2024年（通用）承揽加工合同

第页2024年（通用）承揽加工合同承揽加工合同1

承揽方：以下简称甲方

定作方：以下简称乙方

甲方为乙方加工柜台，货架，经双方协商，签订本合同，共同遵守。

第一条加工成品

其次条加工成品质量要求：

1，材种：柜台，货架一律采纳水曲柳。

2，用材尺寸：按图纸所标尺寸做。

3，严格驾驭木制品的木材干燥程度，榫缝、肩角结构必需严密，坚实、表面必需平整光滑，木材无形变，翘曲，拨缝，松榫；塑料面要求平直，整齐，四周不得有翘起，脱胶现象；玻璃位置以图纸标示为准，保证方正，平直，安装便利。

4，甲方按乙方质量要求和图纸，先做规格样品，由县物价局核定价格后，双方代表当面封存样品，作为验收的依据。

第三条原材料由甲方供应。

第四条图纸由乙方于____年___月___日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求进行工作期间，发觉供应的图纸不合理，应当刚好通知乙方；乙方应当在规定的时间内回复，提出修改看法。甲方在规定的时间内未得到答复，有权停止工作，并通知乙方。因此造成的损失，由乙方赔偿。

第五条工程价款：按核定价格单计算款元。

第六条验收标准和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到厂验收，乙方接到通知三天内必需到厂验收。验收标准以合同规定的质量要求图纸和样品为标准，数量以合同规定为标准。双方在检验中发生争议时，由县物价局供应检验证明。

第七条交货的时间和地点：____年___月___日至月日全部交货。任何一方如要求提前或延期交（提）货，必需在事先与对方达成协议，并按协议执行。交货地点在乙方百货大楼，由百货公司供销科收货，验收合格，办理交接手续。

第八条包装要求及费用负担：由甲方负责包装，以定作物不受损坏为准；每件包装费均按元计算，共计元，全部费用由乙方负担。

第九条运输方法及费用负担：由甲方负责运输，每件运输费用均按元计算，共计元，全部费用由乙方负担。运输造成的损失，由甲方负责。

第十条本合同签字之日，乙方向甲方给付预付款元元）。甲方不履行合同时，除担当违约责任外，必需如数返还预付款。乙方不履行合同的，把预付款抵作违约金和赔偿金，有余款的应返还。

第十一条结算方式及期限：乙方收到全部定作物，验收合格后，即办理移交手续，据以结帐，并在收货后十五天内通过银行付款。

第十二条甲方的违约责任

1，甲方如未按合同规定的质量交付定作物，乙方同意利用的，应当按质论价；不同意利用的，甲方应当负责修理或调换，并担当逾期交付的责任；经过修整或调换后，仍不符合合同规定的，乙方有权拒收，由此造成的损失由甲方赔偿。

2，甲方交付定作物的数量少于合同规定的，乙方仍旧须要的，甲方应当照数补齐，补交部分按逾期交付处理；乙方不再须要的’，有权解除合同，因此造成的损失由甲方赔偿。

3，因甲方包装不善造成定作物毁损的，由甲方赔偿损失。

4，甲方逾期交付定作物的，应当向乙方偿付违约金，每逾期一天，按逾期交付部分的价款总额的偿付违约金。

5，甲方不能交付定作物的，应向乙方偿付不能交付定作物部分价款总值%的违约金。

6，由甲方负责送货的，如运输中造成定作物损坏，甲方应当负责修理，达到合同规定的.质量要求，否则乙方有权拒收。

第十三条乙方的违约责任

1，乙方如中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等，应当赔偿甲方因此造成的损失。

2，乙方如中途废止合同，应偿付甲方未履行部分定作物价款总值%的违约金。

3，乙方如未按合同规定的时间向甲方供应图纸和其他技术资料，除交付定作物的日期得以顺延外，乙方应当偿付甲方因停工待料的损失。

4，乙方如超过合同规定日期付款，应当比照中国人民银行有关延期付款的规定，向甲方偿付违约金。

5，乙方如无故拒绝接收定作物，应当赔偿甲方因此造成的损失。

6，乙方如变更交付定作物的地点，应担当因此而多支出的费用。

第十四条不行抗力：在合同规定的履行期限内，由于不行抗力致使定作物或原材料毁损、灭失的，甲方在经有关部门证明后，可免予担当违约责任。但甲方应当实行主动措施，尽量削减损失，如不行抗力的损失是在合同规定的履行期限以外生的，不得免除甲方责任；在乙方拖延接受或无故拒收期间发生的，乙方应当担当责任，并赔偿甲方因此造成的损失。

第十五条本合同发生纠纷时，双方协商解决；协商不成时任何一方可向办理本合同公证的公证机关申请调解，或向合同管理机关申请调解，仲裁，也可以干脆向人民法院起诉。

本合同于____年___月___日经公证生效，合同履行完毕即失效。

本合同一式五份，甲乙双方各执一份，县公证处，县物价局，县建设银行各存一份。

甲方：____县木具厂（盖章）

代表人：（签名）

地址：

电话：

开户银行：____县支行营业所

帐号：

乙方：____县百货公司

代表人：

地址：

电话：

开户银行：____县支行

帐号：

____年___月___日

承揽加工合同2

合同编号：

订立合同双方：

定作人：（以下简称甲方）

定作人法定代表（负责）人：

签约人：

定作人承办单位：

联络人：

联系电话：

定作人机构地址：

传真电话：

承揽人：（以下简称乙方）

承揽人法定代表（负责）人：

签约人：

承揽人营业执照：

生产报刊亭许可证明：

承揽人机构地址：

联系人：联系电话：

银行开户许可证：

开户行：

账户：

依据《_____》以及我国现行的有关法律、法规，按省局要求，双方议定乙方承揽甲方报刊亭的加工与安装，此项承揽合同双方本着同等、公允、互惠的原则，订立如下合同条款：

第一条标的

乙方承揽甲方所需报刊亭的加工与安装合同标的额为：_____万元。

其次条制作报刊亭的数量、规格、价格（价款单位：每个/人民币万元）

1、

2、

3、

注：整个承揽加工合同按每个报刊亭的单价为结算价，该结算价格含：包工、包料、包装运输、安装费、及其他相关的税费。

第三条加工、制作与安装、要求

1、报刊亭安装后稳定、牢靠，空间利用充分，运用面积不小于_____平米。

2、运用材料：全部外表面运用大于_____mm厚不锈钢板，结构采纳不锈钢柱、不锈钢方钢骨架，透亮部分不少于_____%，运用_____mm弧型热弯加强度有机玻璃，顶部硬塑料玻璃钢压模一次成型，内设图书报刊架。附件包括：推拉窗、电源接线板、电表一块，蓝色阳光板封顶，并有通风口一处。

第四条验收标准和方法

①、乙方将报刊亭样品（根据甲方要求的规格、材质）制作成品后，交甲方进行初验，初验合格后方可生产。

②、甲方验收采纳样品验收与成品交付验收相对比，也可实行随机抽验。

第五条交货时间和地点及包装运输要求

①、交货时间：乙方必需保证在_____年_____月_____日前全部交货。

②、交货地点：乙方负责送到甲方指定的安装位置，并安装完毕。

③、包装运输：乙方在交货时，应对成品进行包装，并保证信报箱在运输过程中不被损坏，如有损坏或变型、划漆等由乙方负责保修。

第六条报刊亭安装及验收与售后服务

①、乙方对制作的报刊亭进行安装；

②、经乙方安装的报刊亭，必需经甲方验收，遇有验收不合格的，乙方应在_____日内予以整改，不予整改、或两次整改不合格的甲方按该报刊亭价值扣除_____％做为另行修理费用，并不返还乙方（按双方预定的标准和技术要求验收）；

