劳务分包合同

劳务分包合同工程甲方：XXXX工程有限公司劳务乙方：XXXX建筑劳务有限公司签订时间：年月日签订地点：劳务分包合同甲方（工程承包人）：XXXX工程有限公司乙方（劳务分包人）：XXXX建筑劳务有限公司鉴于:（以下简称“发包人”）与甲方已经签订工程施工承包合同（以下简称“总包合同”），为明确责任，保障承、分包双方的利益，保证工程顺利进行，经双方友好协商，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程劳务作业合作事项协商一致，签订本劳务作业分包合同，双方共同遵照执行。招标形式及文件编号：公开招标，招标文件编号：第一部分专用条款1.劳务分包人资质1.1资质证书载明的经营范围：为国内企业提供劳务派遣服务，建筑劳务工程相关业务（木工、砌筑、水电安装、抹灰、油漆、钢筋混凝土、脚手架、焊接、模板等劳务作业，机械设备租赁、维修、安装（除特种设备））。1.2资质专业及等级：抹灰作业劳务分包不分级；水暖电安装作业分包劳务分包分级；油漆作业分包劳务分包不分级；木工作业分包劳务分包二级。1.3安全生产许可证号码：1.4复审时间及有效期：年月日至年月日2.工程概况及劳务分包内容2.1工程名称：XXXX项目2.2工程地点：XXXX2.3劳务分包范围：XXXX。2.4提供劳务分包内容如下：（1）本合同劳务分包范围内的贴面等工种施工作业内容（包括但不限于熟悉图纸、定位、弹线、领料、现场垂直运输及材料搬运、材料二次搬运、选料、下料、加工安装、预留洞口、成品保护、场地清理、材料堆放整齐、材料看护、作业面搭拆脚手架、木梯、工作台和垃圾清运到现场指定地点、因业主设计变更原因增加的劳务工作内容等,工程量清单所示装饰内容的施工、相关内容的交工检验验收、交工清洗及交工前的成品保护等全部工作内容）和相关文明、安全、环保施工配合工作；详见本合同附件1：《劳务分包合同工程量清单》。（2）自行采购按本合同约定应由乙方包干的材料和中小型机械设备等。其中：Ａ.包干辅料详见本合同附件2：《劳务包干辅料清单》；Ｂ.低值易耗材料及小型工具清单详见本合同附件３：《投标方提供的低值易耗材料及小型工具清单》；Ｃ.龙门架、三级配电箱需按甲方指定样式、规格和质量要求包干；三级配电器的现场维护（仅含元器件，不含电缆线）工作和费用由甲方负责。（3）按甲方要求负责现场施工机械设备的装卸、搬运、安装、吊装、拆除（含小吊机、中转机械、中转运输车及堆放架子等）。施工若涉及吊篮，则吊篮的配装、位移、整改直到验收合格由乙方负责，并且，施工过程中的吊篮数量和配件由乙方负责管理、维护。（3）乙方为完成承包范围内工作的其他必要辅助性工作。2.５分包模式采用下列第（2）种乙方式：（1）包工、包材料消耗、包质量、包安全、包进度。（2）包工、包材料消耗、包辅料、包小型机具设备、包质量、包安全、包进度。（3）其他：2.6现场临时设施和食宿提供情况：2.6.1食宿提供情况：施工现场不具备分包单位设立食堂等条件，乙方需在场外自行解决劳务工人伙食并承担相应费用；现场无法提供住宿设施，乙方需提前自行场外租房并承担相应费用。2.6.2现场临时设施情况：在规定的场地内，按甲方的要求由乙方自行搭设自有库房临设等。2.6.3楼层内用水、用电管理要求：2.7材料的装卸、运输按下列第（1、3）条执行：（1）施工现场内施工用材的卸车、运输（含超高层垂直运输）、二次转运等由乙方负责，其费用由乙方负担并包含其承包价中。（2）施工现场内施工用材的卸车、运输（含超高层垂直运输）由甲方负责安排普工专人负责。（3）其它：***等材料的叉车运输工作，其费用由乙方负担并包含其承包价中。2.8机械设备按下列第（1）条执行：（1）工程所需机械、测量设备的安装、使用、维护、拆除等均由乙方自行解决；（2）工程所需大型机械设备由甲方提供，工程所需一般性机械、测量设备由乙方提供；本工程含大型机械设备有：脚手架、吊篮、叉车等。（如现场需要）3.