电力施工劳务分包合同

电力施工劳务分包合同篇一：电力工程劳务分包合同劳务分包合同甲乙双方本着自愿、公平、互利的原则，经友好协商，就乙方承接甲方电力〔电器〕安装工程劳务工程所涉及的双方权利与义务等事项签订合同，双方共同遵守：1工程地点：2主要内容为：1、3〔写〕〔小写￥.00〕。4150%付款。2、工程竣工且送电后，30工程款。5甲方负责乙方在施工现场与建设单位的协调工作。按本合同规定支付乙方工程价款。6负责工程图纸的现场技术交底。乙方进入安装现场前，应勘察施工现场，生疏场地，做好与土建单位的协作工作。严格按施工图要求、国家现行施工安装标准、技术交底的要求施工，确保工期和质量。细心组织施工，假设觉察设计及施工存在问题应准时向建设单位或甲方提出，并确保工程连接及质量。5行安全措施和操作规程,防止事故特别是人身事故的发生,做好安全防护工作。施工中属于乙方责任造成的安全事故由乙方负责。6办理相关的市政规划手续。71好安全措施，严格按《安全生产工作规定》开展各项工作。在施工过程中发生安全事故由责任方负责。8条工程验收质量标准及保修期工程验收质量标准:按设计图纸、安装验收标准、成都电业局有关规定为依据。鉴于本工程为凹凸压变配电改造工程，经双方同意，以工程送电及工程竣工资料交付完毕视为甲方验收合格。保修期：从设备正式投运之日起壹年内属乙方安装质量保修期。保修期内假设发生事故,属于乙方安装质量问题由乙方免费修复或更换。91可协商、调解。协商、调解不成时,由所在地人民法院提起诉讼。10条协议份数、有效期及其它本协议壹式肆份,双方执贰份。本协议未尽事宜,双方友好协商另行补充协议执行且具有同等法律效力。〔章〕〔章〕：法定代表人：法定代表人：(或代理人)(或代理人)联系人：联系人：地址：地址：:开户银行：帐号：邮政编码：合同签订日期：20XX2月:开户银行：帐号：邮政编码:2篇二：电力工程劳务施工合同电力工程施工劳务协作协议甲方：兴山天星供电〔以下简称甲方〕乙方：劳务队〔以下简称乙方〕因甲方在工程施工中自有劳动力缺乏，需聘请乙方供给劳动力支持与效劳。依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，经甲乙双方公平协商达成全都，同意签订本协议。一、劳务协作性质：短期临时用工。二、劳务协作用途：仅限于电力工程施工。三、工作地点：〔甲方指定的工作区域〕。材料转运劳务协作以及其他关心性工作。五、协议有效期：1、本协议有效期为日历天，自年月日起至年月日止。2、如遇以下状况之一的，协议有效期可相应顺延：a、因甲方缘由导致工程工期顺延的；b、因不行抗力导致工程工期延误的；六、现场代表1、甲方委派的现场代表人为供电营业所〔职务〕。2、乙方委派的现场代表人为〔姓名〕，身份证号：。七、甲方的权利和义务1、对违反甲方治理制度与纪律或不听从甲方工作安排的人员，甲方有权准时将其请离工作现场并中止其劳务协作关系。2、甲方负责工作现场的停送电、安全监管和协调工作。3、准时向乙方提交有关图纸、资料文件，并在工作前进展必要的交底。4、对乙方工作完成状况进展签证和验收。5、按本合同商定的时间向乙方支付合同价款。八、乙方的权利和义务1、乙方必需为参与劳务协作的全体人员购置人身意外损害保险。-1-2、乙方登高作业人员和技术工人必需具备相应资格证件和工作阅历。3、乙方进入工作现场前，应对工作现场进展勘察，熟悉环境与场地。4力安全工作规程》做好安全措施，正确佩戴使用安全工器具和劳动防护用品，做好安全防护工作，并做好检查记录。5、严格依据设计图纸要求、施工安装标准和技术交底的要求工作，确保工效和质量。6、乙方应安全文明施工，不得对甲方和第三方造成人身和财产损失。七、安全责任1、因乙方缘由在工作时间发生安全事故的，由乙方承担全部经济损失，并按国家相关规定对事故进展处理。2、协议有效期内，乙方人员在非工作区域内发生一切安全责任事故由乙方负全部责任。