④、乙方承诺对甲方运用的报刊亭进行终身维护。

第七条结算方式、期限及安装费用

①、甲、乙双方签订的合同生效后15日内，甲方应向乙方指定的账户拨付合同标的额30％的`预付款。

②、乙方交货后15日内，甲方再向乙方账户拨付合同标的额30％的价款，累积达到合同标的额的60％。

③、乙方按期安装完毕，并经甲方验收合格后15日内，甲方再向乙方指定的账户拨付合同标的额35％的价款，累积达到合同标的额的95％。

④、剩余的合同标的额5％（_____元）价款，作为乙方向甲方预留的质量保证金，一年后经甲方正常运用确无质量问题，甲方主动将乙方剩余的质量保证金，一次性拨付乙方。

第八条甲方违约责任

①、甲方在乙方为其制作报刊亭期间随意变更数量或到货无故拒收，甲方支付乙方合同的标的额_____‰的违约金；

②、甲方未按合同规定时限向乙方拨付货款，每逾期一天，除补交货款外，应向乙方支付_____‰的违约金。

第九条乙方违约责任

①、乙方未按甲方的质量要求，隐瞒原材料的缺陷、运用不符合合同规定的原材料、偷工减料、以次充好等，甲方除按质论价外，甲方从应拨付乙方合同货款中扣除_____‰违约金；

②、乙方不得以任何方式转包或分包，如发觉转包或分包，甲方有权终止合同，由此造成的经济损失由乙方担当；

③、乙方未按合同要求的时间交付报刊亭，每逾期一天，甲方从应拨付乙方合同货款中扣除_____‰的违约金。

第十条纠纷的处理

当事人从下列两种方式中选择第_____种方式，作为本合同争议的解决方式。

①、因履行本合同发生的争议，由当事人协商解决，协商不成的，提交邯郸_____委员会_____；

②、因履行本合同发生的争议，由当事人协商解决，协商不成的，依法向人民法院起诉。

第十一条附则

①、本合同一式四份，甲、乙双方各执两份，自双方签字盖章之日起生效。合同履行期间，甲、乙任何一方不得随意变更和解除合同。

②、合同执行过程中甲、乙双方对详细制作报刊亭数量有变更的以书面文字通知为准，口头通知无效，报刊亭规格的变动以双方共同协商后，作出

补充条款为准，补充条款与本合同具有同等效力。

甲方：

乙方：

签约人：

签约人：

签约地点：

签约日期：

承揽加工合同3

定作方(甲方)：_____________________

承揽方(乙方)：_____________________

一、托付加工项目

托付加工产品：_____________________

数量：以甲方下单为准.

单价：_______________

交货期限：按乙方接单日起5-7天

内交货。详细时间以订单为准。

二、托付加工方式

乙方包工包料。乙方必需依照合同规定选用原材料，乙方应在_________年______月_____日将原材料样品交由甲方检验，甲方要求乙方运用的原材料为_________。

甲方供应外包装、商标、吊牌、防伪标识。

三、质量要求及技术标准

乙方严格根据甲方提出的质量要求进行加工，于_________年______月_____日制作出样品，经甲方确认后封样，该样品由甲方保存。

技术标准根据《企业质量问题细则》(见附件)及国家标准。(如企业质量细则标准中有低于国家标准或者与国家标准不符的，按国家标准执行)。

四、乙方对质量负责的范围及期限

面料、辅料质量的确认;

颜色、尺码规格的确认;

绣制杉杉标徽工艺的确认;

缝纫手工艺的确认;

其他质量问题的确认;

乙方负责该批托付加工产品销售期内的质量问题;

乙方在合同期内对质量责任需支付保证金

甲方允许乙方制作误差率为千分之二。

五、技术资料、图纸供应方法及保密要求

甲方供应服装款式、标记图案等图样的技术资料;

乙方必需对甲方供应的'服装款式、图纸等技术资料进行保密，不得向任何人泄漏任何相关资料，也不得在甲方订单之外利用甲方供应的资料自行加工、销售;

未经甲方许可，乙方不得留存服装样品及相关的技术资料。

六、验收标准、方法和期限

甲方以合同约定的交货日期严格根据样品验收(按合同约定之质量标准)，并派业务员跟单，其食宿由乙方负责。

七、包装要求及交货地点、运

输方式

乙方严格根据甲方的要求进行内、外包装及发运包装;

于甲方指定的地点_________交货。

运输方式为_________;运费由_________负担。

八、交付金额及销售期限

第一次交货依据质量标准，经仓库及跟单员验收确认后，交付总货款的_________%;

在销售期内无其他违反合同条款情形的支付余款的_________%;

销售期限：_______________________。

九、结算方式

在乙方交货后，由乙方开具增值税专用发票交由甲方。

甲方以银行划转方式与乙方结算。乙方银行帐户为：

银行户名：_______________________

开户银行：_______________________

银行账号：_______________________

十、违约责任

乙方必需严格根据双方规定的时间交货，如逾期交货，乙方应向甲方支付价款总值20%的违约金;

乙方隐瞒原材料的缺陷或运用不符合合同规定的原材料而影响产品质量时，甲方有权要求乙方担当重作、削减价款或赔偿损失等违约责任。

乙方若制造假冒产品，给甲方造成损害的，应当担当损害赔偿责任，赔偿金额为人民币_________万元，甲方有权通知相关监督检查部门对其进行惩罚;

乙方若违反甲方的保密要求，甲方有权要求乙方返还相关资料，并视实际状况要求乙方担当赔偿责任;

乙方必需严格遵照合同规定的质量要求及技术指标，假如未达到要求而导致退货，乙方向甲方支付退货金额的_________%违约金;

乙方无权销售本合同中涉及的加工产品，如乙方私自销售本合同签订的加工品，甲方有权解除合同，乙方应当按该批产品总金额的_________%支付违约金;

每件产品必需加贴防伪标识，每少贴一件赔偿甲方_________元;

乙方不得以任何方式或途径与甲方客户干脆联系，乙方若有此行为，甲方有权终止加工合同，若由此造成甲方损失，甲方有权追究其违约法律责任。

十一、解决合同纠纷的方式

本合同在履行过程中发生争议，由当事人

双方协商解决。协商不成，当事人双方同意由甲方所在地人民法院管辖。

十二、其它事项

企业质量问题细则为本合同附件与合同具有同等法律效力。

甲方(章)：________________

单位地址：__________________

法定代表人：________________

托付代理人：________________

电话：______________________

_________年_______月______日

签订地点：__________________

乙方(章)：________________

单位地址：__________________

法定代表人：________________

托付代理人：________________

电话：______________________

_________年_______月______日

签订地点：__________________

承揽加工合同4

定做方：__________________(称甲方)

承揽方：__________________(称乙方)

依据《______________》规定，结合本工程的实际状况，双方经友好协商签订本合同，以共同遵守。

一、加工制作内容：

1.制作内容：

主钢构：钢梁.H(400~800)_________________________。材质为Q235。钢构必需进行除锈。刷中灰面添一道、中灰底漆(防锈漆)一道。

二、合同价格及结算方式：

1.合同造价按______________吨。合同总价款为______________，以实际决算为准。(货款可以用现金或承兑付给。)

