购房认购协议书合集3篇

购房认购协议书(第一篇)此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。甲方：******乙方：******甲乙双方在公平、自愿、协商全都的基础上就房屋认购事宜，在签署正式《商品房买卖合同》之前，达成如下协议：第一条项目状况甲方在位于******拟开发建设住宅小区。其次条乙方认购房屋的面积乙方所认购的房屋(以下简称该房屋)建筑面积约为****㎡(最终面积以产权登记面积为准)。如产权登记面积与本协议的面积存在误差，双方需以货币形式实行“多退少补”原则据实找齐差价款。第三条计价方式与价款甲乙双方商定按下述方式计算该商品房价款：******按建筑面积计算，该房屋单价为(人民币)****元/㎡。总价款为******元。第四条付款方式及期限乙方同意按第**种方式付款。第1种：乙方分期支付购房款。1、乙方签订此认购协议，向甲方支付该房屋总价款的**即(人民币)*****元。2、甲方进入施工现场开头施工之日起，十日内乙方须向甲方支付至该房屋总房款的****。3、乙方认购的房屋工程主体在封闭之日起，三日内须向甲方支付至该房屋总房款的****。4、乙方在该房屋达到入住标准时，须向甲方支付至该房屋总房款的****。第2种：乙方办理银行按揭贷款。1、乙方签订此认购协议，即向甲方支付该房屋总价款的50%即(人民币)****元。2、甲方在取得房屋预售许可证后，乙方办理银行按揭贷款。第五条、乙方的违约责任乙方如未按本协议商定的时间付款，逾期每日按1%收取违约金，逾期15日，甲方有权解除本协议。因乙方缘由无法正常办理银行按揭贷款业务，乙方15日内同意支付至该房屋总房价款的95%，剩余房款在该房屋达到入住标准时支付完毕，否则此协议自动终止。本条所述逾期付款，是指依照本协议第四条商定的到期应付款未予支付及支付未完全的。第六条、房屋交付期限1、甲方承诺在****年****月****日前，将符合本协议商定的房屋交付给乙方。2、如遇下列特别状况，除双方协商解决外，甲方可依据实际状况予以延期，因自然环境恶劣或不行抗力导致无法正常施工延误工期的状况。第七条、关于签订《商品房买卖合同》及更名的商定甲方取得《商品房预销售许可证》后，甲乙双方签订《商品房买卖合同》，此协议自动终止；在正式签订《商品房买卖合同》前，乙方可更名一次，在签订《商品房买卖合同》后，乙方如更名须自行到房地产交易中心办理，费用自理。第八条、本认购协议一式两份，双方各执一份。在签署之日即时生效，每份具有相同法律效力。甲方：*******乙方：*******联系方式：********联系方式：************年****月****日购房认购协议书(第二篇)标题：购房认购协议书鉴于甲方（以下简称“开发商”）是一家合法注册的房地产开发公司；乙方（以下简称“购房人”）是具备相应购房能力的自然人。经双方友好协商，兹达成以下协议：第一条合同标的及认购价格1.1合同标的：购房人认购开发商位于（具体房屋地址）的房产（以下简称“房屋”）。1.2认购价格：购房人同意按照开发商公示的价格（具体价格）认购该房屋，并支付认购定金（具体金额）。第二条交付期限及方式2.1开发商承诺在房屋建设完工后（具体时间）向购房人交付该房屋。2.2交付方式：开发商应按照相关法律法规及合同约定，采用合法的交付方式将房屋交付给购房人。第三条付款方式3.1购房人须按照以下方式支付房屋款项：（具体支付方式及分期付款计划）3.2购房人同意在合同签订之日起（具体期限），按照约定的支付方式将每期款项及时支付给开发商。第四条违约责任4.1若购房人未按时支付认购定金或房屋款项，开发商有权解除该协议，并没收购房人已支付的定金或款项。4.2若开发商未按约定时间交付房屋，购房人有权解除该协议，并要求开发商退还已支付的全部款项及相应的违约金。第五条保密义务5.1甲乙双方在履行本协议过程中，应保守对方之商业秘密及其他关于对方及其业务的非公开信息。5.2未经对方书面同意，一方不得向任何第三方披露上述信息。第六条法律适用及争议解决6.1本协议的成立、执行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。6.2对本协议的解释或争议的解决应尽量通过友好协商方式解决。若协商不成，则提交至协议签订地人民法院进行诉讼解决。本协议一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。协议生效日为最后一方签署之日。如有解除、变更等情况，需经甲乙双方书面协商并签署补充协议。甲方（开发商）：_________（签字）乙方（购房人）：_________（签字）日期：_________年____月____日摘要：本购房认购协议书确立了合同标的、认购价格、交付期限及方式、付款方式、违约责任、保密义务、法律适用及争议解决等关键内容。协议需同时列明中英文正文，分段明确，格式整齐，以确保双方权益合法、有力有效地落实。购房认购协议书(第三篇)购房认购协议书甲方（购房者）：___________乙方（开发商）：___________根据《合同法》的相关条款，甲乙双方经友好协商一致，就购房事宜达成以下协议。第一条认购房屋基本信息1.户型：_______，建筑面积：_______平方米。2.房屋坐落：_________。3.总房款：_______元。第二条认购条款1.甲方认购乙方上述房屋，并在认购日支付定金_______元，作为认购房屋的证明。2.甲方在签订正式购房合同前，享有优先购房权。第三条正式购房合同1.双方在本认购协议签署后，将于_____（约定时间）前、甲方支付剩余房款的______%之日签署正式购房合同。2.正式购房合同的具体内容以协商一致的书面形式为准，适用国家相关法律法规。第四条违约责任1.若甲方未按本协议的约定支付认购定金，乙方有权解除本协议，扣除甲方已支付的定金作为违约金。2.若乙方未按照本协议约定的时间签订正式购房合同，甲方有权解除本协议，并要求乙方返还已支付的定金并支付相应违约金。第五条其他约定1.本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。2.本协议内容