八、工作质量验收及质保期1、工作质量验收依据：设计图纸及国家验收标准。2、乙方在申请甲方对工作验收前，应按甲方要求供给齐全的资料档案。3、质保期：自通过验收之日起计算，质保期为一年。九、合同金额及付款方式1、协议价款：元整〔￥〕。2、乙方在完成商定工作内容并通过甲方验收后，甲方95%的协议款，余款在质保期满付清。十、争议解决方式履行协议发生争议的，由双方协商解决。协商不成，双方商定向兴山县人民法院提起诉讼。十一、其他本协议一式四份，甲乙双方各执二份，自双方签章后生效。未尽事宜，由甲乙双方协商解决。甲方〔章〕：〔章〕：甲方代表：乙方代表：-2-篇三：电力建设劳务分包合同工程承包方：陕西送变电工程公司其次工程处劳务分包方：签订日期：年月日签订地点：西安市莲湖区自强西路293号第一局部协议条款工程承包人〔甲方〕：陕西送变电工程公司其次工程处劳务分包人〔乙方〕：为加强工程治理，明确责任，确保工程质量、工期、掌握工程造价，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，结合企业有关规经双方就施工劳务分包事项协商全都，签订本协议，以资共同遵守。工程名称：劳务分包范围：该段全部土石方开挖回填、根底施工及相应的工地运输、材料站用工。工程全部的消材、工器具、安全用具购臵及运输。沙、石、水泥、水的购置及运输〔沙石质量必需符合标准要求，采集地必需依据甲方指定地点〕。二、分包合同价款该工程的承包为两种方式选其一：〔1〕万元/公里。〔2〕砼380元/m(含检修)，组塔500元/吨(含检修)，导线及附件局部万/公里(含检修)。四、合同工期开工日期：竣工日期：3质量验收标准：02110～500kv质量及评定规程》与05版《110～500kv架空送电线路施工及验收标准》和专用条款在此根底上商定本工程必需到达的质量评定等级标准。六、组成分包合同的文件包括：1、本合同协议书；2、本合同质量保证协议书及安全施工协议书；3、本工程标准、图纸及有关技术文件；4、本合同专用条款；5、本合同通用条款；6、合同履行过程中，承包人和分包人协商全都的其他书面文件。七、本协议书中有关词语的含义与本合同其次局部《通用条款》中赐予它们的定义一样。八、分包人向承包人承诺，依据合同商定的工期、和质量标准，完本钱协议书第一条商定工程的劳务分包，并在质量保修期内担当保修责任。支付本协议书其次条商定的合同价款，以及其他应当支付的款项。十、合同的生效：合同订立时间：年月日合同订立地点：西安 本合同双方商定签字盖章后生效。工程承包人：〔公章〕劳务分包人：〔公章〕法定代表人：法定代表人：托付代理人：托付代理人：：：开户银行：开户银行：账号：账号：其次局部通用条款一、合同文件1、合同文件及解释挨次、除专用条款另有商定外，组本钱合同的文件及优先解释挨次如下：1-1-1、本合同协议书；、本合同专用条款、投标过程中的答疑；、质量保证协议；、安全施工协议；、本合同通用条款；、标准、标准及有关技术文件；、图纸；、合同履行中，双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件。二、双方一般权利和义务2、甲方代表甲方派驻乙方履行合同的代表，其称谓、姓名、职务、职权在专用条款中明确。3、乙方工程经理、劳务分包方委派驻工地履行本合同的工程经理姓名、职务在专用条款中写明。、乙方工程经理按甲方认可的施工方案和甲方代表依据合同发出的指令组织施工。7形式通知甲方，并征得甲方同意。后任连续行使合同文件约3-4、甲方可以建议乙方更换其认为不称职的工程经理。4、甲方权利和义务4-1、负责编制施工组织设计，统一制定各项治理目标，组织编制施工打算，实施对工程质量、工期、安全生产、文4-2、负责乙方施工必要的技术指导工作，准时供给施工图纸、补充技术要求以及设计变更通知。、准时审批乙方供给的年、季、月度或分部工程施工进度打算，并检查、监视。