2.合同签订三日内甲方付款

3.提货：

(1).第一次送齐二十八架钢架，甲方不付货款，提其次次货时付清前次货款，依次类推，至此全部提清，最终一次提货时甲方全部付清货款。

4.结算方式：按合同规定及甲方图纸制作，成品按理论重量进行决算。

三、质量要求：

乙方必需根据国家现行钢结构制作、验收规范(钢结构工程施工质量验收规范GB50205-20_________)仔细加工制作，确保构件质量达到钢结构规范要求。

四、交货地点和时间：

1.交货地点：甲方在乙方厂房内提货；运费由甲方负责，装车由乙方负责。

2.交货时间：__________________________________________

五、包装及运输：

1.乙方负责装车。装车时应根据规范要求进行装运，要求运输公司运用足够数量的`垫木，尽量避开运输过程中出现构件变形、油漆损伤，装车费含在合同价内。

2.甲方负责运输，运输标记应按甲方要求实施(详细由甲方再动身运前另行交底)。

3.运输费用由甲方担当，构件到位后甲方负责卸车。

六、双方权利及义务：

1.甲方向乙方供应完整的构建加工图纸一套，并签字认可。由乙方仔细完善后根据甲方图纸进行加工制作。

2.甲方应对乙方加工制作过程中的疑问刚好赐予解答，并供应修改和变更通知。否则由此引起的工期延误以顺延。

3.乙方必需接受甲方的质量监督检验，不得擅自外协加工，乙方应按甲方委派的现场质量监理的合理要求制作，发觉问题刚好订正。

4.甲方如现场发觉质量问题刚好通知乙方进行整改，乙方接到通知后24小时内赶到现场帮助解决。

5.乙方质量问题导致返工，乙方负责修复，并担当返工费及干脆费用。

七、违约责任：

按《_______________》相关规定执行。

八、合同纠纷处理方式：

甲乙双方在合作过程中，如发生纠纷，应由双方友好协商解决，协商不成，则由提交当地_______________委员会_______________。

九、附则：

1.本合同由甲乙双方签字盖章，甲方定金到账后生效。此合同有效期为__________年__________月__________日至__________年__________月__________日。

2.未尽事宜，双方协商解决或另立补充合同。

甲方(盖章)：____________________乙方(盖章)：____________________

托付代理人：____________________托付代理人：____________________

联系方式：____________________联系方式：____________________

开户行：_________________________开户行：____________________

账号：_________________________账号：_________________________

日期：______________________日期：______________________

承揽加工合同5

承揽方：____县木具厂以下简称甲方

定作方：____县百货公司以下简称乙方

甲方为乙方加工柜台，货架，经双方协商，签订本合同，共同遵守.

第一条加工成品

其次条加工成品质量要求：

一，材种：柜台，货架一律采纳水曲柳.

二，用材尺寸：按图纸所标尺寸做.

三，严格驾驭木制品的木材干燥程度，榫缝、肩角结构必需严密，坚实、表面必需平整光滑，木材无形变，翘曲，拨缝，松榫;塑料面要求平直，整齐，四周不得有翘起，脱胶现象;玻璃位置以图纸标示为准，保证方正，平直，安装便利.四，甲方按乙方质量要求和图纸，先做规格样品，由县物价局核定价格后，双方代表当面封存样品，作为验收的依据.

第三条原材料由甲方供应.

第四条图纸由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求进行工作期间，发觉供应的图纸不合理，应当刚好通知乙方;乙方应当在规定的时间内回复，提出修改看法.甲方在规定的时间内未得到答复，有权停止工作，并通知乙方.因此造成的损失，由乙方赔偿.

第五条工程价款：按核定价格单计算款25000元.

第六条验收标准和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到厂验收，乙方接到通知三天内必需到厂验收.验收标准以合同规定的质量要求图纸和样品为标准，数量以合同规定为标准.双方在检验中发生争议时，由县物价局供应检验证明.

第七条交货的时间和地点：____年____月____日至____年____月____日全部交货.任何一方如要求提前或延期交(提)货，必需在事先与对方达成协议，并按协议执行.交货地点在乙方百货大楼，由百货公司供销科收货，验收合格，办理交接手续.

第八条包装要求及费用负担：由甲方负责包装，以定作物不受损坏为准;每件包装费均按4元计算，共计980元，全部费用由乙方负担.

第九条运输方法及费用负担：由甲方负责运输，每件运输费用均按2元计算，共计490元，全部费用由乙方负担.运输造成的损失，由甲方负责.

第十条本合同签字之日，乙方向甲方给付预付款_____元(贰万元).甲方不履行合同时，除担当违约责任外，必需如数返还预付款.乙方不履行合同的，把预付款抵作违约金和赔偿金，有余款的应返还.

第十一条结算方式及期限：乙方收到全部定作物，验收合格后，即办理移交手续，据以结帐，并在收货后十五天内通过银行付款.第十二条甲方的'违约责任

一，甲方如未按合同规定的质量交付定作物，乙方同意利用的，应当按质论价;不同意利用的，甲方应当负责修理或调换，并担当逾期交付的责任;经过修整或调换后，仍不符合合同规定的，乙方有权拒收，由此造成的损失由甲方赔偿.

二，甲方交付定作物的数量少于合同规定的，乙方仍旧须要的，甲方应当照数补齐，补交部分按逾期交付处理;乙方不再须要的，有权解除合同，因此造成的损失由甲方赔偿.三，因甲方包装不善造成定作物毁损的，由甲方赔偿损失.

四，甲方逾期交付定作物的，应当向乙方偿付违约金，每逾期一天，按逾期交付部分的价款总额的千分之一偿付违约金.

五，甲方不能交付定作物的，应向乙方偿付不能交付定作物部分价款总值20%的违约金.

六，由甲方负责送货的，如运输中造成定作物损坏，甲方应当负责修理，达到合同规定的质量要求，否则乙方有权拒收.

第十三条乙方的违约责任

一，乙方如中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等，应当赔偿甲方因此造成的损失.

二，乙方如中途废止合同，应偿付甲方未履行部分定作物价款总值30%的违约金.

三，乙方如未按合同规定的时间向甲方供应图纸和其他技术资料，除交付定作物的日期得以顺延外，乙方应当偿付甲方因停工待料的损失.

四，乙方如超过合同规定日期付款，应当比照中国人民银行有关延期付款的规定，向甲方偿付违约金.

五，乙方如无故拒绝接收定作物，应当赔偿甲方因此造成的损失.六，乙方如变更交付定作物的地点，应担当因此而多支出的费用.

第十四条不行抗力：在合同规定的履行期限内，由于不行抗力致使定作物或原材料毁损、灭失的，甲方在经有关部门证明后，可免予担当违约责任.但甲方应当实行主动措施，尽量削减损失，如不行抗力的损失是在合同规定的履行期限以外发生的，不得免除甲方责任;在乙方拖延接受或无故拒收期间发生的，乙方应当担当责任，并赔偿甲方因此造成的损失.

第十五条本合同发生纠纷时，双方协商解决;协商不成时任何一方可向办理本合同公证的公证机关申请调解，或向合同管理机关申请调解，仲裁，也可以干脆向人民法院起诉.本合同于一九八五年一月二十五日经公证生效，合同履行完毕即失效.本合同一式五份，甲乙双方各执一份，县公证处，县物价局，县建设银行各存一份.

