2022年度全国一级建造师执业资格考试模拟试卷（二）-建设工程法规相关知识

精品文档-下载后可编辑年度全国一级建造师执业资格考试模拟试卷（二）

建设工程法规及相关知识2022年度全国一级建造师执业资格考试模拟试卷（二）建设工程法规及相关知识

一、单项选择题(每题的备选项中，只有1个最符合题意)

1.2022年3月，取得建造师资格证书的王某受聘并注册于甲公司，2022年6月工作单位变动，变更注册于乙公司，其变更后的注册有效期到（）止。[1分]

A2022年3月

B2022年6月

C2022年3月

D2022年6月

2.按照《注册建造师管理规定》，下列情形中不予注册的情形是（）。[1分]

A申请人年近花甲，已达59岁高龄

B因执业活动受到刑事处罚，自处罚执行完毕之日起至申请注册之日止正好满三年

C被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止已经满2年

D申请人申请注册之日止4年前担任项目经理期间，所负责的项目发生过重大质量和安全事故

3.当地方性法规、规章之间发生冲突时，下述解决办法中正确的是（）。[1分]

A部门规章之间不一致的，适用新规定；同时颁布的，由双方协商

B同一机关制定的新的一般规定与旧的特别规定不一致时，由制定机关裁决

C部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致时，由全国人大法工委裁决

D地方性法规与部门规章之间对同一事项的规定不一致，由国务院裁决

4.张某原是甲建筑公司的采购员，辞职后与王某合办了一家建筑设备租赁公司。张某现以甲公司以前没有用完的空白合同与其长期负责的甲公司大客户乙公司签订3000吨钢材购销合同，乙公司对张某辞职并不知情。请问，对该合同承担付款义务的是（）。[1分]

A甲建筑公司

B建筑设备租赁公司

C张某

D张某、王某与建筑设备租赁公司

5.某建筑设计公司工程师张某接受公司指派的任务，为某住宅楼绘制了工程设计图。按照著作权法的规定，下列表述正确的是（）。[1分]

A张某享有工程设计图的署名权，该公司享有著作权的其他权利

B张某享有工程设计图的发表权、署名权、修改权和保护作品完整权，该公司享有著作权的其他权利

C张某享有工程设计图的所有权利，但该公司在其业务范围内可以优先使用

D该公司享有工程设计图著作权的所有权利，但应当给予张某相应的奖励

6.下列情形中，诉讼时效为1年的是（）。[1分]

A甲拒付租金1万元给乙

B甲与某乙签订了一承包经营合同，后乙违约

C甲借给某乙1万元，乙到期不还欠款

D甲拖欠乙工程款10万元

7.2022年5月5日，甲拒绝向乙支付到期租金，乙忙于事务一直未向甲主张权利。2022年8月，乙因遇险无法行使请求权的时间为20天。根据民法通则有关规定，乙请求人民法院保护其权利的诉讼时效期间是（）。[1分]

A自2022年5月5日至2022年5月5日

B自2022年5月5日至2022年5月25日

C自2022年5月5日至2022年5月5日

D自2022年5月5日至2022年5月25日

8.某商住楼工程，施工招标文件规定的工期为18个月。建设单位2022年3月5日向办证机关申请办理施工许可证，同年6月10日办证机关电话通知前去领证，6月17日建设单位领到了施工许可证，施工许可证记载的时间是同年5月7日。该施工许可证有效期的开始日期是2022年（）。[1分]

A3月5日

B5月7日

C6月10日

D6月17日

9.某建设单位欲新建一座大型综合市场，于2022年3月20日领到工程施工许可证。开工后因故于2022年10月15日中止施工。根据建筑法施工许可制度的规定，因故中止施工，该建设单位向施工许可证发证机关报告的最迟期限应是2022年（）。[1分]

A10月15日

B10月22日

C11月14日

D12月14日

10.甲施工总承包公司中标获得某办公大楼的施工承包资格。按照承包合同约定，工程所用混凝土有甲公司采购。施工期间，甲公司按照建设单位的要求，从乙混凝土公司采购商品混凝土。因乙公司供应的混凝土达不到强制性标准要求，造成工程质量缺陷。对此应当承担过错责任的是（）。[1分]

A甲公司

B乙公司

C建设单位

D检测机构

11.在《招标投标法》规定的必须招标的工程建设项目范围内，项目总投资低于3000万元人民币的下列单项工程服务中，必须进行招标的是（）。[1分]

