3、语言文字和适用法律、标准及规范3.1本合同除使用汉语外，还使用／语言文字。3.2适用法律和法规需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程承发包价格管理办法》、《建筑安装工程承包合同条例》及现行有关国家和本省建筑法规、规章。3.3适用标准、规范 适用标准、规范的名称：执行建设部和本省颁布的所有现行规范和标准，若上述标准和规范做出修改时，则以修订后的新标准和规范为准，有出入的则以较严格的为准。发包人提供标准、规范的时间：无国内没有相应标准、规范时的约定：无4、图纸4.1发包人向承包人提供图纸日期和套数：另外协商发包人对图纸的保密要求：不得向与施工无关的第三者提供使用国外图纸的要求及费用承担：无二、双方一般权利和义务5、工程师5.2监理单位委派的工程师姓名：XXX职务：总监理工程师、监理工程师发包人委托的职权：监理单位除按规定和本合同内容以及投标文件确认的材料产品项目，进行监理工程质量、施工进度和工程投资的控制管理外，还对承包人通过本施工合同及投标文件确认的技术、管理、主要人员、以及投入的主要设备情况和材料的数量与质量进行监理。承包人无论何种原因以书面形式提出调整主要工程技术人员、调换主要材料、品种、规格、质量、重量或技术参数等，均须取得监理单位和发包人代表的书面许可。发包人在工程开工前将监理工程师的职责和权限以书面的形式通知承包人。需要取得发包人批准才能行使的职权：1、涉及改变美观使用和工程造价有变更的工程更改联系单；2、工程停工令和复工令；3、已完工程量签证。5.3发包人派驻的工程师姓名职务：职权：1、工程变更的审批；2、监理人员到位及调换认定；3、对外工作联系，如设计等；4、已完工程量计量。5.6不实行监理的，工程师的职权：增加履行监理工程师相应的职权7、项目经理姓名：XXX职务：项目经理8、发包人工作8.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：(1)施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：合同签订后3天向承包人提供施工场地。(2)将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：承包人自己解决，发包人协助。(3)施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：承包人自己解决，发包人协助。(4)工程地质和地下管线资料的提供时间：开工前三天提供相应地质、地下管线详细资料。(5)由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：按通用条款8.1（5）执行，根据工程进度提前办理。按规定需由发包人办理的证件在工程开工前由发包人负责办理(6)不准点与座标控制点交验要求：按通用条款8.1（6）执行。(7)图纸会审和设计交底时间（如有需要）：由业主组织。(8)协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：按通用条款8.1（8）执行(9)双方约定发包人应做的其他工作：无8.2发包人委托承包人办理的工作：无9、承包人工作9.1承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：⑴需由设施资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：无⑵应提供计划、报表的名称及完成时间：每月28日，提供下一个月进度计划及当月完成的工程量报表。⑶承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：按通用条款9.1(3)执行⑷向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：甲方自理⑸需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：按通用条款9.1（5）执行⑹已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：已竣工工程未交付发包人之前,承包人要负责已完工程保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费给予修复，发包人若要求承包人采取特殊措施保护的工程部位和相应的费用,双方另行商定。⑺施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：承包方要做好施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作，若有损坏，一切费用由承包方承担。⑻施工场地清洁卫生的要求：承包方要保证施工场地清洁，符合环境管理的有关规定，交工前要保证现场平整，不得余留杂物和材料，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。⑼双方约定承包人应做的其他工作：承包人应在施工场地维护好发包人的围墙，需增加防护围墙等由承包人自建，杜绝非施工人员进入工地，否则责任由承包人负责。三、施工组织设施和工期10、进度计划10.1承包人提供施工组织设施（设施方案）和进度计划的时间：在接到零星工程施工任务后三天内。工程师确认的时间：业主在接到施工方案和进度计划后2天内给予确定10.2群体工程中有关进度计划的要求：无13、工期延误13.1双方约定工期顺延的其他情况：按通用条款第12、13条执行四、质量与验收：17、隐蔽工程和中间验收17.1双方约定中间验收部位：地基与基础、钢筋工程、屋面、防水工程、水电管线预埋19、工程试车19.5试车费用的承担：由发包方负责。五、安全施工按通用条款第20、21、22条执行。六、合同价款与支付23、合同价款及调整23.1合同下浮率：中标人的投标下浮率的平均值作为合同下浮率方式确定。23.2单项合同结算价款：A、单项工程总价：按实际发生的工程量，依据2003版相关预算定额及费用定额计算，根据单项零星工程发生时材料价格价格信息，依次按照**县价格信息、丽水市价格信息、浙江省价格信息套用，无价材料和定额缺项项目的价格，由双方依据工程实际情况协商确定，并签订协议，按以上原则计算确定单项工程总价；B、单项工程合同结算价款：单项工程总价按工程投标确定的合同下浮率下浮后为单项工程合同结算价款。23.3双方约定合同价款的其他调整因素：⑴遇不可抗力对工程的破坏，其恢复费用例入调整范围；⑵停水、停电24小时；=3\*GB2⑶造价管理部门公布的价格调整。24、工程预付款24.1发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：不预付24.2扣回工程款的时间、比例：无25、工程量确认25.1承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：每月28日提交当月完成工程量报表26、工程款（进度款）支付双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：单项工程完工后根据承包方申报的结算款经业主（监理）核定后支付50%，余款待竣工验收合格、结算经县财政投资项目预算审核中心或审计局基建审计中心评审后全部结清。七、材料设备供应27、发包人供应材料设备27.1发包人供应的材料设备与一览表不符时，双方约定发包人承担责任如下：⑴材料设备单价与一览表不符：无⑵材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符： 无⑶承包人可代为调剂串换的材料：无⑷到货地点与一览表不符：无⑸供应数量与一览表不符：无⑹到货时间与一览表不符；无27.2发包人供应材料设备的结算方法：无28、承包人采购材料设备28.1承包人采购材料设备的约定：承包方采购的材料一律按甲类材质标准。