甲方：____

乙方：____

____年____月____日

承揽加工合同6

原告：_________________张__________，男，19__________年__________月__________日生，__________省__________市__________镇__________村__________街__________号，系__________市__________汽车车身修理店业主。

被告：_________________市__________贸易有限公司法定代表人：_________________王__________

居处地：_________________市__________镇__________路恳求事项：_________________

1依法判决被告向原先支付车厢款计人民币64171元。

2依法判决被告从___年___月___日至还清之日止根据年利率7.47%的标准向原告支付逾期付款滞纳金(暂计至___年___月___日)计人民币9587.15元;

3本案全部诉讼费用由被告担当。事实和理由：_________________

原告与被告常常有业务往来。被告多次向原告订做汽车车厢，原告根据被告的要求多次向被告供应汽车车厢，约定付款时间为次月月底。被告起先就没有依约付款。经原告多次催收，被告仅以原告挚友购车款相抵。___年___月___日，原告与被告再次以原告挚友购车款相抵之后，被告尚欠原告车厢款计人民币64171元。后来，原告多次接着向被告催收，被告均无故推诿不支付至今。综上所述，原告认为，原告与被告是合法有效的加工承揽合同关系。原告已经如约交付被告定做的'车厢给被告，被告理应刚好依约付款。但是，被告却无理拒不支付至今。被告的行为明显严峻损害了原告的合法权益。为了维护原告的合法权益。依据我国有关法律的相关规定，特向法院提起诉讼，恳求法院依法判决。

此致

__________市人民法院

具状人：_________________

_____年____月____日

承揽加工合同7

甲方：___________

乙方：___________

双方依据有关法律协商一样，签订本合同，共同遵守执行：

1.产品名称、型号及规格、数量、价格及交货日期等如下表规定：

产品名称型号规模单位数量单价总价金额交货日期及数量

2.交货方法：

交货地点：____________

运输：由甲代办，但一切运杂费用等由乙负责，甲交运日期即为交货日期。

3.付款方法：货物交货后，供方伴同提单向乙托收或将单据寄交乙方，乙方依据供方单据电汇供方。

4.验收方法：乙应派员到甲仓库验收，如不能派员验收，甲方即按合同规定产品规格数量代为检验。

5.违约责任：

6.附则：

合同如有修改须经双方同意，双方另行签订合同。

在执行合同期间，如遇市场状况改变或其他缘由，甲方须在天前通知撤销加工合同，否则按违约处以罚金，赔偿对方损失。

本合同须经双方签章并鉴证后生效。

本合同正本两份，双方各执一份。

货物运达站。

收货人。

合同纠纷的处理。

甲方：___________

乙方：___________

开户银行：____________

开户银行：____________

账号：____________

账号：____________

签订日期：_________

承揽加工合同8

承揽方(甲方)：xx

定作方(乙方)：xx

甲乙双方为了保证全面地履行各自的义务，签订本合同，共同信守执行。

第一条甲方加工定作物的名称、规格、质量、数量、加工费

定作物名称：xx

型号：xx

规格：xx

质量要求：xx

计量单位：xx

数量：xx

加工费：xx

单位总价：xx

其次条、加工成品的完工时间、检验标准与方法、包装标准与费用担当定作物名称完工时间检验时间地点检验标准与方法包装标准包装费担当。

第三条、加工成品的交付时间、地点、运输方法与运费担当定作物名称交付时间交付地点运输方法运输价款担当。

第四条、乙方供应原材料名称、规格、质量、数量、价款等及图纸、技术资料。

材料名称：xx

型号：xx

规格：xx

质量要求：xx

计量单位：xx

数量：xx

单价：xx

总价：xx

图纸、技：xx

术资料及：xx

交付时间：xx

第五条原材料交付时间、地点、包装、检验方法、运输

材料名称：xx

交付时间：xx

交付地点：xx

交付数量：xx

包装要求：xx

检验方法：xx

运输方法：xx

运费担当：

第六条加工费结算方法与时间xx。

第七条乙方应于xx年xx月xx日前向甲方交付定金xx元;乙方应于xx年xx月xx日前向甲方交付预付款xx元。乙方不履行合同的，无权恳求返还定金。甲方不履行合同的，除担当违约责任外，必需如数返还预付款。乙方不履行合同的，可以把预付款抵作违约金和赔偿金，有余款可以恳求返还。

第八条甲方的违约责任

1.甲方如未按合同规定的质量交付定作物，乙方同意利用的，应当按质论价;不同意利用的，甲方应当负责修理或调换，并担当逾期交付的责任;经过修整或调整后，仍不符合合同规定的有权拒收，由此造成的损失由甲方赔偿。

2.甲方交付定作物的数量少于合同规定的，乙方仍旧须要的，甲方应当照数补齐，补交部分按逾期交付处理;乙方不再须要的，有权解除合同，因此造成的损失由甲方赔偿。

3.因甲方包装不善造成定作物毁损的，由甲方赔偿损失。

4.甲方逾期交付定作物，应当向乙方偿付违约金，每逾期一天，按逾期交付部分的价款总额的xx‰偿付违约金。

5.甲方不能交付定作物的，应向乙方偿付不能交付定作物部分价款总值xx%的违约金。

6.由甲方负责送货的，如运输中造成定作物损坏，甲方应当负责修理，达到合同规定的质量要求，否则乙方有权拒收。

第九条乙方的违约责任

1.乙方如中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等，应当赔偿甲方因此造成的损失。

2.乙方如中途废止合同，应偿付甲方未履行部分定作物价款总值xx%的违约金。

3.乙方如未按合同规定的时间向甲方供应图纸和其它技术资料，除交付定作物的日期得以顺延外，乙方应当偿付甲方因停工待料的损失。

4.乙方如超过合同规定日期付款，应当比照中国人民银行有关延期付款的规定，向甲方偿付违约金。

5.乙方如无故拒绝接收定作物，应当赔偿甲方因此造成的损失。

6.乙方如变更交付定作物地点，应担当因此而多支出的费用。

第十条声明及保证

(一)甲方：

1.甲方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有实力履行本合同。

2.甲方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。

3.在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或详细行政行

为。

4.甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是甲方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。

(二)乙方：

1.乙方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有实力履行本合同。

2.乙方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。

3.在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或详细行政行为。

4.乙方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是乙方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。

第十一条保密

双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业隐私(技术信息、经营信息及其他商业隐私)予以保密。未经该商业隐私的原供应方同意，一方不得向任何第三方泄露该商业隐私的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为xx年。一方违反上述保密义务的，应担当相应的违约责任并赔偿由此造成的损失。

第十二条不行抗力

本合同所称不行抗力是指不能预见、不能克服、不能避开并对一方当事人造成重大影响的客观事务，包括但不限于自然灾难如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事务如斗争、动乱、政府行为等。如因不行抗力事务的发生导致合同无法履行时，遇不行抗力的.一方应马上将事故状况书面告知另一方，并应在xx天内，供应事故详情及合同不能履行或者须要延期履行的书面资料，双方认可后协商终止合同或短暂延迟合同的履行。

第十三条通知

1.依据本合同须要发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等，必需用书面形式，可采纳xx(书信、传真、电报、当面送交等方式)传递。以上方式无法送达的，方可实行公告送达的方式。

2.各方通讯地址如下：xx。

3.一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起xx日内，以书面形式通知对方;否则，由未通知方担当由此而引起的相应责任。

第十四条争议的处理

1.本合同受xx国法律管辖并按其进行说明。

2.本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解;协商或调解不成的，按下列第xx种方式解决：

(1)提交xx仲裁委员会仲裁;

(2)依法向人民法院起诉。

第十五条说明

本合同的理解与说明应依据合同目的和文本原义进行，本合同的标题仅是为了阅读便利而设，不应影响本合同的说明。

第十六条补充与附件

本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，甲乙双方可以达成书面补充协议。本合同的附件和补充协议均为本合同不行分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。