合同工期3.1总日历天数为XXX天。3.2暂定开工日期：20XX年X月XX日；暂定完工日期：20XX年XX月XX日（具体时间以满足甲方、业主和总包的要求为准）。3.3在施工过程中，如遇下列情况则工期顺延：（1）业主认可的工期延误；（2）甲方原因造成工期延误(连续十五天以上)。上述工期顺延事件后，乙方须于事件发生以后48小时内向甲方递交工期顺延申请。经甲方签证认可的误工时间不计入工期内，乙方的工期相应顺延。乙方未按本条前述要求办理工期签证的或超期补签的，仍视为工期延误，由乙方按工期延误承担违约责任。4.质量标准及安全文明施工要求4.1工程质量标准：本工程质量必须符合现行的强制性的国家标准、行业标准和地方标准规范，分项工程验收合格率达100%，并不低于总包合同约定的“东方杯”奖质量标准，确保一次性通过验收。（标准要求与施工合同保持一致的同时，不低于公司的质量定位要求）4.2安全施工目标：杜绝因工死亡、重伤事故，杜绝火灾、触电、高坠、中毒等生产安全事故发生，轻伤事故频率控制在1.5‰以内，达到市级安全生产标准化工地。4.3文明施工目标：严格按照“上海市安全文明施工标准化管理达标工地”标准实施，创“上海市文明工地”。４.４本工程适用标准规范如下：（1）《建筑装饰装修工程质量验收规范》（2）《建筑地面工程施工质量验收规范》（3）《建筑工程施工质量验收统一标准》（4）《建筑钢结构焊接规程及条文说明》（5）《建筑施工高处作业安全技术规范》（6）《建筑施工安全检查评定标准》（7）《施工现场临时用电安全技术规范》（8）《建筑机械使用安全技术规程》（9）《建筑安装工程施工及验收规范》（10）《建筑安装工程质量评定标准》（注：根据项目所在地情况补充相关规范）5.施工保证金5.1履约担保乙方为保证全面履行合同，向甲方以转账、支票或者往期在司承包项目留存的押金等形式，向乙方缴纳履约担保金。本合同暂定缴纳额度为人民币伍万元，若分包金额有调整，参照下述额度予以补充或退还。劳务分包金额≦100万元时，履约保证金额为2-5万元；劳务分包金额﹥100万元时，履约保证金额为10万元。缴纳期限为本合同签订后15日内，担保范围为本合同下乙方因违反合同约定而应承担的一切责任，包括但不限于违约金、罚款，担保期限至工程竣工验收合格为止，工程竣工验收合格后甲方无息返还担保保证金（违约扣除的除外）。5.2质量保证金5.2.1施工过程中质量保证金为本工程每月劳务分包预结算价款的20%，甲方支付合同进度款时逐次预留；5.2.2工程保修金的预留：劳务分包工程竣工经甲方验收合格，并待甲方取得工程竣工报告时预留结算总价的５%做为工程保修金。5.2.3本合同下乙方对其分包劳务作业的施工内容承担保修责任，保修期两年，自整体工程竣工并经业主验收合格之日期计算。5.2.4保修期限内如甲方通知乙方进行维修时，乙方在48小时内未能到达施工现场进行维修，甲方有权自行安排其它维修人员进行维修，维修费用直接从乙方质保金中扣除，造成甲方损失的，乙方还需承担赔偿责任。5.2.5保修期满若未出现因乙方造成的质量问题，甲方将在质保期满后10天内将质量保证金全额退还（不计利息）；如出现质量问题，乙方未履行相应的保修义务所发生的费用应在质保金中相应扣减，超出的差额部分由乙方另行补齐，甲方并保留索赔的权利。6合同价款及支付6.1合同价款本合同价款为人民币（大写）：元整。￥：元。双方同意本合同价款系依照下列第_（２）_种方式确定的：（1）固定总价；（2）固定综合单价；（3）综合工日单价；（4）可调价格；双方约定：工程结算时合同中固定综合单价不得调整；劳务分包合同工程量清单的工程量为暂定数量，工程结算时，工程量按乙方验收合格的分包方实际施工数量进行结算，计算规则参照《房屋建筑与装饰工程计算规范》（GB50854-2013）和本合同附件１：《劳务分包合同工程量清单》要求，签订合同后乙方不能在计算方法上有任何争议。