A勘查、设计服务单项合同估算价50万元以上

B施工单项合同估算价达到160万元

C重要货物采购单项合同估算价接近100万元

D监理服务单项合同估算价30万元

12.某省直机关办公楼建设项目进行招标，招标文件中明确规定投标人的资质等级必须是施工总承包二级以上（包括二级），甲（施工总承包三级）、乙（施工总承包二级）、丙（施工总承包一级）、丁（施工总承包一级）纷纷组成投标联合体参与投标，则下列说法正确的是（）。[1分]

A甲可以与乙组成联合体以一个投标人的身份共同投标

B乙、丙组成投资联合体，其资质等级应为施工总承包一级

C若丙、丁组成的投标联合体中标，以丁作为代表与招标人签订施工合同

D丙、丁组成的联合体，将共同投标协议连同投标文件一并提交给招标人

13.甲、乙施工单位组成投标联合体参与某项目的投标，联合体投标时按招标文件的要求提交投标保证金5万元，该联合体收到中标通知书，但尚未与招标人签订合同，此时甲、乙认为该项目盈利太少，于是决定放弃该项目。则下列说法正确的是（）。[1分]

A因未给招标人造成损失，5万元投标保证金应予以退还

B因未签订合同，5万元投标保证金应退还一半

C甲、乙施工单位对此应承担违约责任

D甲、乙施工单位对此应承担缔约过失责任

14.某市火电站建设项目进行招标，招标人规定投标人提交的投标文件截止日期为2022年11月20日，投标人在投标文件截止日期前已提交投标文件。2022年11月18日，投标人向招标人提出撤回提交的投标文件。此时（）。[1分]

A招标人不允许投标人撤回提交的投标文件

B招标人与投标人协商是否可撤回提交的投标文件

C招标人通过行政主管部门商议是否允许投标人撤回提交的投标文件

D招标人允许投标人撤回提交的投标文件

15.根据《安全生产法》关于建立安全生产保障体系的规定，建筑施工单位（）。[1分]

A应当配备专职或兼职安全生产管理人员

B应当设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员

C从业人员300人以上的，应设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员

D从业人员300人以下的，应配备专职或兼职安全生产管理人员

16.某施工单位从业人员1000人，根据《安全生产法》关于安全生产事故应急救援的规定，下列作法中正确的是（）。[1分]

A应当建立应急救援组织

B可不建立应急救援组织，但应指定专职应急救援人员

C可不建立应急救援组织，但应指定兼职应急救援人员

D可不建立应急救援组织，但应配备必要的应急救援器材设备

17.关于施工总承包单位与分包单位安全责任的划分，下列表述不正确的是（）。[1分]

A由总承包单位对施工现场的安全生产负总责

B总承包单位和分包单位对各自承包范围内的安全生产自行承担责任

C总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任

D分包单位不服从总承包单位管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任

18.起重吊装工程是一个危险性工程，对于起重吊装工程的说法不正确的是（）。[1分]

A施工单位应该在施工组织设计中编制安全技术措施

B需要编制专项施工方案，并附安全验算结果

C专项施工方案经专职安全管理人员签字后实施

D由专职安全管理人员进行现场监督

19.关于安全施工技术交底，下面说法正确的是（）。[1分]

A施工单位负责项目管理的技术人员向施工作业人员的交底

B专职安全生产管理人员向施工作业人员交底

C施工单位负责项目管理的技术人员向专职安全生产管理人员交底

D施工作业人员向施工单位负责人交底

20.企业在安全生产许可证有效期内，未发生死亡事故的，安全生产许可证届满时（）。[1分]

A经原颁发管理机关同意可不再审查，有效期延期3年

B必须再次审查，有效期增加2年

C不再审查，有效期直至发生死亡事故

D必须再次审查，重新办理

21.某工程完成了设计图纸和合同规定的施工任务，建设单位欲组织竣工验收，此时应具备《建设工程质量管理条例》规定的工程竣工验收的必备条件不包括（）。[1分]

A完整的技术档案和施工管理资料

B工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告

C勘察、设计、施工、工程监理等单位共同签署的质量合格文件

D施工单位签署的工程保修书

22.在施工现场进行设计技术交底，以下做法中不符合规定的设计单位质量责任和义务的是（）。[1分]