第十七条合同效力

本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖公章之日起生效。有效期为xx年，自xx年xx月xx日至xx年xx月xx日。本合同正本一式xx份，双方各执xx份，具有同等法律效力;合同副本xx份，送xx留存一份。

承揽方(盖章)：xx定作方(盖章)：xx

法定代表人(签字)：xx法定代表人(签字)：xx

地址：xx地址：xx

xx年xx月xx日xx年xx月xx日

签订地点：xx签订地点：xx

承揽加工合同9

合同编号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

定作人：＿＿＿＿＿＿签订地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

承揽人：＿＿＿＿＿＿签订时间：＿＿年＿＿月＿＿日

第一条加工物、数量、酬劳、交货期限

加工物｜规格｜计量｜｜酬劳｜交货期限及数量

数量

名称｜型号｜单位｜｜单价｜金额｜合计

合计人民币金额（大写）：

（注：空格如不够用，可以另接）

其次条定作人供应的材料

材料｜规格｜计量

数量｜质量｜供应日期｜消耗定额

名称｜型号｜单位

（注：空格如不够用，可以另接）

第三条承揽人对定作人供应的材料的检验标准、时间及提出异议的期限：

第四条加工物的技术标准、质量要求：

第五条承揽人对定作物质量负责的期限及条件：

第六条加工物的包装要求及费用负担：

第七条定作人供应技术资料、图纸的时间、方法及保密要求：

第八条承揽人发觉定作人供应的图纸、技术要求不合理的，在＿＿＿＿日内向定作人提出书面异议。定作人应在收到书面异议后的＿＿＿＿日内答复。

第九条定作人（是／否）允许第三人完成加工物的主要工作。

第十条加工物的交付方式及地点：

第十一条加工物的`检验标准、方法、地点及期限：

第十二条酬劳的结算方式及期限：

第十三条定作人在＿＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿日前交定金（大写）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿元。

第十四条本合同解除的条件：

第十五条定作人未向承揽人支付酬劳的，承揽人（是／否）可以留置加工物。

第十六条违约责任：

第十七条合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；也可由当地工商行政管理部门调解；协商或调解不成的，按下列第＿＿＿＿种方式解决：

（一）提交＿＿＿＿＿＿＿＿仲裁委员会仲裁；

（二）依法向人民法院起诉。

第十八条其他约定事项：

定作人｜承揽人｜鉴（公）证看法：

定作人（章）：承揽人（章）：

居处：居处：

法定代表人：法定代表人：

居民身份证号码：居民身份证号码：

托付代理人：托付代理人：

电话：电话：

开户银行：开户银行：鉴（公）证机关（章）

账号：账号：经办人：

邮政编码：邮政编码：年月日

监制部门：印制单位：

承揽加工合同10

甲方：___________

乙方：___________

乙方为甲方加工零件一批。

经双方协商，签订本合同，共同遵守：

第一条：加工成品质量要求：

一、甲方供应图纸和质量要求。

二、乙方根据甲方图纸要求进行加工。

其次条：甲方供应图纸共计：份，由甲方于___________年___________月___________日前送交乙方。乙方在依照甲方的要求进行加工期间，发觉供应的图纸不合理，应当刚好通知甲方；甲方应当刚好回复，提出修改看法。

第三条：加工价款：按核定价格计算共计：元。（乙方附明细清单）

第四条：验收标准和方法：本加工成品全部完工后，乙方通知甲方到厂验收，验收标准以合同规定的质量要求和图纸为标准，数量以合同规定为标准。

第五条：交货的时间和地点：___________年___________月___________日全部交货。任何一方如要求提前或延期交（提）货，必需在事先与对方达成协议，并按协议执行。由甲方自行提货。

第六条：乙方不履行合同时，除担当违约责任外，必需如数返还预付款；甲方不履行合同的，把预付款抵作违约金和赔偿金，有余款的应返还。

第七条：结算方式及期限：甲方收到全部加工件，验收合格后，即办理移交手续，据以结帐。

第八条：乙方的违约责任

一、乙方如未按合同规定的质量交付加工件，甲方同意利用的，应当按质论价；不同意利用的，乙方应当负责重新加工，并担当逾期交付的.责任。

二、乙方逾期交付加工件的，应当向甲方偿付违约金，每逾期一天，按逾第六条：本合同签字之日，甲方向乙方给付预付款：元（大写：，期交付部分的价款总额的百分之一偿付违约金。

三、乙方不能交付加工件的，应向甲方偿付不能交付加工工件部分价款总值50%的违约金。

第九条：甲方的违约责任

一、甲方如中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等，对已加工工件等经甲方认定后赔偿乙方因此造成的损失。

二、甲方如中途废止合同，应偿付甲方未履行部分加工件价款总值50%的违约金。

三、甲方如未按合同规定的时间向乙方供应图纸和其他技术资料，除交付加工件的日期得以顺延外，甲方应当偿付乙方因停工待料的损失。

四、甲方如超过合同规定日期付款，应当比照中国人民银行有关延期付款的规定，向乙方偿付违约金。

第十条：不行抗力：在合同规定的履行期限内，由于不行抗力致使加工件或原材料毁损、灭失的，乙方在经有关部门证明后，可免予担当违约责任。但乙方应当实行主动措施，尽量削减损失，如不行抗力的损失是在合同规定的履行期限以外生的，不得免除乙方责任；在甲方拖延接受或无故拒收期间发生的，甲方应当担当责任，并赔偿

第十一条：本合同发生纠纷时，双方协商解决；协商不成时任何一方可向办理本合同公证的公证机关申请调解，或向合同管理机关申请调解，仲裁，也可以干脆向人民法院起诉。

本合同一式份，甲乙双方各执一份。

甲方：___________（盖章）

乙方：___________（盖章）

代表人：___________

代表人：___________

地址：___________

地址：___________

电话：___________

电话：___________

开户银行：___________

开户银行：___________

帐号：___________

帐号：___________

___________年___________月___________日

承揽加工合同11

甲方(加工方)：

法定代表人：

地址：

联系方式：

乙方(承揽方)：

法定代表人：

地址：

联系方式：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及国家其他有关法律、法规，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，双方就砂、碎石、片石等地材加工事项协商达成一样，订立本合同，共同遵守。

第1条加工地材名称及单价

地材名称单位单价(元/t)备注

利用路基挖方料自行开采

砂t

碎石t

片石t

砂石料加工为综合包干单价，单价内含人工费、材料费、场内装车费、场内运输费、试验检测费、机械及料具费、动力和照明费、机械人员设备的进出场费、管理费、利润以及除资源税以外的税金等。

第2条原材料供应方式

甲方供应原材料开采区由乙方自行开采加工，或乙方利用路基挖方料进行加工。

第3条加工砂石料质量要求

乙方加工的砂、碎石、片石等甲方工程所需其它石材需达到国家标准《建筑用砂》以及项目办下发的其它相关质量标准，相关标准由甲方供应。

第4条加工砂石料数量

本工程预料加工砂石料数量合计为万吨，详细数量由甲方向乙方下达运用安排，乙方应按甲方下达的安排编制砂、碎石、片石或甲方工程所需其它石材加工安排，确保施工生产的正常进行。若业主中途调整生产安排，乙方需听从甲方整体支配。

第5条砂石料数量确认方法及价款支付方式

5.1每月日甲方组织相关部门对本月砂、碎石、片石等用料清理汇总，以过磅清单作为计算依据制作计价单，该计价单由甲方合同部、工程部、物设部进行签认，经总工程师审核后报项目经理审批并加盖甲方印章，作为支付乙方价款的.凭据。