6.2本合同价款（包括固定总价、固定单价、综合工日单价及可调价格）组成内容：包括但不限于：人工费、劳务分包合同清单内明确的辅材费（含低值易耗材料费）、材料搬运费、中小型施工机具、设备费、二级电箱外的电箱，现场维护、文明施工费，质量创优人工费，乙方现场办公费及办公用具、员工食宿、劳保、保险、管理费、利润、税金（税率按照甲方与业主合同标准执行）及甲方与发包人所签订的合同中所涉及的其他相关内容的劳务费用。6.3合同价款的支付6.３.1进度款乙方每月20日前向甲方报送上月已完成的合格工程量，并按实际工程量计算月度完成工程款，提交支付申请表，甲方扣除质量保证金，支付至上月完成合格工作量的80%。甲方整体工程竣工验收合格并办理完结算后28日内支付至结算价款的95%；剩余质保金于保修期满后一次性无息支付。若有下述内容产生，则再予以当月或完工结算进度款项增减。乙方的质量、安全、工期违约金和在进度款中须扣回的其他相关款项；乙方违法违约给甲方造成的经济损失；乙方违章违规产生的罚款；满足劳务分包合同约定的奖励条款；乙方超出施工图纸范围和因乙方原因造成返工的工程量不予计量。6.３.2乙方在办理款项支付前，须提供以下资料：劳务工人上月工资支付表（须由工人签字或按指纹并加盖乙方公章）、考勤表及合同用工备案人员花名册；劳务工人劳动合同需报甲方备案。按工程所在地建委要求（如有），办理实名制卡的相关手续、资料，以及通过实名卡发放工资的证明报甲方备案。与当期工程款金额一致的合法增值税专用发票。6.３.3甲方支付各项款项的前提是已从发包人处获得相应款项。若发包人迟延支付甲方相应款项的，甲方对乙方的支付相应顺延，且乙方不计取利息和违约金。6.３.４甲方支付给乙方的工程款，乙方应首先满足其作业人员的工资，保证每次足额发放给作业人员。为此，乙方在每次领取工程款时必须将上次工资发放手册(工人本人签名)报甲方备案。若乙方违反规定，按以下方法执行：甲方停止向乙方支付人工费；由乙方工人出具本工程项目经理签字认可的实际工人工作考勤表，由甲方按支付额的75％直接发放到乙方工人，所发放到工资的每个工人都须本人签字摁手印认可并写下《承诺书》；剩下的25%余款作为罚款，均由甲方财务部门扣除，并追偿乙方造成甲方的损失；由于乙方原因拖欠其工人工资而产生的纠纷甲方不承担任何责任。7.合同文件的组成及解释顺序下列文件应被认为是组成本合同的一部分，并互为补充和解释，如各文件存在冲突之处，以如下所列顺序在前的为准，同一顺序的则以文件发出时间在后的为准：补充协议书（若有）；本合同专用条款；本合同通用条款；本合同附件；本工程总包合同；工程建设标准强制性条文；现行国家、省、市及内部有关施工、设计方面的规范、标准和其他有关技术资料、技术说明；合同图纸；劳务分包工程量清单；投标书及其附件、双方招标过程来往的函件、承诺书、招标文件。8.图纸甲方应在劳务分包工作正式开工5天前，向乙方提供与分包工程有关的图纸1套。9.合同价款的结算9.1乙方全部工作完成，经甲方和发包人、监理单位竣工验收合格后14天内，乙方向甲方递交完整的结算资料，双方按照本合同约定的计价方式，进行合同价款的最终结算。若因乙方自身原因延误劳务结算工作，逾期视为乙方放弃权利，甲方不再为乙方办理结算工作。结算依据如下：（1）工程量确认单；（2）现场签证及变更；（3）本合同约定的违约金及罚款；（4）材料损耗结算单；（5）安全奖惩规定、奖罚单据；（6）质量奖惩规定；（7）质量验收确认单、工序报验资料。9.2甲方收到乙方递交的结算资料后进行核实，给予确认或者提出修改意见。甲方确认结算资料且收到发包人工程结算款后28天内向乙方支付扣除质量保证金之外的合同尾款。9.3乙方退场后90个日历天须结算完全部人工费，逾期视为乙方放弃权利，甲方不再为乙方办理结算工作，逾期后签发的全部结算资料合同双方均一概不予承认。9.4乙方和甲方对合同价款结算价款发生争议时，按本合同关于争议的约定处理。10.