A由于悬挑梁使用的φ22钢筋缺货，结构工程师进行了替代换算

B电气工程师对配电箱的注册商标、规格、型号、入网许可等要求进行了详细交代

C水暖工程师强调：分户采暖计量系统每组暖气包前的控制阀不得取消

D建筑工程师要求：外部造型的线条颜色甲方可以改变，但必须使用耐碱产品

23.下列表述正确的是（）。[1分]

A评标时应充分考虑建筑师张某曾在全国建筑设计大赛中获得过冠军

B建设工程勘察设计方案评比时，可以采用综合评估法，也可以采用报价最低单一标准法

C经发包方同意，承包方可以将主体部分建设工程勘察、设计再分包给其他具有相应资质等级的建设工程勘察、设计单位

D签订勘察设计合同的双方，须将合同文本送交项目所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托机构登记方可生效

24.某造纸厂的厂房建设项目对环境的重大影响还涉及水土保持，除应编制环境影响报告书外，还必须有（）审查同意的水土保持方案。[1分]

A环境保护部门

B水行政主管部门

C工商行政管理部门

D国土资源管理部门

25.某建筑公司准备在市区范围内进行建筑施工，其施工过程中使用机械设备可能产生环境噪声污染。根据《环境噪声污染防治办法》，该公司必须在工程开工（）以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报该工程的相关情况。[1分]

A3日

B5日

C10日

D15日

26.某项目属于按规定应当进行消防设计的建筑工程，则下列关于建筑工程消防设计、验收的表述中正确的是（）。[1分]

A建筑工程设计单位应当将建筑工程的消防设计图纸及有关资料报送公安消防机构审核

B建筑构件和建筑材料的防火性能应当符合国家标准或者行业标准

C公共场所室内装修、装饰，应该使用不燃、难燃的材料

D建筑工程竣工时，必须经公安消防机构进行消防验收；未经验收或者经验收不合格的，不得进行竣工验收

27.项目档案验收组在检查某建设工程档案资料时，发现施工图及说明不符合档案规范要求，遂提出了整改意见，要求项目（）于项目竣工验收前对存在的问题进行整改，并进行复查。[1分]

A建设单位（法人）

B设计单位

C施工单位

D监理单位

28.根据《城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例》规定，下列关于土地使用权出让最高年限的表述正确的是（）。[1分]

A甲商业大楼用地使用权出让年限是50年

B乙工厂用地使用权出让年限是40年

C丙私立医院土地使用权出让年限是70年

D丁旅游娱乐中心土地使用权出让年限是40年

29.居民孙某不满意拆迁人的补偿安置方案，双方未能达成协议，因而拒绝搬迁。后经市房屋拆迁管理部门裁决孙某应于30日内搬迁，现期限届满，孙某仍然未搬。那么下列做法符合法律规定的是（）。[1分]

A拆迁人可以对其房屋强制拆除

B拆迁人向城市房屋拆迁管理部门申请强制拆迁

C由拆迁人申请人民法院强制拆迁

D强制拆迁前，拆迁人向公证机关办理证据保全

30.下列各种社会关系中，不属于《劳动法》调整对象的是（）。[1分]

A甲公司与其职工因支付加班费用而发生的关系

B乙私营企业与其职工因培训而发生的关系

C丙出版社与作家张某因稿酬发生的关系

D劳动监察执法人员查处丁公司雇佣童工的关系

31.某建筑公司为本公司大型设备投保了财产险，保险金额为800万元，不久，建筑公司发生火灾，被保险的设备全部烧毁，经有关部门勘察评估，公司大型设备总价值为600万元，于是保险公司应赔付给建筑公司的金额为（）。[1分]

A800万元

B400万元

C600万元

D保险金额减去残值的差额

32.某施工单位在4月2日与保险公司签订了建筑意外伤害保险，在开工（4月20日）前10天，即4月10日施工管理人员到工地巡视设备准备情况时遭受意外伤害，这时保险公司承担保险责任的期限的起算时间应为（）。[1分]

A4月2日

B4月10日

C4月20日

D发生损失之日起生效

33.某公司2022年6月1日应缴纳税款50000元，由于经营困难，申请并获准延期缴纳税款，若该公司直至同年11月1日仍未能按时缴纳税款，则应（）。[1分]

A补交税款50000元

B补交税款50000元，并征收同期银行存款利息

C补交税款50000元，并征收万分之五的滞纳金

D补交税款50000元，并征收百分之三的滞纳金

34.某建筑工程有限公司于2022年6月15日召开股东会，选举公司的董事。下列人员可以担任公司董事的是（）。[1分]