5.2甲方依据业主每期拨付款状况按比例支付计量款,并在每期计量款中扣留作为工作平安、质量保证金，保证金待合同履行完毕后或合同终止个月内不计利息退还。如合同履行期发生产品质量问题造成的损失，甲方书面通知乙方，乙方在收到后日内无答复即视为同意扣除。

第6条甲方权利义务

6.1指派工程技术人员和现场管理人员，实施对产品质量、平安生产、文明施工、计量、试件取样、试验进行管理，对乙方工作进行监督、检查和验收。

6.2若乙方不能履行合同义务或其加工实力不能满意甲方需求，甲方有权收回本合同项下的全部或部分加工承揽任务，或终止与乙方的合同关系。

6.3负责将施工用电引入到乙方加工场地。

6.4负责交纳资源税。

6.5负责下达砂、碎石、片石等石材需用量安排。

6.6负责组织车辆运输并担当运输费用，甲方供应地磅进行验收。

第7条乙方权利和义务

7.1在满意合同约定的前提下，乙方有权对自有人员、设备等进行合理调配，在甲方的监督下自主组织砂石料的开采、加工等相关事项。

7.2供应反击破破裂机、振动筛等加工砂石料所需设备。

7.3自行修建砂石料加工场及相关临时住房，并担当相应费用。

7.4上足本工作的生产工人，保证生产须要，负责按甲方要求组织岗前培训，组织有关人员参与甲方技术交底和平安教化活动。

7.5乙方在开采、加工过程中，涉及河道、山林、植被、道路、“三废”等有关环保、水保的相关事项应当根据有关法律、法规的规定办理。

7.6在合同期内，乙方应在开采及生产加工区域内设置平安警示标记，做好砂石开采、生产加工过程中的平安管理工作;根据国家、地方政府、业主及甲方有关平安生产的各项规定，确保平安生产，对因实施本合同而发生一切平安及其它事故均由乙方自行负责;若因乙方缘由造成甲方损失或对外担当赔偿责任，甲方有权向乙方追偿。

第8条违约责任

8.1未按合同规定的质量交付砂石料，甲方有权拒收，由此造成的损失由乙方担当。

8.2乙方加工出的合格产品量必需完成甲方下达的运用安排用量，因乙方缘由造成生产量不能满意本工程需用量，需去其他料场选购 时，价差费用由乙方担当。除此外，另按未完成生产量总价的%向甲方支付违约金。

8.3原材料、成品或半成品仅限于本项目建设运用，乙方不得对外销售;生产线设施、设备，仅用于本项目砂石料加工，乙方不得对外承接其他加工任务。否则，乙方担当万元人民币的违约金，连续两次发生上述行为，甲方有权解除合同。

8.4乙方不得将本合同项下的部分或全部工作进行分包、转包。否则，甲方有权终止合同，并由乙方担当与履约保证金等额的违约金。

8.5乙方应实行有效平安保卫措施，保障料场原材料、成品或半成品的平安。若发生被盗事务，相关损失由乙方自行担当。

第9条履约保证

乙方实行方式供应履约保证。

方式一：供应履约保证金万元;

方式二：以开采区机械设备作抵押担保并签订抵押合同。甲方有权依据合同约定，在乙方出现违约状况时，全部或部分扣除履约保证金。合同履行完毕或终止后个月之内，甲方应将剩余履约保证金不计利息退还乙方。

第10条争议解决方法

在履行合同过程中发生纠纷,双方协商不能解决时,交由贵阳铁路运输法院审理。若诉讼标的超过贵阳铁路运输法院的管辖权限，则由其上级法院成都铁路运输中级法院裁决。

第11条协议的生效

本合同经双方签字盖章后生效。

第12条附则

本合同执行期间，双方不得随意变更和解除合同，合同如有未尽事宜,双方另行商定，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。本合同共四份,甲方执三份;乙方执一份。

签署时间：年月日

甲方(盖章)：

法定代表人或授权代表(签字)：

乙方(盖章)：

法定代表人或授权代表(签字)：

承揽加工合同12

承揽方：____________________________________

定作方：____________________________________

定作方托付承揽方加工____________，经双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

第一条加工成品

其次条加工成品质量要求

第三条原材料的供应方法及规格、数量、质量

1、承揽方必需依照合同规定选用原材料，并接受定作方检验。

承揽方隐瞒原材料的缺陷或者用不符合合同规定的原材料而影响定作质量时，定作方有权要求重作、修理、削减价款或退货。

2、定作方应按合同规定的时间、数量、质量、规格供应原材料，承揽方对定作方供应的原材料要按合同规定刚好检验，不符合要求的，应马上通知定作方调换或补齐。

承揽方对定作方供应的原材料不得擅自更换，对修理的物品不得偷换零部件。

3、交原材料等物品日期计算，参照第七条规定执行。

第四条技术资料、图纸供应方法

1、承揽方在依照定作方的要求进行工作期间，发觉供应的图纸或技术要求不合理，应当刚好通知定作方；

定作方应当在规定的时间内回复，提出修改看法。

承揽方在规定的时间内未得到答复，有权停止工作，并刚好通知定作方，因此造成的损失，由定作方赔偿。

2、承揽方对于承揽的工作，假如定作方要求保密，应当严格遵守，未经定作方许可不得留存技术资料的复制品。

3、定作方应当按规定日期供应技术资料、图纸等。

第五条价款或酬金

价款或酬金，根据国家或主管部门的规定执行，没有规定的由当事人双方商定。

第六条验收标准和方法

1、根据合同规定的质量要求、图纸和样品作为验收标准。

2、定作方应当按合同规定的期限验收承揽方所完成的工作。

验收前承揽方应当向定作方提交必需的技术资料和有关质量证明。

对短期检验难以发觉质量缺陷的定作物或项目，应当由双方协商，在合同中规定保证期限。

保证期限内发生问题，除定作方运用、保管不当等缘由而造成质量问题的以外，由承揽方负责修复或退换。

3、当事人双方对承揽的定作物和项目质量在检验中发生争议时，可由法定质量监督检验机构供应检验证明。

第七条交货的时间和地点

1、交定作物期限应当根据合同规定履行。

任何一方要求提前或延期交定作物，应当在事先与对方达成协议，并按协议执行。

2、交定作物日期计算：承揽方自备运输工具送交定作物的以定作方接收的戳记日期为准；

托付运输部门运输的，以发运定作物时承运部门签发戳记日期为准；

自提定作物的，以承揽方通知的提取日期为准，但承揽方在发出提取定作物通知中，必需留给定作方以必要的途中时间；

双方另有约定的，按约定的方法计算。

第八条包装要求及费用负担

第九条运输方法及费用负担

第十条结算方式及期限

第十一条其他约定

第十二条承揽方的违约责任

一、未按合同规定的质量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，应当按质论价，酌减酬金或价款；

不同意利用的，应当负责修整或调换，并担当逾期交付的责任；

经过修整或调换后，仍不符合合同规定的，定作方有权拒收，由此造成的损失由承揽方赔偿。

二、交付定作物或完成工作的数量少于合同规定，定作方仍旧须要的，应当照数补齐，补交部分按逾期交付处理；

少交、迟交部分定作方不再须要的，承揽方应赔偿定作方因此造成的损失。

三、未按合同规包装定作物，需返修或重新包装的，应当负责返修或重新包装，并担当因此而支付的费用。

定作方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，承揽方应当偿付定作方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。