、按本合同商定向乙方支付劳动酬劳。、负责对乙方所完成工作内容的全部检查验收工作。、组织乙方学习现场的安全治理规定。进展施工质量技术交底。、在履行协议期间，乙方假设不符合甲方要求，不能胜任工作、因违章违纪给甲方造成经济损失或影响甲方声誉，甲方可视状况做如下处理：。、停顿乙方工作。、依据甲方的规定〔包括专用条款商定〕，对乙方罚款。、要求乙方赔偿给甲方造成的经济损失。5、乙方权利和义务、严格依据设计图纸、施工验收标准、有关技术要求及施工组织设计细心组织施工，确保工程质量到达商定的环卫等有关规定，做到文明施工；担当由于自身责任造成的质量返工、工期拖延、现场脏乱造成的损失及各项罚款。、听从甲方的工作安排，自觉承受甲方随时检查其设备、材料保管、使用状况，及其操作人员的有效证件、持证上岗状况。与现场其他单位协调协作，照看全局。、向甲方提交季、月度〔旬、周〕施工打算和阶段施工打算，以及完成上述阶段时段施工打算相应的劳动力安排打算。经工程承包人批准后严格实施。篇四：电力建设工程安装劳务分包合同电力建筑工程安装劳务分包合同合同编号：〔以下简称甲方〕乙方：湖北省有劲电力工程有限责任公司〔以下简称乙方〕一、名称工程：1、10kV东春线增315配变线路工程二、工程地点：阳县田畈村三、工程内容：S11-315KVA柜各一台。架10kv线路，立电杆21基〔具体以正阳电力设计院设计为准〕。四、工程工期1、工程施工期限：从签定合同之日起到 20XX年0810日止。2、如遇以下状况，工期相应顺延外，乙方不得以任何理由延误工期。不属包干范围内的重大设计变更影响工程；因遇人力不行抗拒的缘由而影响施工；因甲方工程合同资金不能准时到位，而被迫停工；因第三方阻挡施工；因甲方其它缘由影响工程施工。五、施工与设计变更、施工要求1、乙方应依据国家颁发的施工验收标准，质量检验标准以及设计要求组织施工；2、工程施工中要坚持按图施工，任何一方不得随便变更设计。乙方在施工中如觉察设计有误或严峻不合理处，应准时书面反映，在甲方未作回复或设计部门未做修改通知前，不得自行改动；3、设计施工图、设计变更单、设计指定的通用标准图，经双方确认后视为正式施工图。六、甲、乙双方责任及义务〔一〕甲方1、负责工程的质量治理，参与竣工验收；2、组织有关部门人员参与设计交桩，技术交底；3、责催促乙方按合同工期进展施工；4、责工程施工中的青苗补偿；5、责工程施工中的工农关系协调，如遇任何人为外力阻止施工，甲方应准时协调解决，以确保工程顺当完工；6、乙方在施工中遇到的其它影响施工的问题赐予帮助。〔二〕乙方1、依据设计施工图和现场设备运行状况，自工程开工预备、施工中间、工程竣工，负责制定全过程切实可行的安全组织、技术措施，并始终贯彻执行；2、工程开工后，应严格执行各项安全规定，停电、带电工作必需严格执行工作票制度，对施工过程的设备、人身及危害他人的设备、人身安全负完全责任，(包括误登电杆，误入带电设备和线路)并担当由此而产生的一切法律责任及经济损失；3、严格依据工程设计施工图及国家有关验收标准，精心组织、文明施工，确保施工质量和工期；4、工程施工需要停电，必需履行工作票制度。否则所造成的后果一切由自己负责；5、负责施工过程中发生的二次运输工作，并担当一切费用。6、负责工程竣工验收。八、承包方式、付款方式及结算〔一〕承包方式：按工程总造价48〔二〕付款方式：甲方一次性付清48万元给乙方。九、工程质量、竣工验收与保修双方按国家颁发的电气装置安装施工标准及验收标准进展交接验收，确保验收合格。十、违约责任及其它1、甲乙双方必需严格遵守合同，任何一方的过失，造成合同不能履行者，应负违约责任。违约责任按《合同法》和有关法规执行；2、乙方未经甲方同意延误工期，每延误一天按合同包3%交付违约金；3、本合同条款如有未尽事宜，双方可依据具体状况，结合有关规定另订补充协议，作为本合同附件，并与本合同具有同等效力；4、本合同一式四份，自双方签定之日起生效，双方各执两份；5、解决争议的方法：〔1〕双方协商解决；〔2〕诉讼至阳县人民法院判决。