A个人负债80余万到期债务的贺某

B曾因贪污罪被判处有期徒刑，于2022年4月17日刑满释放的张某

C曾在1990年被宣告为限制行为能力人，后经申请被人民法院撤销宣告的孙某

D曾担任某公司的法定代表人，该公司于2022年9月被宣告破产，对公司破产负有个人责任的刘某

35.某工程施工合同从谈判签约到履行结束整个过程，下述（）情形，属于合同当事人违反诚实信用的原则，进而影响合同效力的行为。[1分]

A合同签订时，发包人隐瞒了其未取得工程项目土地使用权的事实

B合同履行时，发包人无故迟延提供施工场地工程地质资料

C合同履行时，承包人串通监理方在施工中偷工减料

D合同终止后，承包人泄露与本工程引进设备的重要技术资料

36.某设备生产厂，分别对甲、乙两个项目进行投标，在提交标书时，将乙项目的标书提交给了甲项目的招标人，将甲项目的标书提交给了乙项目的招标人，则设备厂提交的标书不成构成要约的原因是（）。[1分]

A无订立合同的意思表示

B要约内容不明确

C受要约人错误

D要约人不特定

37.甲公司于2022年3月1日向丙公司发出了要约，并在要约中约定了：收到文件后15个工作日内做出承诺，承诺生效后45日内将货物送到甲公司。丙公司于3月5日收到，3月19日做出了完全同意的承诺并以快信的方式发出。甲公司于4月10日才接到丙公司的承诺。丙公司于7月10日将货物送到了甲公司。请问以下（）是不正确。[1分]

A甲与丙公司已形成了有效的合同关系

B丙公司的承诺是有效的

C丙公司的承诺是无效的

D甲公司有权拒收该货物

38.某水泥厂将一批过期的劣质水泥更换包装后，与国有建筑公司签订销售合同供应给建筑公司使其蒙受损失，则依据《合同法》的规定，该合同的性质属于（）。[1分]

A无效合同

B部分无效合同

C效力待定合同

D可变更、可撤销合同

39.甲劳务公司与乙建筑公司签订了一份包工包料的劳务分包合同，工程竣工验收合格后交付使用。下列说法正确的是（）。[1分]

A分包合同无效，甲公司无权要求工程款

B分包合同有效，甲公司有权要求工程款

C分包合同无效，甲公司有权要求工程款

D法院可以没收甲公司的工程款

40.甲、乙双方签订一份买卖合同，该合同标的物的价格执行政府指导价，于2000年6月1日前交付完毕，6月1日的政府指导价是35元/吨，但甲方直至2022年8月1日才交货，此时该合同标的物的政府指导价是30元/吨，市场价是45元/吨，则结算时乙应按照（）计算付款。[1分]

A35元/吨

B30元/吨

C45元/吨

D40元/吨

41.甲水泥厂与乙施工单位订立水泥购销合同，合同约定甲应于2022年8月1日交货，乙应于同年8月7日付款。7月底，甲发现乙财务恶化，无支付货款能力，并有确切证据证明，遂提出中止合同，但乙未允。则下列说法正确的是（）。[1分]

A甲有权中止合同并要求乙提供相应的担保

B甲无权不按合同约定交货，但可以要求乙提供相应的担保

C甲无权不按合同约定交货，但可以仅先交付部分货物

D甲必须按合同约定交货，如乙不支付货款可追究其违约责任

42.2022年3月1日，王宏将自己的房产以低于市场价50%的价格转让给李军，此行为导致王宏的债权人无法实现债权，2022年1月1日，王宏的债权人知道了该转让行为，则债权人的撤销权截止于（）。[1分]

A2022年3月1日

B2022年9月1日

C2022年1月1日

D2022年3月1日

43.某工程竣工验收后，甲建设单位一直不支付乙施工单位工程款，乙碍于情面不好意思索要。乙知道甲与丙开发商有业务往来且关系较好，便请丙帮忙索要。乙丙之间签订了合同约定共同享有此债权，并通知了甲。后甲将工程款全部付给了丙。针对乙丙之间订立的合同，下列理解中正确的是（）。[1分]