因包装不符合同规定造成定作物毁损、灭失的，由承揽方赔偿损失。

四、逾期交付定作物，应当向定作方偿付违约金____元；

以酬金计算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金总额的千分之一偿付违约金。

未经定作方同意，提前交付定作物，定作方有权拒收。

五、不能交付定作物或不能完成工作的，应当偿付不能交付定作物或不能完成工作部分价款总值的____%或酬金总额的_

___%的违约金。

六、异地交付的定作物不符合合同规定，暂由定作方代保管时，应当偿付定作方实际支付的保管、保养费。

七、实行代运或送货的定作物，错发到达地点或接收单位，除按合同规定负责运到指定地点或接收单位外，并担当因此多付的运杂费和逾期交付定作物的责任。

八、由于保管不善致使定作方供应的原材料、设备、包装物及其他物品毁损、灭失的，应当偿付定作方因此造成的损失。

九、未按合同规定的方法和期限对定作方供应的原材料进行检验，或经检验发觉原材料不符合要求而未按合同规定的期限通知定作方调换、补齐的，由承揽方对工作质量、数量担当责任。

十、擅自调换定作方供应的原材料或修理物的零部件，定作方有权拒收，承揽方应赔偿定作方因此造成的损失。

如定作方要求重作或重新修理，应当按定作方要求办理，并担当逾期交付的责任。

第十三条定作方的违约责任

一、中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等，应当赔偿承揽方因此造成的损失。

二、中途废止合同，属承揽方供应原村料的，偿付承揽方的未履行部分价款总值的____%的违约金；

不属承揽方供应原材料的，偿付承揽方以未履行部分酬金总额的____%违约金。

三、未按合同规定的'时间和要求向承揽方供应原材料、技术资料、包装物等或未完成必要的协助工作和打算工作，承揽方有权解除合同，定作方应当赔偿承揽方因此而造成的损失；

承揽方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以顺延外，定作方应当偿付承揽方停工待料的损失。

四、超过合同规定期限领取定作物的，除按本条第五款规定偿付违约金外，还应当担当承揽方实际支付的保管、保养费。

定作方超过领取期限6个月不领取定作物的，承揽方有权将定作物变卖，所得价款在扣除酬劳、保管、保养费后，退还给定作方；

变卖定作物所得少于酬劳、保管、保养费时，定作方还应补偿不足部分；

如定作物不能变卖，应当赔偿承揽方的损失。

五、超过合同规定日期付款，应当比照中国人民银行有关延期付款的规定向承揽方偿付违约金；

以酬金计算的，每逾期一天，按酬金总额的千分之一偿付违约金。

六、无故拒绝接收定作物，应当赔偿承揽方因此造成的损失及运输部门的罚款。

七、变更交付定作物地点或接收单位，担当因此而多支出的费用。

第十四条不行抗力

在合同规定的履行期限内，由于不行抗力致使定作物或原材料毁损、灭失的，承揽方在取得合法证明后，可免予担当违约责任，在定作方拖延接受或无故拒收期间发生的，定作方应当担当责任，并赔偿承揽方由此造成的损失。

第十五条纠纷的处理

加工承揽合同发生纠纷时，当事人双方应协商解决；

协商不成按项处理：

1、向仲裁机关申请仲裁；

2、向人民法院起诉。

本合同自____年____月____日起生效，合同履行完毕即失效，本合同执行期间，双方不得随意变更和解除合同，合同如有未尽事宜，由双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。

本合同正本一式二份，定作方和承揽方各执一份；

合同副本一式____份，交____________各留存一份。

定作方：________________________

代表人：________________________

____年____月____日

承揽方：________________________

代表人：________________________

____年____月____日

承揽加工合同13

工程名称：安徽三建pC构件生产基地

工程发包方：安徽三建工程有限公司

工程承包方：安徽建筑机械有限责任公司

签约日期：20xx年3月10日

合同协议书

发包单位：安徽三建工程有限公司（以下简称甲方）

承包单位：安徽建筑机械有限责任公司（以下简称乙方）

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一样，订立本合同。

l、工程名称：安徽建工产业化基地1#厂房钢结构及维护工程。

2、工程地点：安徽肥东县撮镇循环经济园区经一路与纬三路交口。

3、工作内容：图纸设计、招标文件等文件范围内钢结构生产车间钢构件的选购 、加工等（不含预埋螺栓）。详细包括详图深化设计、钢构件制作（含配件）、检测（原材料检验及焊缝检测）等，本合同约定的招标文件及相关资料等已明确的但乙方报价书中遗漏项则视为乙方报价中已包括该部分，结算时合同价款不再调整。

（1）依据发包人供应的钢结构施工图纸、承包人供应设计院审核的深化图纸、技术

资料、有关文件及现场安装分段要求，完成承包范围内的钢结构材料选购 、按发包人现场安装分段分节要求进行技术打算、检验试验、开孔、分段、制作、拼装、焊缝检测、残余应力消退、变形校正、半成品及成品检测试验、包装、钢结构运输前的堆放、编号、按发包人安装进度安排和依次的要求运输至工地指定的吊装现场（按图纸编号统一标注）、工程服务以及本合同其他条款所约定的工作内容，并按要求做好交工资料、保修、竣工图纸等与本工程相关的全部工作及相关手续。钢构件必需满意现场安装的分段要求。

（2）制作之前编写构件制作方案，并得到发包人、设计单位及施工监理的认可。按发包人的要求，供应本工程中钢结构加工及运输的相关安排、资料。并于签订合同一周内，供应具体的焊接评定方案、制作方案、质量保证体系、交工验收时所供应的证件资料样本及政府职能部门检查时的相关有效证件（如焊工证等特别工种上岗证）。

（3）按发包人确认的分段分节要求和构件进场安排配套供应钢构件，负责进行钢构件必要的预拼装。

（4）承包人按发包人要求将构件资料打算齐全，随车发至现场。按发包人供应给承包人的构件需求清单进行构件的装车运输，发车前需将构件进场清单传至发包人，并通知发包人代表相关负责人。

（5）供应钢结构吊装用吊孔、吊耳、耳板、衬垫板、临时连接板、引弧板、摩擦系数检验、焊接试验用的试板等，协作设计及现场安装做好构件坡口及吊耳等构件配套加工。费用在报价中综合考虑。

（6）供应出厂标识、标记和编号，供应构件测量基准线和监测基准点的标识等。

（7）负责钢结构制作的现场技术支持及与设计人的技术协作，按规定完成本工程所需的各种技术和平安措施。

（8）钢材进加工厂后，在下料之前必需按有关规定做原材料复检。在钢构件进场的同时，提交给发包人的资料（一式四份）：原材料检验报告（原件一份、复印件加盖公章三份）、钢构件出厂合格证、钢构件制作相关检查记录、有探伤资质的单位出具的构件制作探伤检验报告、钢结构制作相关质量验收记录、钢结构制作相关质量保证贽料以及发包人要求的相关资料等。

（9）承包人自行解决钢构件运输途中的一切问题，保证加工件不造成损坏及变形，因运输途中造成的构配件损坏及变形由承包人修正并赔偿发包人因此受到的其它一切损失。若承包人未能按发包人要求刚好整改，发包人可代为整改或托付第三方整改，相关费用由承包人担当。

（10）未按发包人规定的时间、质量标准、构件配套依次交付构件，发包人有权拒收，承包人应担当质量缺陷、整改和不按时供货、发货依次错乱的责任，并担当由此导致的返工、整改及影响发包人施工的经济损失。

（11）任何工程联系函件必需经发包人认可，并以发包人的名义转发。承包人不得与监理、设计院等相关方面独自联系，否则一切责任和损失由承包人担当。

（12）在合同规定的保修期内，凡属于承包人质量问题，承包人要负责免费修理，并担当相关责任。

（13）本项目全部涉及到的主钢结构、围护结构、零星配件等必需根据设计文件要求及投标文件承诺的品牌及产地进行选用，否则乙方形成违约，按本合同第12条违约条款进行处理。

