建设工程施工合同纠纷和解协议书

PAGEPAGE1标题：建设工程施工合同纠纷和解协议书甲方（建设单位）：__________乙方（施工单位）：__________鉴于甲乙双方在履行《建设工程施工合同》（合同编号：__________，以下简称“原合同”）过程中发生的纠纷，为维护双方合法权益，经友好协商，达成如下和解协议：一、和解事项1.1甲方确认，乙方已完成原合同约定的工程量____%，工程质量符合国家相关标准和规定。1.2乙方确认，甲方已按原合同约定支付工程款____元。1.3双方同意，对于剩余工程量的施工及工程款的支付，按照本和解协议的约定执行。二、和解协议的主要内容2.1工程款的支付2.1.1甲方同意在签订本和解协议后____个工作日内，向乙方支付剩余工程款____元。2.1.2乙方收到上述款项后，应立即组织人员复工，并确保按期完成剩余工程量。2.2工程质量及验收2.2.1乙方应严格按照国家相关标准和规定进行施工，确保工程质量。2.2.2工程竣工后，甲乙双方应共同进行验收。如验收合格，甲方应在验收合格后____个工作日内支付剩余工程款。2.3违约责任2.3.1如甲方未按本和解协议的约定支付工程款，应向乙方支付逾期付款违约金，计算方式为：逾期付款金额×万分之五×逾期天数。2.3.2如乙方未按本和解协议的约定完成工程量，应向甲方支付逾期竣工违约金，计算方式为：逾期竣工金额×万分之五×逾期天数。2.4其他2.4.1本和解协议签订后，原合同中与本和解协议相冲突的部分自动失效。2.4.2本和解协议经甲乙双方签字盖章后生效，一式两份，甲乙双方各执一份。三、争议解决3.1本和解协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。3.2凡因本和解协议引起的或与本和解协议有关的任何争议，首先应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交至有管辖权的人民法院诉讼解决。四、其他约定4.1本和解协议未尽事宜，可由甲乙双方另行签订补充协议，补充协议与本和解协议具有同等法律效力。4.2本和解协议的修改、补充必须采用书面形式，经甲乙双方签字盖章后生效。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________签订日期：__________以上为《建设工程施工合同纠纷和解协议书》的示例，具体内容请根据实际情况进行调整。在签订正式协议前，请务必咨询专业律师意见，以确保协议的合法性和有效性。由于篇幅限制，无法在此提供完整的带目录带附件的详细版《建设工程施工合同纠纷和解协议书》。但我会为您提供一个目录和部分内容的示例，供您参考。目录：一、和解协议书正文1.1解事项1.2和解协议的主要内容1.3违约责任1.4争议解决1.5其他约定二、附件2.1原合同复印件2.2工程量清单2.3工程进度表2.4工程质量验收报告2.5支付款项凭证以下是和解协议书正文的部分内容示例：甲方（建设单位）：__________乙方（施工单位）：__________鉴于甲乙双方在履行《建设工程施工合同》（合同编号：__________，以下简称“原合同”）过程中发生的纠纷，为维护双方合法权益，经友好协商，达成如下和解协议：一、和解事项1.1甲方确认，乙方已完成原合同约定的工程量____%，工程质量符合国家相关标准和规定。1.2乙方确认，甲方已按原合同约定支付工程款____元。1.3双方同意，对于剩余工程量的施工及工程款的支付，按照本和解协议的约定执行。二、和解协议的主要内容2.1工程款的支付2.1.1甲方同意在签订本和解协议后____个工作日内，向乙方支付剩余工程款____元。2.1.2乙方收到上述款项后，应立即组织人员复工，并确保按期完成剩余工程量。2.2工程质量及验收2.2.1乙方应严格按照国家相关标准和规定进行施工，确保工程质量。2.2.2工程竣工后，甲乙双方应共同进行验收。如验收合格，甲方应在验收合格后____个工作日内支付剩余工程款。2.3违约责任2.3.1如甲方未按本和解协议的约定支付工程款，应向乙方支付逾期付款违约金，计算方式为：逾期付款金额×万分之五×逾期天数。2.3.2如乙方未按本和解协议的约定完成工程量，应向甲方支付逾期竣工违约金，计算方式为：逾期竣工金额×万分之五×逾期天数。2.4争议解决2.4.1本和解协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。2.4.2凡因本和解协议引起的或与本和解协议有关的任何争议，首先应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交至有管辖权的人民法院诉讼解决。三、其他约定3.1本和解协议未尽事宜，可由甲乙双方另行签订补充协议，补充协议与本和解协议具有同等法律效力。3.2本和解协议的修改、补充必须采用书面形式，经甲乙双方签字盖章后生效。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________签订日期：__________请注意，以上仅为示例，具体内容请根据实际情况进行调整。在签订正式协议前，请务必咨询专业律师意见，以确保协议的合法性和有效性。附件列表：1.原合同复印件2.工程量清单3.工程进度表4.工程质量验收报告5.支付款项凭证法律名词及解释：1.建设工程施工合同：指建设单位与施工单位之间，就建设工程的施工、安装、装修等事项所订立的合同。2.约定：指合同双方在合同中明确表示的意愿和承诺。3.违约责任：指合同当事人违反合同约定，应当承担的责任。4.争议解决：指合同当事人在合同履行过程中发生争议时，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决争议。5.附件：指合同中作为合同组成部分的文件、图纸、资料等。实际执行过程中可能遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：解决办法：双方协商调整工期，乙方加快施工进度，确保按期完成工程。2.工程质量不符合约定：解决办法：乙方及时整改，直至符合国家相关标准和规定。3.工程款支付逾期：解决办法：甲方按约定支付逾期付款违约金，并尽快支付剩余工程款。4.争议解决：解决办法：首先通过友好协商解决；协商不成时，任何一方均有权将争议提交至有管辖权的人民法院诉讼解决。适用场景：1.建设工程施工合同履行过程中发生纠纷，双方希望通过和解解决争议。2.建设单位与施工单位就工程款的支付、工程质量