甲方〔公章〕乙方〔公章〕法定代表：法定代表：托付代理人：托付代理人：经办人：经办人：年月日年月日篇五：电力工程劳务承包协议协议书乙方：甲、乙双方在公正、公证的状况下，村电改造中的工程达成以下协议：一、甲方将村社电改造工程中的电杆坑、拉线坑挖掘〔〕、电杆转运米米米基)电杆直立(基，米基，米基)、拉线埋设〔拉线埋设包括拉线盘、拉线棒、土石方回填〕工程全部承包给乙方；二、施工过程中，乙方负责施工现场的施工人员安全，确保整个工程施工安全，假设有安全事故发生，均全权由乙方负责；三、在施工过程中，甲方委派现场监理人员，确保整个工程的质量符合国家相关标准要求及后期施工要求；四、本工程承包总价为：元〔大写：整〕；五、付款方式：工程完工后，经甲、乙双方验收合格，一次性全款付清，不得拖欠；六、本协议一旦签订，便具有其法律效应，甲乙双方如有违约，违约方在完成自身责任的状况下另付违约金：5000元〔大写：伍仟元整〕给对方；七、开工日期：年月日竣工日期：年月日超出商定竣工日期天，扣除工程费中金额的%，作为工程延误费；七、本协议未尽事宜，由甲、乙双方协商解决；八、本协议一式两份，甲、乙双方各持一份；九、此协议在甲乙双方签字后马上生效，工程完工、款项付清以后自行失效。年月日乙方代表〔签字、盖章〕：年月日篇六：电力安装工程劳务分包合同电力安装工程劳务分包合同甲方托付乙方施工阿克苏市天源房地产开发的多浪河边地区公务员小区工程室内电力安装〔不包括工程施工的临时电〕工程。为明确和维护甲、乙双方责任权利，依据《中华人民共和国合同法》及其它相关法律、法规，双方公平、三、工程范围及内容：阿克苏天源房地产公司开发的多浪河边公务员小区的电力安装工程〔依电力工程图为依据〕的施工及技术要求，见图。四、承包方式：单项承包：〔包工不包料〕，甲方供给施工所需的一切材料；乙方负责施工的人员安排。五、工程价款：该工程以阿克苏天源房地产开发的多浪河边公务员小2426号楼，共平方，按每平方18〔大写：〕，签订施工劳务合同。六、预付款方式：按工程进度结算：如工程完工三层付，六层付，主体完工付。七、结算方式：工程竣工验收合格后，按审计后的结算工程款，将余款在一个月内一次性付给乙方。八、双方协作事项：确保该工程的施工进度，监视乙方施工，准时指出施工中的缺点，由乙方无条件改正并返工，准时组织材料按时足额进场，不影响乙方施工。２、乙方负责：乙方在施工中觉察问题应准时向甲方反应，乙方须保质、保量、按时、按期完成工程的全部工作内容，不得影响其他工程。九、质量要求：施工工艺到达有关各方面的验收合格为准。十、违约责任：按国家的相关法律、法规追究对方的违约责任。十一、争议的处理：本合同在履行过程中如发生争议，由双方当事人协商解方式解决。２、依法向人民法院起诉。十二、本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，自签字之日起生效，施工工作完毕，双方所履行的条款完毕，自动解除。身份证号：身份证号：签字时间：年月日篇七：电力工程安装施工劳务承包协议电力工程安装施工劳务承包协议甲方：***电气设备安装工程**办事处乙方：为了明确甲乙双方的权利和义务，本着公平互利、协调全都的原则，依据国家有关规定，结合具体状况，在公平自愿的条件下，经双方协商全都达成如下条款，共同遵守。一、承包方式：甲方将农电电升级改造工程以台区为单位承包给乙方施工，乙方负责完成该台区施工及相关工作任务，甲方依据县供电公司决算价格的%支付工程款。二、付款方式：依据乙方施工形象进度及供电公司支付甲方的付款进度，在马鞍山慈荣电气设备安装工程将工程款转到甲方账户后三个工作日内支付给乙方。三、甲方义务：1、负责催促检查乙方各项安全生产措施的执行状况和落实状况，每日开展安全生产检查，现场觉察安全生产隐患有权要求乙方马上停工整改，直至合格。