施工合同经济合同约定及付款方式_第1页
施工合同经济合同约定及付款方式_第2页
施工合同经济合同约定及付款方式_第3页
施工合同经济合同约定及付款方式_第4页
施工合同经济合同约定及付款方式_第5页
已阅读5页,还剩5页未读 继续免费阅读

付费下载

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

PAGEPAGE1施工合同经济合同约定及付款方式甲方(委托方):__________乙方(承包方):__________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方进行施工项目的事宜,达成如下协议:一、工程概况1.工程名称:__________2.工程地点:__________3.工程内容:__________4.工程规模:__________5.工程期限:__________二、合同价款及付款方式1.合同价款:本工程合同总价款为人民币(大写):__________元整(小写):¥__________元。2.付款方式:a)预付款:甲方在合同签订后____日内向乙方支付合同总价款的____%作为预付款,即人民币(大写):__________元整(小写):¥__________元。b)中期付款:工程进度达到____%时,甲方支付合同总价款的____%,即人民币(大写):__________元整(小写):¥__________元。c)竣工付款:工程竣工验收合格后,甲方支付合同总价款的____%,即人民币(大写):__________元整(小写):¥__________元。d)质保金:工程竣工验收合格满____年后,甲方支付合同总价款的____%作为质保金,即人民币(大写):__________元整(小写):¥__________元。三、工程变更及调整1.工程变更:在施工过程中,如甲方提出变更要求,乙方应按照甲方的要求进行变更。变更部分的工程量及费用由甲乙双方协商确定,并签订书面变更协议。2.工程调整:如因不可抗力等原因导致工程无法按期完成,甲乙双方应协商确定调整后的工期及费用。四、工程质量及验收1.工程质量:乙方应按照国家相关标准和甲方的要求进行施工,确保工程质量。2.验收:工程竣工后,乙方应向甲方提出竣工验收申请。甲方应在收到申请后____日内组织验收。验收合格后,甲乙双方签订竣工验收证书。五、违约责任1.甲方违约:甲方未按合同约定支付款项,每逾期一日,应向乙方支付逾期付款金额的____%作为违约金。2.乙方违约:乙方未按合同约定完成工程,每逾期一日,应向甲方支付逾期完工金额的____%作为违约金。六、争议解决本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;协商不成的,按以下第____种方式解决:1.提交__________仲裁委员会仲裁;2.依法向__________人民法院起诉。七、其他约定1.本合同一式两份,甲乙双方各执一份。2.本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,有效期为____年。甲方(盖章):__________乙方(盖章):__________甲方代表(签名):__________乙方代表(签名):__________签订日期:__________签订日期:__________以上合同仅供参考,具体合同内容请根据实际情况和需求进行修改。在签订合同前,请务必咨询专业律师或法律顾问。2024带目录带附件详细版-施工合同经济合同约定及付款方式目录一、合同双方二、工程概况三、合同价款及付款方式四、工程变更及调整五、工程质量及验收六、违约责任七、争议解决八、其他约定九、附件一、合同双方甲方(委托方):__________乙方(承包方):__________二、工程概况1.工程名称:__________2.工程地点:__________3.工程内容:__________4.工程规模:__________5.工程期限:__________三、合同价款及付款方式1.合同价款:本工程合同总价款为人民币(大写):__________元整(小写):¥__________元。2.付款方式:a)预付款:甲方在合同签订后____日内向乙方支付合同总价款的____%作为预付款,即人民币(大写):__________元整(小写):¥__________元。b)中期付款:工程进度达到____%时,甲方支付合同总价款的____%,即人民币(大写):__________元整(小写):¥__________元。c)竣工付款:工程竣工验收合格后,甲方支付合同总价款的____%,即人民币(大写):__________元整(小写):¥__________元。d)质保金:工程竣工验收合格满____年后,甲方支付合同总价款的____%作为质保金,即人民币(大写):__________元整(小写):¥__________元。四、工程变更及调整1.工程变更:在施工过程中,如甲方提出变更要求,乙方应按照甲方的要求进行变更。变更部分的工程量及费用由甲乙双方协商确定,并签订书面变更协议。2.工程调整:如因不可抗力等原因导致工程无法按期完成,甲乙双方应协商确定调整后的工期及费用。五、工程质量及验收1.工程质量:乙方应按照国家相关标准和甲方的要求进行施工,确保工程质量。2.验收:工程竣工后,乙方应向甲方提出竣工验收申请。甲方应在收到申请后____日内组织验收。验收合格后,甲乙双方签订竣工验收证书。六、违约责任1.甲方违约:甲方未按合同约定支付款项,每逾期一日,应向乙方支付逾期付款金额的____%作为违约金。2.乙方违约:乙方未按合同约定完成工程,每逾期一日,应向甲方支付逾期完工金额的____%作为违约金。七、争议解决本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;协商不成的,按以下第____种方式解决:1.提交__________仲裁委员会仲裁;2.依法向__________人民法院起诉。八、其他约定1.本合同一式两份,甲乙双方各执一份。2.本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,有效期为____年。九、附件1.工程施工图纸2.工程预算书3.工程进度计划表4.工程质量保证书甲方(盖章):__________乙方(盖章):__________甲方代表(签名):__________乙方代表(签名):__________签订日期:__________签订日期:__________以上合同仅供参考,具体合同内容请根据实际情况和需求进行修改。在签订合同前,请务必咨询专业律师或法律顾问。附件列表:1.工程施工图纸2.工程预算书3.工程进度计划表4.工程质量保证书法律名词及解释:1.合同法:《中华人民共和国合同法》是调整平等主体之间商品交换关系的法律规范的总称,涉及合同的订立、履行、变更、解除和终止等方面。2.仲裁:指争议双方在争议发生前或争议发生后达成协议,自愿将争议交给第三者作出裁决,双方有义务执行的一种解决争议的方式。3.诉讼:指当事人依法向人民法院请求保护自己合法权益的行为。实际执行过程中可能遇到的相关问题及注意事项:1.工程变更:在施工过程中,可能会因为设计变更、甲方需求变更等原因导致工程量及费用发生变化。此时,甲乙双方应及时协商确定变更部分的工程量及费用,并签订书面变更协议。2.工程延期:由于不可抗力等原因导致工程无法按期完成,甲乙双方应协商确定调整后的工期及费用。同时,乙方应提前向甲方报告可能导致的延期情况,以便双方共同应对。3.质量问题:在施工过程中,乙方应严格按照国家相关标准和甲方的要求进行施工。若甲方发现质量问题,乙方应及时进行整改。验收合格后,双方签订竣工验收证书。4.付款逾期:甲方应按照合同约定的付款方式进行付款。若甲方逾期付款,乙方有权要求甲方支付逾期付款金额的违约金。同时,乙方应积极与甲方沟通,了解付款逾期的原因,共同解决。5.争议解决:在合同履行过程中,若双方发生争议,应首先尝试协商解决。若协商不成,可根据合同约定的争议解决方式进行处理。适用场景:本合同适用于以下场景

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论