A是乙委托丙索要工程款的委托合同

B是按份分享债权的债权转让合同

C是因胁迫而签订的债权转让合同

D是连带共享债权的债权转让合同

44.甲建设单位拖欠乙施工单位工程款1000万元，甲与另一建设单位丙达成转让协议，将此1000万元债务转让给丙并通知了乙，乙收到通知后未作表示。不久后，乙向甲索要工程款遭到甲的拒绝，理由是合同已转让给丙。下列说法中错误的是（）。[1分]

A甲与丙的转让协议应经乙同意

B甲应当支付拖欠的工程款

C甲、丙对拖欠的工程款承担连带责任

D甲可以对拖欠工程款一事对乙提出抗辩

45.某借贷合同，债务人将合同义务转让给第三人，不能随之转移的有（）。[1分]

A债务人的从债务

B原债务人的同时履行抗辩权

C为原债务人提供担保的保证合同

D原债务人的已过诉讼时效的抗辩权

46.下列事例中，不能产生合同义务终止的是（）。[1分]

A建设单位在某项工程中欠监理单位监理费用，后建设单位吸收合并监理公司

B施工单位因材料商长期不能供货解除了双方的买卖合同

C建设单位拖欠施工单位巨额工程款项，施工单位提起仲裁

D设备供应商交付设备时，施工单位拒绝接收，设备商将设备交公证机关提存

47.根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》的相关规定，发包人具备法定情形时，致使承包人无法施工，且在催告的合理期限内仍未履行，承包人可以解除施工合同。这些情形中不包括的是（）。[1分]

A长期拖欠工程款的

B发包人提供的建筑材料不符合强制标准的

C发包人不按照合同约定履行协助义务的

D合同中要求承包人垫资施工的

48.某工程，工程总造价为5000万。建设单位与施工单位约定：无论何种原因，延误工期一日，施工单位应支付建设单位违约金50万元。工程因多种原因共延误120天，则下列表述中正确的是（）。[1分]

A双方约定的惩罚性违约金数额过高而无效

B应支付的违约金最多不超过工程总造价

C应严格按照约定支付6000万违约金

D违约责任的规定应符合公平原则

49.甲施工单位与乙建材供应商约定2022年底供应钢材1000吨，2022年6月，由于材料价格大幅上涨，乙明确对甲表示：无法按照原价格在2022年底供货。则甲（）[1分]

A不可以要求乙承担违约责任

B只能在2022年底以后要求乙承担违约责任

C可以在2022年6月后即要求乙承担违约责任

D材料价格上涨非乙的原因，乙不构成违约

50.某建设单位因资金紧张将自己的办公楼抵押给银行，但未办理相应的土地使用权抵押手续，下列选项正确的是（）。[1分]

A视为仅抵押了办公楼

B视为办公楼与相应的土地使用权抵押一并抵押

C因抵押物不明确，抵押合同视为无效

D因抵押物不明确，抵押合同视为效力待定

51.某企业将自己所有的一批原材料抵押给甲，后由于资金短缺，又将此批原材料抵押给乙，上述抵押均未办理登记。后某企业无力偿还甲、乙的借款，甲、乙拟行使抵押权。下列表述正确的是（）。[1分]

A由于抵押均未办理登记，抵押权不生效

B甲抵押权成立在先，应先由甲优先受偿

C甲、乙按照债权比例清偿

D乙抵押权成立在后，应先由乙优先受偿

52.施工单位为某地政协建设办公楼向供应商采购大批预制板，由于资金紧张只能暂时少量付款，待竣工结算后再付清货款。供应商提出要求提供担保，施工单位请来建设方某政协的领导、当地建委、在当地有工程项目的另一施工单位项目部的项目经理和当地最大的一家国有企业出面商谈。在上述各家中，可以为施工单位作保证人的是（）。[1分]

A当地政协

B当地建委

C另一施工单位的项目部

D当地的国有企业

53.下列当事人签订的施工合同中属于有效合同或按有效处理的是（）。[1分]

A承包人超越资质等级与发包人签订的承包合同

B承包人同发包人指定的分包人签订的专业分包合同

C总承包人未经发包人同意将非主体工程分包的分包合同

D没有资质的实际施工人借用有资质的企业名义与承包人签订了承包合同，但在工程竣工后取得了相应的资质

54.发包人与承包人在建设工程施工合同中约定了按照固定总价结算整个工程款项，在合同履行过程中，发生了部分材料价格上涨，同时因发包人原因造成阶段停工，承包人请求对材料上涨价差和停工损失进行造价鉴定并予以支付，则人民法院对承包人的请求应（）。[1分]

