版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
公司施工合同施工合同合同编号:_______甲方(委托方):_______乙方(承包方):_______根据《合同法》、《建筑法》等相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方进行施工的有关事宜,经友好协商,达成如下合同条款:第一条工程概况1.1工程名称:_______1.2工程地点:_______1.3工程内容:_______第二条工程范围及施工内容2.1乙方应按照甲方提供的施工图纸、施工方案及有关技术文件进行施工。2.2乙方应按照国家有关施工规范、质量标准进行施工,确保工程质量达到约定的标准。第三条工程期限3.1工程期限为_______天,自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。3.2乙方应按照约定的工程期限完成工程,如因乙方原因导致工程延期,乙方应承担违约责任。第四条工程质量4.1乙方应按照国家有关施工规范、质量标准进行施工,确保工程质量达到约定的标准。4.2甲方有权对乙方施工的工程进行监督、检查,乙方应予以配合。第五条工程价款5.1工程价款为人民币_______元(大写:_______元整)。5.2甲方支付工程价款的方式如下:(1)预付款:甲方在合同签订后_______日内支付乙方工程价款的_______%作为预付款;(2)进度款:乙方完成工程的_______%后,甲方支付乙方工程价款的_______%;(3)竣工验收款:工程竣工验收合格后_______日内,甲方支付乙方工程价款的剩余部分。第六条违约责任6.1乙方未按照约定的工程期限完成工程的,应向甲方支付违约金,违约金计算方式为:_______。6.2乙方施工的工程质量不符合约定的,应向甲方支付违约金,违约金计算方式为:_______。第七条争议解决7.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用法律。7.2凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权将争议提交至有管辖权的人民法院诉讼解决。第八条其他约定8.1本合同一式两份,甲乙双方各执一份。8.2本合同自甲乙双方签字(或盖章)之日起生效,有效期为_______年。甲方(盖章):_______乙方(盖章):_______甲方代表(签名):_______乙方代表(签名):_______签订日期:_______年_______月_______日==本合同更广泛的场景,特设场景及条款==一、五种特殊的应用场合及注意事项1.家庭装修应用场合:小明家要装修新房,找了一家装修公司。注意事项:在合同中明确装修的具体内容、材料品牌、施工期限等,避免口头约定引起的纠纷。2.公共设施建设应用场合:小区要建个公园,找了一家建筑公司。注意事项:在合同中明确工程范围、工程质量、工程价款支付方式等,确保工程顺利进行。3.商业建筑装修应用场合:李老板要开一家新餐厅,找了一家装修公司。注意事项:在合同中明确装修风格、材料品质、施工期限等,以免影响餐厅开业计划。4.旧房改造应用场合:张先生家的老房子要翻新,找了一家施工队。注意事项:在合同中明确改造内容、施工期限、工程质量等,避免施工过程中出现纠纷。5.工程分包应用场合:大工程需要找其他公司协助完成,签订分包合同。注意事项:在合同中明确分包工程的范围、质量标准、工程价款支付方式等,确保双方权益。二、实际操作过程中可能遇到的问题及解决办法1.施工方拖延工期解决办法:在合同中约定明确的工程期限,并规定违约责任,如逾期完工需支付违约金。2.工程质量不达标解决办法:在合同中约定质量标准,并明确验收流程,如验收不合格需进行整改。3.工程价款支付纠纷解决办法:在合同中明确支付方式、时间节点及金额,避免支付过程中出现争议。4.施工过程中发生意外解决办法:在合同中约定施工安全责任,并要求施工方购买相应的保险,降低风险。5.合同变更解决办法:在合同中约定变更条款,如双方同意变更内容,需签订书面变更协议。三、原始合同所需详细附件1.施工图纸:明确工程的具体设计,包括平面图、立面图、剖面图等。2.施工方案:详细描述施工过程中的技术要求、施工方法、质量标准等。3.材料清单:列出施工过程中所需的各种材料,包括品牌、型号、数量等。4.工程进度表:明确各个阶段的施工时间、验收时间等。5.质量验收标准:详细描述工程质量应达到的标准,以便验收时参考。6.费用清单:详细列出工程各项费用,包括材料费、人工费、管理费等。7.变更申请书:如发生合同变更,需双方签订书面变更协议。施工合同来帮忙,工程顺畅没烦恼。甲方乙方要协商,平等自愿要记牢。工程概况先弄清,名称地点内容要分明。施工范围别马虎,质量标准要过硬。工期长短早商量,开工竣工别紧张。工程质量严把关,甲方乙方都满意。工程款项要分明,预付进度验收款。按时支付别拖欠,双方权益都保障。违约责任要讲清,逾期完工要罚金。质量不行要整改,双方协商来解决。争议解决要合法,友好协商第一条。实在不行上法院,依法判决别怕事。其他约定看情况,合同两份要收好。签字盖章生效了,有效期到别忘掉。家庭装修、建公园,商业装修、老房翻,工
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 物流运输改善方案(2篇)
- 显示仪表项目可行性分析报告
- X射线衍射仪项目可行性研究报告
- 户外LED照明灯具项目综合评估报告
- 2024年印度布基胶带市场机会及渠道调研报告-样本
- 科研项目重要事项变更申请表
- 全球与中国儿童户外健身设备市场发展形势及前景趋势预测报告2024-2030年
- 金华市武义县2023年九年级上学期《语文》期末试题和参考答案
- 云物融合相关行业投资规划报告范本
- 【9道二模】2024年安徽省淮北市五校中考二模道德与法治试题(含解析)
- 《铁路营业线施工安全管理办法》(铁运〔2022〕280号)
- 【股票指标公式下载】-【通达信】六脉神剑(底部来临止跌牛势股票)
- 骑楼的场所与场所精神
- 电机检修试题库(初级工)(完整版)
- 年产15000吨铜杆、铜拉丝项目可行性研究报告模板
- 喷漆房方案(共12页)
- 低温储罐绝热技术交流课件
- 拜万佛忏的功德
- 公路工程材料设备质量自检抽检验证制度
- 浅析金融助推县域经济高质量发展
- 森林防火——森林火灾卫星数据服务系统介绍.ppt
评论
0/150
提交评论