乙方不得以任何理由拒绝或提出附加条件。2、负责组织实施安全培训、技能培训，帮助乙方施工人员办理相关证件。3、帮助乙方协调与施工相关的外围关系，由此产生的相关费用由乙方担当。4、负责催促乙方落实施工方案，要求乙方安全施工、文明施工、按质、按时、按量完成施工任务，将每一个台区打造成工程、优质工程。四、乙方义务：1、安全生产，依据标准要求按时、按质、按量完成施工任务。如消灭安全生产事故，乙方担当全部责任。2JP装调试有关的安装工程和土建工程现场图文资料收集整理工程量变更签证与决算有关的全部资料的收集供给工程材料领用运输保管旧材料运输交回竣工验收停复电联系及费用等等。3〔甲方帮助。4、负责施工车辆、工具、机械及施工人员住宿、就餐、交通等并依据要求为施工人员购置保险。5、文明施工，严格治理。乙方工人在施工过程中不得扰民、不得与当地居民发生吵嘴、打架等不文明行为，更不得从事违法犯罪活动。消灭一次吵嘴、打架行为视情节分别赐予当事人和班组长罚款300－5006、专业人员持证上岗，落实业主的各项治理措施和要求，在业主方检查过程中消灭罚款状况由乙方全部担当，并依据情节赐予相应惩罚。7、乙方不得将工程再次转包，如消灭转包状况甲方无条件收回工程。乙方现场负责人：，：。六、本协议期限一年，自签字之日起生效，如协议到期工程未完工本协议在该工程工程连续有效，直至该工程完毕。协议到期后双方经友好协商优先考虑续签协议。七、本协议未尽之处双方以事实为依据，参照甲方与业主方及甲方与“慈荣公司”签订的合同协商解决。八、本协议一式四份，甲乙双方各持两份。甲方：*********电气设备安装工乙方：+****办事处〔章〕代表人签字：代表人签字：20XX328篇八：电力劳务分包合同电力建设工程施工劳务分包合同劳务发包人：劳务承包人：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循公平、自愿、公正和诚恳信用的原则，双方就劳务分包事项协商达成全都，订立本合同。一、劳务承包工作对象及劳务内容工程名称：分包范围：质量标准：质量评定等级为合格二、工作期限开头工作日期：年月日；完毕工作日期：年月日；三、劳务价款1、本工程的劳务价款承受以下方式计算：20XX37/50%。2、劳务价款的支付合同生效即支付预付款元；进度款支付：每月依据本月完成的工程量计算价款，支付本月完60%；最终支付：工程竣工验收后，依据劳务结算总价款，支付至劳务结95%5%作为质量保修金，质量保修期〔竣工验收起一年〕满后7天内，付清〔质量保证金不计利息〕。四、合同文件及解释挨次组本钱合同的文件及优先解释挨次如下：本合同；本合同附件〔施工图纸、补充协议〕；本工程施工总承包合同；本工程施工专业承包合同。五、图纸劳务发包人应在劳务承包人现场开工天前，向劳务承包人供给图纸套。六、劳务发包人义务1、成立与工程相适应的工程治理机构，组织实施施工治理的各项工作，对工程的工期和质量向劳务承包人进展交底；2、除非本合同另有商定，劳务发包人应完成施工前期的以下工作并担当相应费用：在施工前向劳务承包人交付具备本合同项下劳务作业开工条件的施工场地，具备开工条件的施工场地交付要求；在施工前完成水、电、通讯等施工管线和施工道路，并满足完本钱合同劳务作业所需的能源供给、通讯及施工道路畅通的时间和质量要求；在施工前向劳务承包人供给相应的地下管线路资料；在施工前完成办理以下工作手续〔包括各种证件、批件、规费，但涉及劳务承包人自身的手续除外〕；〔6〕在施工前向劳务承包人供给生产、生活临时设施：3生活临时设施、工作用水、用电及施工场地；4、准时供给相应的施工图纸，准时交付应供材料、设备，所供给的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要；5、按本合同商定，准时向劳务承包人支付劳动酬劳；6、负责与总包方、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。