施工合同评审及审查事项

PAGEPAGE1施工合同评审及审查事项甲方：[甲方名称]乙方：[乙方名称]根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就施工合同评审及审查事项达成如下协议：一、合同评审1.1甲方应在合同签订前对乙方进行评审，以确保乙方具备履行合同的能力和条件。1.2评审内容包括但不限于乙方的资质证书、财务状况、业绩经验、人员配备、技术能力等。1.3甲方有权要求乙方提供相关证明材料，乙方应如实提供并保证其真实性。1.4甲方应在评审结束后向乙方发出评审结果通知，如乙方不符合要求，甲方有权拒绝签订合同。二、合同审查2.1甲方有权对乙方提交的施工方案、施工图纸、施工计划等进行审查。2.2审查内容包括但不限于施工方案的合理性、施工图纸的准确性、施工计划的可行性等。2.3乙方应根据甲方的要求进行修改和完善，直至符合甲方的审查要求。2.4甲方应在审查结束后向乙方发出审查结果通知，如乙方不符合要求，甲方有权要求乙方进行修改。三、合同签订3.1双方在合同评审和审查事项均符合要求后，方可签订正式的施工合同。3.2合同应包括但不限于工程范围、工程质量、工程进度、工程费用、违约责任等内容。3.3合同签订后，双方应严格按照合同约定履行各自的权利和义务。四、违约责任4.1如乙方在合同评审或审查过程中提供虚假材料或隐瞒重要事实，甲方有权解除合同，并要求乙方承担相应的违约责任。4.2如乙方在施工过程中未能按照合同约定履行义务，甲方有权要求乙方承担违约责任，并按照合同约定进行赔偿。五、争议解决5.1双方在履行合同过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决。5.2如协商无果，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。六、其他约定6.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份。6.2本协议自双方签字盖章之日起生效。甲方：[甲方名称]乙方：[乙方名称]签订日期：____年____月____日2024带目录带附件详细版-施工合同评审及审查事项目录一、合同评审二、合同审查三、合同签订四、违约责任五、争议解决六、其他约定附件一：施工方案审查标准附件二：施工图纸审查标准附件三：施工计划审查标准甲方：[甲方名称]乙方：[乙方名称]根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就2024年施工合同评审及审查事项达成如下协议：一、合同评审1.1甲方应在合同签订前对乙方进行评审，以确保乙方具备履行合同的能力和条件。1.2评审内容包括但不限于乙方的资质证书、财务状况、业绩经验、人员配备、技术能力等。1.3甲方有权要求乙方提供相关证明材料，乙方应如实提供并保证其真实性。1.4甲方应在评审结束后向乙方发出评审结果通知，如乙方不符合要求，甲方有权拒绝签订合同。二、合同审查2.1甲方有权对乙方提交的施工方案、施工图纸、施工计划等进行审查。2.2审查内容包括但不限于施工方案的合理性、施工图纸的准确性、施工计划的可行性等。2.3乙方应根据甲方的要求进行修改和完善，直至符合甲方的审查要求。2.4甲方应在审查结束后向乙方发出审查结果通知，如乙方不符合要求，甲方有权要求乙方进行修改。三、合同签订3.1双方在合同评审和审查事项均符合要求后，方可签订正式的施工合同。3.2合同应包括但不限于工程范围、工程质量、工程进度、工程费用、违约责任等内容。3.3合同签订后，双方应严格按照合同约定履行各自的权利和义务。四、违约责任4.1如乙方在合同评审或审查过程中提供虚假材料或隐瞒重要事实，甲方有权解除合同，并要求乙方承担相应的违约责任。4.2如乙方在施工过程中未能按照合同约定履行义务，甲方有权要求乙方承担违约责任，并按照合同约定进行赔偿。五、争议解决5.1双方在履行合同过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决。5.2如协商无果，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。六、其他约定6.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份。6.2本协议自双方签字盖章之日起生效。甲方：[甲方名称]乙方：[乙方名称]签订日期：____年____月____日附件一：施工方案审查标准附件二：施工图纸审查标准附件三：施工计划审查标准附件列表：1.施工方案审查标准2.施工图纸审查标准3.施工计划审查标准法律名词及解释：1.《中华人民共和国合同法》：我国关于合同订立、履行、变更、解除和终止等方面的一部基础性法律。2.甲方：合同中的需求方，即委托乙方进行施工的一方。3.乙方：合同中的供应方，即承担施工任务的一方。4.违约责任：合同当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定时，应当承担的继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等民事责任。5.争议解决：合同当事人在履行合同过程中发生争议时，通过协商、调解、仲裁或者诉讼等方式解决争议。实际执行过程中可能遇到的问题及注意事项：1.乙方提供虚假材料：甲方应认真审核乙方提供的材料，必要时可要求第三方机构进行核实。2.施工质量不符合要求：甲方应定期对施工现场进行监督检查，确保施工质量符合合同约定。3.工期延误：乙方应制定合理的施工计划，并严格按照计划执行。如发生延误，应及时通知甲方并采取措施予以解决。4.费用纠纷：合同中应明确费用计算方式和支付时间，避免因费用问题产生纠纷。解决办法：1.对于乙方提供虚假材料，甲方有权解除合同，并要求乙方承担相应的违约责任。2.对于施工质量不符合要求，甲方有权要求乙方进行整改，直至符合合同约定。如乙方拒不整改，甲方有权解除合同，并要求乙方承担相应的违约责任。3.对于工期延误，乙方应制定合理的施工计划，并严格按照计划执行。如发生延误，应及时通知甲方并采取措施予以解决。如乙方因自身原因导致工期延误，应承担相应的违约责任。4.对于费用纠纷，双方应按照合同约定的费用计算方式和支付时间执行。如发生纠纷，可通过友好协商解决