版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
PAGEPAGE1合同编号:_______甲方(委托方):_______乙方(承包方):_______根据《合同法》、《环境保护法》等相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方承担垃圾处理设施建设环境保护工作事宜,达成如下合同:第一条项目概况1.1项目名称:_______1.2项目地点:_______1.3项目内容:垃圾处理设施建设环境保护工作,包括但不限于环境影响评价、环境保护设施设计、环境保护设施施工、环境保护设施验收、环境保护设施运行管理等。第二条合同范围2.1乙方负责完成甲方委托的垃圾处理设施建设环境保护工作,具体工作内容包括:(1)环境影响评价;(2)环境保护设施设计;(3)环境保护设施施工;(4)环境保护设施验收;(5)环境保护设施运行管理。2.2乙方应按照国家及地方相关法律法规、技术规范和甲方的要求,确保环境保护工作的质量、安全和进度。第三条合同价款3.1本合同总价款为人民币(大写):_______元整(小写):_______元。3.2甲方支付给乙方的款项应按照以下方式分期支付:(1)合同签订后7个工作日内,支付合同总价的30%;(2)环境保护设施施工完成后,支付合同总价的50%;(3)环境保护设施验收合格后,支付合同总价的20%。第四条工期4.1本合同工程总工期为_______天,自合同签订之日起计算。4.2如因不可抗力因素导致工期延误,甲乙双方应协商解决,并相应调整工期。第五条质量保证5.1乙方应按照国家及地方相关法律法规、技术规范和甲方的要求,确保环境保护工作的质量。5.2环境保护设施验收合格后,乙方应提供一年的质量保证期。质量保证期内,如因乙方原因导致环境保护设施出现质量问题,乙方应负责无偿修复或更换。第六条违约责任6.1甲方未按合同约定支付款项的,每逾期一天,应支付逾期付款金额万分之五的违约金。6.2乙方未按合同约定完成环境保护工作的,每逾期一天,应支付逾期完工金额万分之五的违约金。第七条争议解决7.1本合同履行过程中发生的争议,双方应协商解决;协商不成的,可以向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条合同生效8.1本合同自甲乙双方签字(或盖章)之日起生效。8.2本合同一式两份,甲乙双方各执一份。甲方(委托方):_______乙方(承包方):_______签订日期:_______年_______月_______日合同编号:_______甲方(委托方):_______乙方(承包方):_______根据《合同法》、《环境保护法》等相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方承担垃圾处理设施建设环境保护工作事宜,达成如下合同:第一章项目概况1.1项目名称:_______1.2项目地点:_______1.3项目内容:垃圾处理设施建设环境保护工作,包括但不限于环境影响评价、环境保护设施设计、环境保护设施施工、环境保护设施验收、环境保护设施运行管理等。第二章合同范围2.1乙方负责完成甲方委托的垃圾处理设施建设环境保护工作,具体工作内容包括:(1)环境影响评价;(2)环境保护设施设计;(3)环境保护设施施工;(4)环境保护设施验收;(5)环境保护设施运行管理。2.2乙方应按照国家及地方相关法律法规、技术规范和甲方的要求,确保环境保护工作的质量、安全和进度。第三章合同价款3.1本合同总价款为人民币(大写):_______元整(小写):_______元。3.2甲方支付给乙方的款项应按照以下方式分期支付:(1)合同签订后7个工作日内,支付合同总价的30%;(2)环境保护设施施工完成后,支付合同总价的50%;(3)环境保护设施验收合格后,支付合同总价的20%。第四章工期4.1本合同工程总工期为_______天,自合同签订之日起计算。4.2如因不可抗力因素导致工期延误,甲乙双方应协商解决,并相应调整工期。第五章质量保证5.1乙方应按照国家及地方相关法律法规、技术规范和甲方的要求,确保环境保护工作的质量。5.2环境保护设施验收合格后,乙方应提供一年的质量保证期。质量保证期内,如因乙方原因导致环境保护设施出现质量问题,乙方应负责无偿修复或更换。