八、工程变更提出向业主或监理方申报工程变更联系单，会同有关单位同意后实施。九、竣工验收与结算工程完工后15天内，承包方需提供工程结算和竣工资料，否则视为违约，发包方在15天内组织竣工验收，并将工程结算报审。32、竣工验收32.1承包人提供竣工图的约定：竣工验收后15天内提供叁套。32.6中间交工工程的范围和竣工时间：根据发包方安装设备需要，双方协商配合。十、违约、索赔和争议35、违约35.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下：本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任：无本合同通用条款第26.4款约定发包人违约应承担的违约责任：双方协商本合同通用条款第33.3款约定发包人违约应承担的违约责任：双方协商双方约定的发包人其他违约责任：无35.2本合同中关于承包人违约的具体责任如下：本合同通用条款第14.2款约定承包人违约应承担的违约责任：因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工的，每拖延一天罚工程款伍佰。本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任：经验收工程因承包方原因造成不合格，承包方应负责修至合格，造成的经济损失由承包方负责，由此造成的工期延误，按前款执行。双方约定的承包人其他违约责任：无37、争议37.1双方约定，在履行合同过程中产生争议时：⑴请建设主管部门调解；⑵向**仲裁委员会提请仲裁或**县人民法院提起诉讼。十一、其他38、工程分包38.1本工程发包人同意承包人分包的工程：无39、不可抗力39.1双方关于不可抗力的约定：10级以上台风，裂度7度以上地震，以及造成无法施工的暴风雨、水灾。40、保险40.6本工程双方约定投保内容如下：⑴发包人投保内容：无发包人委托承包人办理的保险事项：无⑵承包人投保内容：施工安全人身保险41、担保41.3本工程双方约定担保事项如下：⑴发包人向承包人提供履约担保，担保方式为：无担保合同用为本合同附件。⑵承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：无担保合同用为本合同附件。⑶双方约定的其他担保事项：无42、合同份数42.1双方约定合同副本份数：合同正本贰份，双方各执壹份，副本柒份，双方各执贰份，其他叁份。43、补充条款43.1不计缩短工期增加费及夜间施工增加费。43.2零星工程竣工验收前签订工程质量保修书（格式见附件）。附件：工程质量保修书工程质量保修书发包人(全称):___________________承包人(全称)：__________________发包人、承包人根据≤中华人民共和国建筑法≥≤建设工程质量管理条例≥和≤房屋建筑工程质量保修办法≥，经协商一致，对（工程名称）签定工程质量保修书。一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修内容，双方约定如下：本合同承包范围内的全部工程内容。二、质量保修期双方根据≤建设工程质量管理条例≥及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：1、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限:2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏的为伍年；3、装修工程为贰年；4、电气管线、给排水管道、设备安装为贰年；5、供热及供冷系统为/个采暖期及供冷期；6、住宅小区的给排水设施、道路等配套市政公用工程为贰年；7.其他项目保修期限约定如下：本合同承包范围内的全部工程内容均在保修范围内，质量保修期自单项零星工程竣工验收合格之日起计算。三、质量保修责任1.属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后7天内派人修理。承包人不在约定期限内，派人修理，发包人可委托其他人员修理。2.发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。3.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照≤房屋建筑工程质量保修办法≥的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或具有相当资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。4、质量保修完成后，由发包人组织验收。四、保修费用保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。五、其他双方约定的其他工程质量保修事项：1、2、本零星工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为零星工程施工合同附件，其有效期限至保修期满。发包人(公章)：承包人(公章)：法定代表人(签字)：法定代表人(签字)：年月日年月日第五章投标文件格式第一节资信证明文件格式1．资信证明文件封面（格式见附件一）2．投标函1份（格式见附件二）；3．法定代表人资格证明书（格式见附件三），有委托的还须提供法定代表人授权委托书（格式见附件四）；4．法定代表人或被委托人身份证复印件（开标时须提供原件核对）；5．保证金收据复印件（开标时须提供原件核对）；6．营业执照副本复印件（开标时须提供原件核对）；7．资质证书副本复印件（开标时须提供原件核对）；8．安全生产证书副本复件（开标时须提供原件核对）；9．招标文件投标提交的其他投标资料（本项无格式,需要时有投标人自行设计格式提供）。附件一：资信证明文件封面格式资信证明文件封面招标编号：QTCG2008-项目名称：**县零星工程施工定点采购包号：投标文件名称：资信证明文件投标人(盖章)：投标人地址：法定代表人或委托代理人（签章）：附件二：投标函格式投标函致：招标人名称根据贵方（招标项目名称）项目招标文件编号（招标编号），正式授权下述签字人（姓名和职务）全权代表投标人（投标人全称）参加贵方组织的有关招标活动，并提交下述文件：资信证明文件份。招标文件规定的技术文件正本份，副本份。招标文件规定的商务文件正本份，副本份。据此函，签字人兹宣布同意如下：（1）我们承担根据招标文件的规定，完成合同的责任和义务。（2）我们已详细审核全部招标文件、参考资料及有关附件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。（3）我们同意在投标人须知规定的开标日期起遵循本投标文件，并在投标人须知规定的投标有效期满之前均具有约束力，并有可能中标。（4）如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或者有其他违约行为，我们的投标保证金可被贵方没收。（5）同意向贵方提供贵方可能要求的与本投标有关的任何数据或资料。（6）我们完全理解贵方不一定要接受最低报价或收到的任何投标。与本投标有关的正式通讯地址为：地址：________________________邮政编码：__________________________电话、传真：______________________________________________________电子