A不予支持

B材料涨价部分不支持，停工损失支持

C材料涨价部分支持，停工损失不支持

D材料涨价和停工损失都支持

55.某工程分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ号单体建筑，Ⅰ号建筑竣工后未经验收，开发商提前使用；Ⅱ、Ⅲ号整个建筑竣工后一并进行验收时，发现Ⅰ号建筑存在质量缺陷。下列说法错误的是（）。[1分]

A开发商有权主张整体工程质量不合格

B施工单位应在工程合理使用寿命内对地基基础和主体结构质量负责

C合理使用寿命应为设计文件规定的该工程合理使用年限

D开发商擅自使用工程视为对工程质量的认可

56.在下列常见的合同中，对合同的分类的说法错误的是（）。[1分]

A加工承揽合同属于不要式合同

B建设工程施工合同属于要式合同

C建设单位与商业银行的贷款合同属于不要式合同

D自然人之间的借款合同属于不要式合同

57.承揽人在履行承揽合同中的下列行为，不正确的是（）。[1分]

A承揽人发现定作人提供的材料质量不合格，立即停止工作并通知定作人

B承揽人对由自己提供的材料，接受定作人检验

C承揽人未征得定作人同意，可以将其承揽的辅助工作交由第三人完成

D因定做人未按期支付20%的尾款，承揽人可以拒绝交付整个工作成果

58.在下列关于民事诉讼两审终审制度的表述中，（）不正确。[1分]

A两审终审制度是指一个民事诉讼的案件经过两审法院审判后即告终结的制度

B民事诉讼案件应当经过两审法院审理才可结案

C对于一般民事诉讼案件，当事人不服一审法院的判决或裁定，可以上诉至上一级法院

D超过上诉期的判决、裁定，为生效判决、裁定，当事人不得再上诉

59.在某建筑工地上，附近居民与施工方发生噪音扰民纠纷，双方同意协调解决。在下列解决争议的方式中，由（）主持或参与的调解，属于行政调解。[1分]

A施工方上级单位

B建设方

C当地政府建设主管部门

D人民法院

60.以下关于民事诉讼、仲裁当事人举证责任的表述中，不正确的是（）。[1分]

A原告向人民法院起诉，应当附有符合起诉条件的相应的证据材料

B被告提出反诉，可以不提供证据

C当事人对自己提出的主张，有责任提供证据

D没有证据或证据不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果

61.商贸公司为建筑公司供应建材，建筑公司认为建材质量不合格，未按合同约定支付材料款。商贸公司向法院起诉，下列证据中，证明力要大于其他证据的是（）。[1分]

A送货单

B合格证

C合同书

D专业机构出具的质量鉴定报告

62.在没有书面约定的情况下，因建筑工程施工合同纠纷提起的诉讼，（）法院没有管辖权。[1分]

A原告住所地

B被告住所地

C合同履行地

D施工行为地

63.下列所给选项中，关于仲裁管辖的表达，（）是正确的。[1分]

A实行级别管辖，但不实行地域管辖

B实行地域管辖，但不实行级别管辖

C既不实行级别管辖，也不实行地域管辖

D既实行级别管辖，也实行地域管辖

64.甲房地产开发公司对该市建委对其作出罚款决定不服，欲直接向人民法院提起诉讼的，则甲房地产开发公司应当在知道作出具体行政行为之日起（）内提出。[1分]

A3个月

B6个月

C2年

D5年

65.下列（）不能作为行政诉讼的证据。[1分]

A行政机关作出行政处罚前对行政案件证人所作的询问笔录

B行政机关作出行政处罚前对行政案件当事人所作的询问笔录

C行政处罚听证记录

D人民法院立案后行政机关自行向证人取证所作的笔录

66.下列行为不属于《行政诉讼法》规定的受案范围的行为是（）。[1分]

A吊销企业营业执照

B罚款

C逮捕

D行政拘留

67.某施工现场，建筑主体脚手架搭设过程中，施工人员李某不慎，将一钢管从空中滑落，将临近道路通行人员张某头部砸伤，下列选项表述正确的是（）。[1分]

A由李某向施工单位承担违约责任

B由李某向张某承担侵权责任

C由施工单位向张某承担违约责任

D由李某向张某承担违约责任

68.某市政公司为安装管道，在道路上挖掘坑道，并于坑道两侧设置了障碍物和夜间警示灯。某夜，司机许某酒后驾车，撞毁了障碍物和夜间警示灯后逃逸，随后骑自行车经过的秦某摔入坑道中，造成粉碎性腿骨骨折，则秦某的伤害应（）。[1分]