七、劳务承包人义务1负责，组织具有娴熟技术的工人投入工作；未经劳务发包方授权或允许，不得擅自与工程总包方及有关部门建立工作联系；自觉遵守法律法规及有关规章制度；2每月底前天提交下月施工打算，有阶段工期要求的提交阶段施工打算，经劳务发包人批准后严格实施；3、严格依据设计图纸、施工验收标准、有关技术要求及施工组织设计细心组织施工，确保工程质量到达商定的标加强安全教育，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的治理规定，做到文明施工；4、自觉承受劳务发包人及有关部门的治理、监视和检及其操作人员的有效证件、持证上岗状况；与现场其他单位协调协作，照看全局；搞好生活区的治理，做好自身责任区的治安保卫工作；5、劳务承包人须听从劳务发包人转发的总包方及工程师的指令。八、工程量及点工确实认1、现场实际完成的工程量按确认的工程量计算劳务酬劳的，由劳务承包人按月将完成的工程量报劳务发包人，由劳务发包人确认，作为进度款的支付依据；2、发生的现场点工按确定的工时计算劳务酬劳的，由劳务承包人准时将供给劳务点工数报劳务发包人，由劳务发包人确认，作为工程款的结算依据；3、全部工作完成，经劳务发包人认可后14天内，劳务承包人向劳务发包人递交完整的结算资料，双方依据本合同商定的计价方式，进展劳务酬劳的最终支付。九、争议解决合同双方在履行合同时发生争议，实行以下方式解决：双方达成仲裁协议，向仲裁委员会申请仲裁；向有管辖权的人民法院起诉。十、因不行抗力大事导致的费用和工期延误由双方协商解决。十一、合同份数本合同正本肆份，具有同等效力，由双方各执二份。十二、补充条款十三、合同生效合同订立时间：年月日合同订立地点：本合同双方商定签字、盖章后生效。劳务发包人：〔公章〕劳务承包人：〔公章〕住宅：住宅：法定代表人：法定代表人：托付代理人：托付代理人：电话：电话：帐号：帐号：篇九：10kV电力线路迁改施工劳务承包合同10kV〔以下简称甲方〕乙方：重庆市龙威送变电工程_〔以下简称乙方〕依据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神，经甲乙双方协商，甲方同意将本公司的10kV军地支线2号杆至10kV喻广线陆军地支线粮食仓库变压器段线路迁改工程承包给乙方，为明确双方权力与义务，特签订如下协议条款，供双方共同遵守。一、工程名称与地点10kV喻广线陆军地支线2号杆至10kV喻广线陆军地支线粮食仓库变压器段线路迁改工程，地点在铜仁市碧江区粮食仓库宿舍区。二、承包方式与要求要求承包队伍具备劳务承包资质，主要工种要有上岗证书。三、工程承包单价与内容经双方协商，该工程《铜仁市碧江区城市棚户区改造工程工程》10kV电力线路迁改工程按总承包价〔人民币〕_叁拾壹万元整_承包给乙方进展进展施工，其承包单价包括110kV210kV喻广线粮油宿舍公变段。210kV柜4号间隔搭火承受VJLV22*3*9510kV广线陆军地支线红色二八电缆下火电杆上。3.迁改原来施工用电10kV线路。四、工程质量与安全依据业主要：1、该工程质量要求乙方施工人员必需听从甲方治理人员的安排，必需严格遵守《安全操作规程》，为使工人增加安全意识，带队及班组负责人每天安排工作量，要进展安全交底教育，强调安全操作，带好安全帽，装好安全系好安全带，做好各项安全防护工作，杜绝安全事故的发生。五、文明施工与奖罚乙方进入施工现场人员必需遵守文明施工手册，在自己承包的范围内做到工完料尽场地清，同时，乙方负责人必需管好自己的队伍，乙方人员必需听从治理人员指挥，遵守工地一切规章制度。六、付款方式：10的工程预付款，电缆材料到位后甲方再付10万元的材料款，余下款项等施工完成后、在供电局线路治理单位和甲方现场代表验收通电后十五日内付清全部工程款。