（14）将构件运输到发包人现场构件指定堆放场地，并自行负责全部材料设备的保管和平安。

（15）承包人负责根据发包人要求供应竣工资料给发包人，并协作项目质量验收工作。

（16）承包人必需听从发包人的管理，发包人有权要求承包人更换不称职的管理人员。

（17）合同中规定的其它工作。

4、合同价款

（1）总价合同：钢结构构件材料、制作造价￥22451522.00元（大写：人民币贰仟贰佰肆拾伍万壹仟伍佰贰拾贰元整）

乙方承诺已充分考虑本工程的实际状况，图纸中不确定的因素乙方已清晰了解,详细构件的规格、材质等相关要求依据甲方供应图纸进行选购 、加工，必需满意图纸及招标文件要求。工程竣工结算时，除设计变更外，在施工图范围内总价固定不变，图纸及招标文件所含工作内容或费用已含在总价中

乙方投标报价按GB50755计算，计算规则明确构件按矩形理算，且投标报价重量含材料损耗，乙方承诺全部原材料偏差均符合国家规范，施工过程中甲方有权对进场钢结构过磅抽查，如若钢结构重量负偏差超过国家规范，甲方将对负偏差部分扣减材料工程款，并对乙方进行惩罚。

合同总价包括：

（1）由乙方为钢结构制作须要担当的全部费用，彩钢板颜色、油漆颜色、CI标记等根据甲方要求选择和制作：

（2）根据国家税法规定乙方应缴纳的各种税金和地方政府规定的各种费用。其中税金包括营业税、城市维护建设费、教化费附加及企业和个人所得税。与乙方承包项目有关的全部税费均由乙方自行缴纳；

（3）根据规范及图纸实际要求须要进行的试验、检测费；

（4）现场施工人员及材料、设备的保险；

（5）因市场价格波动等影响而涉及到的各种风险及管理费和利润；

（6）依据本合同其他条款由乙方担当的其他费用：

5、工程款支付和工程结算

（1）本项目甲方供应合同造价20%预付款（合同签订后7个工作日内支付）；

（2）本项目工程款支付方式按下述规定执行：

a．工程付款方式：以6个月银行承兑汇票形式为主。

b．主体钢结构运至项目现场内安装，支付合同造价20%的工程款；

c．主体结构安装完支付合同造价20%的工程款；

d．围护结构安装完支付合同造价10%的工程款；e．工程竣工验收合格后支付合同造价10%的工程款；

f．工程决算定案后支付至合同造价95%；

g.剩余5%工程款作为质保金，待缺陷责任期满后一次性无息付清。

（3）签订合同之日起7个日历天内，乙方须向甲方供应合同总额20%的履约保函；

（4）支付规定：

a．乙方在收取工程款时，必需同时供应等额的税务发票，乙方在申请结算款之前必需向甲方供应施工过程中全部的且与结算总额相等完税票据；

b．乙方在收取工程款时，必需根据甲方要求履行工程款申请手续；

（5）缺陷责任期：从竣工验收合格之日起计算，至合同规定的缺陷责任期。

（6）竣工结算：

竣工验收达到本合同规定的质量标准并且资料全部交齐并经甲方验收合格后，乙方向甲方报送结算资料，甲方在收到足够的资料后一个月内审核完毕，经甲乙双方及监理单位确认后一个月内向乙方支付到结算总价的95%，其余5%作为质保金。假如质量标准及工期中任何项达不到业主合格要求，结算时甲方将扣除其相应部分的保证金；

（7）现场签证及变更：

发生合同外的费用时，乙方应留意收集和保留证据并在3个日历天内让甲方现场详细指示人签字及本合同指定的负责人确认其工作时间、工作内容、工作部位以及投入的设备、人员清单并附上必要的施工简图，乙方逾期未能以书面形式提出申请，则视为乙方自动放弃该部分费用，以后不得以任何理由向甲方进行索赔。除设计变更以外，不接受任何形式的签证索赔。

（8）竣工结算：

乙方应严格根据合同约定的工程量计算规则和价格计算方法编制，不得高估冒算。一经发觉有高估冒算现象，甲方将组织双方人员对乙方报送的竣工结算进行逐项核对。假如核减率在5%以内（含5%），甲方不予罚款；假如核减率超过5%，甲方除扣除核减部格外，还将按超过部分的20%金额作为惩罚金额进行罚款，并干脆从工程款中扣除。

（9）免责条款：

乙方应严格遵守甲方财务部的有关制度规定并帮助办理有关税务事宜，在规定的付款期限截止日后，由于乙方未刚好开具足额合法税务发票，从而导致甲方财务部无法按时支付乙方工程款，此项延误不构成甲方延期付款责任，乙方不得借此理由要求甲方支付延期支付利息或有意延缓工程进度。

6、工期

（1）构件到场日期：开工日期为20l5年3月10日，合同总工期90日历天。

进场节点要求：

a.20xx年4月1日，A~G轴钢结构主体材料进场；

b.20xx年4月10日，A~G轴钢结构屋面维护结构材料进场；

c.20xx年5月10日，钢结构主体结构必需全部到场（详细进场日期必需符合甲方的进度要求）

d.20xx年6日10日，本钢结构工程的全部材料必需进场。（维护结构材料进场日期必需符合甲方的进度要求）

（2）进度：乙方必需按甲方确认的'材料进场安排将构件运至施工现场，接受甲方对构件进场时间的检查、监督。材料进场安排与经确认的安排不符时，乙方应按甲方的要求提出改进措施，经甲方确认后执行。因乙方的缘由导致实际材料进场安排与材料进场安排不符，乙方无权就改进措施提出追加合同价款。

（4）暂停施工：因乙方材料质量严峻与质量要求不符时，甲方有权要求乙方暂停材料进场并进行整顿，由此造成的工期延误由乙方负责，相关的赔偿根据本合同第9条相关规定执行

7、质量验收

（1）质量要求：本工程质量应符合现行的国家工程质量验收规范，国家、行业、地方和甲方的施工技术标准规范，施工图及相关技术文件的要求，达到合格标准；

（2）质量等级：乙方供应的构件必需根据国家验收规范的合格等级标准，由于乙方缘由造成的不合格，乙方负责整改，整改仍达不到要求，乙方应无条件退出，由此发生的一切费用由乙方担当。

（3）试验与检验：乙方应按相关规定进行试件的取样、检验。

（4）分项工程质量检查：上道工序施工完成，必需经监理工程师、甲方验收合格签字认可后，乙方才能进行下道工序的施工。

（5）、乙方应帮助协作甲方、监理人员进行检查和验收。

（6）、用于主体结构的钢构件，为设计文件规定的该工程的合理运用年限

8、权利和义务

1、甲方的权利和义务

（1）、甲方有义务按合同的规定期限刚好向乙方支付工程款，否则甲方违约。

（2）、甲方有权确定和要求乙方送货时间和送货地点。

（3）、甲方有权对乙方所送货物进行检验，对检验不符合要求的货物，甲方有权要求乙方退换。

（4）、如因产品质量问题造成甲方损失的，乙方负责赔偿损失并担当一切责任。

2、乙方的权利和义务

（1）、乙方有义务向甲方供应符合合同约定的产品，否则乙方违约。

（2）、乙方有义务根据甲方通知的时间、地点，按时送达货物，否则，乙方违约，并应担当由此给甲方造成的损失。

（3）、乙方有权按合同约定，要求甲方支付已合格