A由市政公司赔偿

B由许某赔偿

C由市政公司和许某承担连带责任

D由秦某自己承担

69.某开发商在未取得建设工程施工许可证情况下，就组织对相关项目进行施工，在工程检查过程中，建设行政主管部门作出了责令停工并处以罚款的处罚决定，开发商不服，为此向法院提起诉讼，则该行政处罚决定在诉讼期间（）。[1分]

A停止执行

B与法院协商处理执行与否

C请求政府部分决定

D具有效力，不停止执行

70.某工程因施工单位擅自降低材料的耐火等级，造成建筑物失火焚毁。施工单位项目经理甲被依法逮捕，经法院判决：对甲处以2年管制，立即执行。从逮捕到判决，甲已被羁押3个月，则甲还应服刑（）。[1分]

A21个月

B2年

C2年3个月

D18个月

二、多项选择题(每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，可得分)

1.下列情形中，能导致注册建造师注册证书和执业印章失效的情形有（）。[1分]

A未达到注册建造师继续教育要求

B聘用单位破产

C聘用单位被吊销营业执照

D与聘用单位接除了合同关系

E注册有效期满但未延续注册

2.下列关于法律体系的说法，正确的有（）。[1分]

A建设法是一个独立的法律部门

B法律体系是由法律部门构成的

C建筑法属于行政法律部门

D安全生产法属于社会保障法律部门

E仲裁法归属于民法部门

3.民事法律关系客体，是指民事法律关系之间的权利和义务所指向的对象。下列属于民事法律关系客体的有（）。[1分]

A施工单位购买的各种建筑材料

B建筑资金

C建筑企业对其员工的培训

D施工中使用的施工机械

E建设行政主管部门

4.下列可以使委托代理终止的情形有（）。[1分]

A代理期间届满或者代理事务完成

B被代理人取消委托或者代理人辞去委托

C代理人死亡

D代理人丧失民事行为能力

E被代理人死亡

5.根据《建筑法》，下面关于分包的说法正确的有（）。[1分]

A承包单位可以将所承包的工程转包给他人

B所有的分包商都需要经建设单位认可

C分包商应当对建设单位负责

D如果分包商所承建的工程出现了质量事故，则业主可以要求总承包商为之承担责任

E分包商经业主同意可以将承揽的工程再分包

6.评标委员会在对某项工程项目评标过程中，发现个别投标文件中存在某些错误，则评标委员会的下列说法正确的有（）。[1分]

A甲的投标文件中的大写金额和小写金额不一致，以大写金额为准

B乙的投标文件中总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误

C丙未按招标文件要求提交投标保证金，评标委员会将丙的投标文件作为废标处理

D丁的投标文件中有含义不明确的内容，评标委员会要求其对此作必要的澄清或者说明

E戊以他人的名义投标，评标委员会将戊的投标文件作为废标处理

7.依据《工程建设项目施工招标投标办法》的规定，有以下情形将被作为废标处理（）。[1分]

A无单位盖章并无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的

B未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的

C未按招标文件要求提交投标保证金的

D联合体投标未附联合体各方共同投标协议的

E未参加开标会议单位的标书

8.张某系某施工单位工人，办理了工伤社会保险与人身意外伤害保险。在从事某工程外墙面装修时，不慎坠落，造成三级残废，下列表述正确的是（）。[1分]

A张某可要求享受工伤保险

B张某有权要求本单位赔偿

C张某享受工伤保险，但不得要求单位赔偿

D张某享受工伤保险，还可要求单位赔偿

E张某向保险公司主张人身意外伤害保险索赔时，就不得要求工伤社会保险

9.根据《建设工程安全生产管理条例》规定，必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业的人员有（）。[1分]

A垂直运输机械作业人员

B安装拆卸工

C爆破作业人员

D起重信号工

E钢筋工

10.施工单位在施工过程中，必须做好隐蔽工程的质量检查和记录。按照《建设工程质量管理条例》的规定，隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应当通知（）。[1分]

A建设单位

B工程监理单位

C勘察、设计单位

D工程质量监督机构

E安全生产监督部门

11.根据《工程建设行业标准管理办法》的规定，下列工程建设行业标准属于强制性标准的有（）。[1分]