乙方在施工现场必需依据电力线路施工要求，认真组织，细心施工，保证工程目标的实现。七、双方权力与义务〔一〕甲方甲方必需向线路治理单位为提交停电申请。所拆线路必需征得供电局同意。甲方依据工程要求，安排乙方实施工程承包内容。甲方供给应乙方尽可能便利的施工条件，并按劳务合同商定付款给乙方劳务费。甲方必需提前做好协调工作。因甲方协调问题造成一切均损失由甲方负责〔二〕乙方乙方必需按甲方的要求进展安全生产、乙方不得擅自违反安全操作规程。乙方有权拒绝甲方不符合安全生产要求的指令，并提出自己的见解，供甲方参考。乙方不得使用残疾及智力障碍的作业人员，不得瞒报，私自使用。乙方要管好自己的队伍，不得在工地及之外进展违法犯罪活动.为确保工期，乙方必需按甲方要求，保证工程足够的劳动力不得消极怠工。6、乙方必需依据合同规定的施工内容保质保量进展施工。八、违约责任与其他以上条款双方必需严格遵守，任何一方违反或造成工程停工，必需追究违约方责任。属于乙方自带工具用具等，乙方必需自己保管，由此造成的损失由乙方担当。本合同一式两份，经双方签字后生效。本协议一式二份，双方各执一份，具有同等法律效益。如有甲乙双方有协商解决不了的争议可以向当地人民法院起诉。甲方〔公章〕： 代表： 乙〔公章代表： 年 月 日篇十：电力建设工程劳务分包安全协议〔〕电力建设工程劳务分包安全协议A04——输变电工程——安装工程劳务发包单位：〔以下简称甲方〕承包单位：〔以下简称乙方〕为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，明确承发包双方的安全责任，提高施工现场安全文明施工治理水平，保障工程工程的安全和施工人员的安全与健康，依据国家有关法律法规、国家电公司的有关安全文明施工规定，结合本工程特点，双方在签订工程劳务分包合同的同时，经协商全都，签订本协议。一、承包工程工程1、工程工程名称：2、工程地址：3、承包范围：4、承包形式：5、工程合同编号：6、工程工程期限：自年月日至年月日。二、协议内容1、安全文明施工目标：⑴不发生轻伤及以上人身事故；⑵不发生气械、设备、火灾事故和同等及以上责任交通事故以及环境影响大事；⑶不发生因工程建设、劳务作业缘由造成的电、设备事故；⑷到达甲方提出的现场安全文明施工要求。2、本工程执行的主要法律法规、规程标准及标准制度，包括但不限于：⑴《中华人民共和国安全生产法》；⑵国务院《建设工程安全生产治理条例》；⑶国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》；⑷国家发改委《电力建设安全工作规程》〔、〕；⑸国家部委办相关安全的规定；⑹国家电公司《电力建设安全安康与环境治理工作规⑻国家电公司相关安全文明施工的规定和规程；⑼建设工程所属的地方安全、环境法规；⑽建设单位、总包单位有关安全文明施工的规章制度。3、甲、乙双方的安全文明施工权利和义务⑴认真贯彻国家、地方、国家电公司有关安全生产的方针、政生几法律法规、规程标准及标准制度，执行建设单位和甲方〔总承包单位或专业承包单位〕有关安全生产的治理制度和规定，切实履行本协议相关的安全文明篱工、环境保护治理责任。⑵分包工程依据“先订劳务分包合同和安全协议，后开工”的原则，双方在未签订分包合同和安全协议前，不得以任何理由提前或要求提前开工。⑶建立健全安全生产责任制和现场安全〔包括防火〕、文明施工管理制度，设置安全治理机构或安全员负责现场安全治理和监视。⑷施工期间，甲方指派同志负责本工程的安全文明施工治理，乙方指派同志负责本工程的安全文明施工治理，并配备安全监视人员人。⑸依据国家、国家电公司、建设单位、总包单位有关安全文明施工、环境保护的标准与要求，设置相关的安全文明施工、环保、安全标识标牌，双方不得擅自撤除、变动；确需临时撤除、变动的，必需依据规定履行审批手续，实行可靠安全措施后，方可撤除、变动，并准时恢复或重设置