第六章违约责任6.1甲方未按合同约定支付款项的,每逾期一天,应支付逾期付款金额万分之五的违约金。6.2乙方未按合同约定完成环境保护工作的,每逾期一天,应支付逾期完工金额万分之五的违约金。第七章争议解决7.1本合同履行过程中发生的争议,双方应协商解决;协商不成的,可以向合同签订地人民法院提起诉讼。第八章合同生效8.1本合同自甲乙双方签字(或盖章)之日起生效。8.2本合同一式两份,甲乙双方各执一份。甲方(委托方):_______乙方(承包方):_______签订日期:_______年_______月_______日附件:1.环境影响评价报告2.环境保护设施设计文件3.环境保护设施施工方案4.环境保护设施验收报告5.环境保护设施运行管理手册附件列表:1.环境影响评价报告2.环境保护设施设计文件3.环境保护设施施工方案4.环境保护设施验收报告5.环境保护设施运行管理手册法律名词及解释:1.《合同法》:规定了合同的订立、履行、变更、解除和终止等方面的内容,是合同当事人应当遵守的基本法律。2.《环境保护法》:规定了环境保护的基本任务、原则和制度,以及环境保护的监督管理、保护和改善环境等方面的内容。相关问题及注意事项:1.工期延误:由于不可抗力等因素导致工期延误,双方应协商解决,并相应调整工期。在合同中应明确不可抗力的范围和认定标准,以便在实际执行过程中进行判断和处理。2.质量问题:环境保护设施验收合格后,乙方应提供质量保证期。在质量保证期内,如因乙方原因导致环境保护设施出现质量问题,乙方应负责无偿修复或更换。在合同中应明确质量保证期的具体期限和质量问题的处理方式。3.支付款项:甲方应按照合同约定的方式和期限支付款项。如甲方未按约定支付款项,应支付逾期付款金额的违约金。在合同中应明确付款方式和期限,以及逾期付款的违约金比例。4.争议解决:在合同履行过程中发生的争议,双方应协商解决;协商不成的,可以向合同签订地人民法院提起诉讼。在合同中应明确争议解决的方式和地点。解决办法:1.对于工期延误问题,双方应提前沟通并制定合理的工期计划,预留一定的时间缓冲。在发生工期延误时,应及时协商并采取相应的措施,如调整施工计划、增加人力物力投入等,以确保工程按时完成。2.对于质量问题,乙方应在施工过程中严格按照相关法律法规和技术规范进行操作,并进行质量检查和验收。在质量保证期内,如发现质量问题,乙方应立即进行修复或更换,并承担相应的责任和费用。3.对于支付款项问题,甲方应按照合同约定的方式和期限及时支付款项。如甲方未按约定支付款项,乙方有权要求甲方支付逾期付款金额的违约金。同时,乙方也应按照合同约定提供相应的服务或交付相应的工作成果。4.对于争议解决问题,双方应通过友好协商解决争议。如协商不成,可以依据合同中约定的争议解决方式和地点,向有管辖权的人民法院提起诉讼,并按照法院的判决或裁定执行。适用场景:以上合同适用于以下场景:1.垃圾处理设施建设的项目,需要进行环境保护工作,包括环境影响评价、环境保护设施设计、环境保护设施施工、环境保护设施验收、环境保护设施运行管理等。2.甲方委
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 【可行性报告】2023年碱性染料相关行业可行性分析报告
- 【物理】压强 单元练习 2023-2024学年人教版物理八年级下册
- 2023年氟炭漆相关项目实施方案
- 西南师大版一年级下册数学20以内加减混合计算300道及答案
- 《直齿轮和斜齿轮承载能力计算 第6部分:变载荷条件下的使用寿命计算GBT 3480.6-2018》详细解读
- GBT 14912-2017 1:500 1:1 000 1:2 000 外业数字测图规程
- 生产管理工作年终总结
- 2024年塑铝稳态管项目资金需求报告代可行性研究报告
- 2024年高压整体式多路阀项目资金申请报告
- 2023年抽油烟机资金筹措计划书
- 压铸模具基本结构及作用
- ECMO-支持下心脏急危重症救治PPT课件(PPT 73页)
- 《校园里的浪费现象》综合实践活动方案设计
- 测绘服务有限公司制度手册汇编
- 教师帮扶后进特殊学生及记录10篇
- 护士举止礼仪
- 芯片制造工艺流程简介
- 《热力环流探究实验》说课课件(全国实验说课大赛获奖案例)
- 3.0局部通风机测试的安全技术措施
- 超平地面技术方案与工程效果
- 《社会主义改造理论》PPT课件.ppt
评论
0/150
提交评论