A工程设计行业专用的综合性标准

B工程建设行业专用的质量标准

C工程建设行业专用的有关安全、卫生和环境保护的标准

D工程建设行业专用的制图方法标准

E工程建设行业专用的信息技术标准

12.关于对建设工程项目的节能管理，下列表述中正确的有（）。[1分]

A达不到合理用能标准和节能设计规范要求的项目，依法审批的机关不得批准建设

B项目建成后，达不到合理用能标准和节能设计规范要求的，验收结论为不合格

C建设单位不得以任何理由要求设计单位擅自修改经审核合格的节能设计文件，降低建筑节能标准

D施工图设计文件不符合建筑节能强制性标准的，施工图设计文件审查结论应当定为不合格

E监理单位应当依照法律、法规以及建筑节能标准、节能设计文件、建设工程承包合同及监理合同对节能工程建设实施监理

13.某市的一家建筑工程公司准备实施经济性裁员，那么，依据《劳动法》规定，在下列人员中，该建筑工程公司不得与其解除劳动合同的是（）。[1分]

A女职工李某，正在家中休产假

B会计刘某，非因公负伤，正在住院还未痊愈

C职工谢某，因失职造成公司损失10万元，现停职在家

D工程师吕某，因患职业病丧失劳动能力，一直卧床在家

E司机于某，因盗窃罪被法院判处有期徒刑5年

14.某建筑工程有限公司股东会在审议董事会人选时，有下列五人的任职资格受到股东的质疑，其中不属于公司法规定的不得担任董事的情形为（）。[1分]

A陈某，66岁，曾任区政府办公室主任，现退休在家

B张某，两年前因对一起重大工程事故负有责任，被判处有期徒刑一年

C张某，个人独资企业的出资人，因经营负债50万元，债权人至今仍在追讨

D赵某，两年前被任命为一家长期经营不善、负债累累的国有企业的总经理，上任仅两个月，该企业被宣告破产

15.合同当事人在合同谈判过程中，发生的下列（）行为，应当承担缔约过失责任。[1分]

A假借订立合同，恶意进行磋商

B恶意进行磋商，给对方造成损失

C故意隐瞒与签约有关的重要事实

D故意提供虚假情况，给对方造成损失

E一方未尽通知义务，增加对方缔约成本

16.根据《合同法》的规定，下列合同中无效的是（）。[1分]

A损害社会公共利益的合同

B附期限的合同

C以欺诈、胁迫的手段签订的合同

D因重大误解签订的合同

E恶意串通，损害个人利益的合同

17.甲市物业公司与乙市设备公司签订了一份电子门铃的买卖合同，约定由设备公司供应物业公司电子门铃500套，物业公司支付货款5万元。但合同对付款地点和交货地点未约定，双方为此发生纠纷，付款地点和交货地点应为（）。[1分]

A付款地点为乙市

B交货地点为乙市

C付款地点在甲市

D交货地点在甲市

E交货地点和付款地点均在乙市

18.下列说法正确的是（）。[1分]

A代位权只有债权人才能行使

B抗辩权只有债务人才能行使

C债务人在不能清偿债务的情况下，只要已经向第三人主张债权，其债权人就不可以行使代位权

D行使撤销权和代位权的费用都要由债务人承担

E债务人只要不是无偿转让财产，其债权人不可以对此行使撤销权

19.某企业与甲公司签订了供应商品混凝土合同后，分立成乙、丙两个公司，乙公司与丙公司约定由乙供应混凝土，丙公司负责收受货款，并得到了甲公司的许可，则（）。[1分]

A乙、丙对此合同应享有连带债权，承担连带债务

B由批准原企业分立的上级单位承担合同义务

C乙、丙的内部约定，对甲不发生法律效力

D应当按照乙、丙的约定履行合同

E企业合并分立属于法定的权利义务概括转移

20.根据《司法解释》的相关规定，属于发包人解除合同条件的是（）。[1分]

A承包人未按约定工期完工

B承包人完成工程质量不合格，并拒绝修复

C承包人擅自将专业工程进行分包

D承包人将工程转包的

E未经发包人同意擅自将劳务部分分包的

21.甲公司与乙公司订有买卖合同，甲交货100吨水泥后，尚欠乙公司水泥20吨，同时乙公司尚欠甲公司150万元，后乙公司分立为丙、丁两公司，则下列正确的是（）。[1分]

A丙、丁两公司相约各自承担50%欠款，甲要求丙还款10