双方代表10.1甲方代表（1）甲方委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为，联系电话：。（2）甲方代表权限为：进行现场管理和协调工作，代表甲方向乙方发出指令；签订合同及结算的相关经济文件须加盖甲方公章方为生效；另外，代表人无权以甲方或项目部的名义进行借款及其他融资活动。10.2乙方驻现场代表（1）乙方委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为，身份证号码：，联系电话：；现场带班人：，身份证号码：，联系电话：；安全员为，证书号：，身份证号码：，联系电话：。（2）乙方代表权限为：全权代理乙方组织现场施工，确认工程量及工程结算金额。（3）乙方项目经理或现场带班人易人应提前7天征得甲方同意，后任承担前任应负责的责任。（4）乙方未征得甲方书面同意而更换乙方驻现场管理人员，则视乙方违约，甲方有权对乙方进行处罚，并有权随时无条件终止本合同，并要求乙方承担由此造成的全部经济损失。（5）合同期内，乙方驻现场代表不得有少于85%的工作日在施工现场负责组织、管理乙方的施工人员，否则视为乙方违约，甲方有权对乙方进行处罚，并有权无条件终止本合同，同时要求乙方赔偿由此造成的经济损失。11.保险11.1乙方必须为其职工办理意外伤害保险、社会保险及安全生产责任险，并为施工场地内自有人员和施工机械设备按照国家有关规定及当地政府主管部门有关规定办理各类保险，保险单据须报甲方备案。办理保险的费用已包含在合同总价款之内。11.2保险事故发生时，乙方有责任采取必要的措施，防止或减少损失；因乙方未办理上述保险而发生伤亡事故的赔偿责任由乙方全部承担；乙方虽办理了保险但保险公司理赔不足的费用和责任仍由乙方全部承担；由此造成甲方的一切经济损失，甲方有权从乙方工程结算价款中予以相应扣减。12.违约责任12.1甲方违约责任（1）在工作面不足时，若乙方无法安排所有工人全勤生产，甲方仍按照本合同约定的单价支付乙方劳务工程价款，合同单价及计价原则均不做调整。乙方应根据实际生产情况，合理安排施工人员的进出场。乙方充分理解并接受，无论如何，甲方只按照合同单价及工程的建筑面积结算乙方的劳务工程价款，因乙方安排不周或其他原因导致的窝工或其他损失，甲方并无补偿。（2）甲方无正当理由不能按合同约定支付劳务费应通知乙方，经乙方书面催告1个月后仍不能支付劳务费，双方对此又无协商新的解决办法，乙方有权书面告知甲方理由，撤走其人员。12.2乙方违约责任当乙方违约时，应承担违约金并赔偿乙方的直接和间接经济损失。甲方在不损害乙方采取补救措施情况下，有权从应付给乙方合同价款中扣除相应的经济损失。违约责任的承担分别按下列方式处理，以不低于总包合同的约定为准：（1）乙方人员未按合同约定时间进场、造成延误工期，按元/天处罚。乙方在合同约定进场时间后3日内仍未进场，甲方可终止合同，并向乙方提出其劳务分包中标价金额1%～5%的比例进行索赔。乙方逾期交工的，每延误一日，应向甲方支付合同总价款‰（或人民币万元）的违约金，并应承担甲方的全部直接和间接损失。累积逾期超过七日的，甲方有权没收其履约保证金，并解除合同。（2）因乙方原因未达到合同约定的质量要求，乙方承担本合同价款10－20%的违约金，并由乙方负责免费整改，乙方因自身原因无法完成的，甲方可以委派其他劳务企业完成，产生的一切费用由乙方承担。（3）因乙方原因未达到合同约定的安全文明工地要求标准的，乙方承担本合同价款10%的违约金。（4）因乙方转包或再次分包本合同工程，应向甲方支付合同总价款30%的违约金，并应赔偿因违约给甲方造成的全部直接和间接损失。同时，甲方有权没收其履约保证金，解除合同。（5）乙方不按约定履行合同其他义务的，应向甲方支付合同总价款10%的违约金，并应赔偿因违约给甲方造成的全部直接和间接损失。同时，甲方有权没收其履约保证金，解除合同。（6）甲方有权要求乙方撤换不称职人员，对乙方严重违反甲方管理要求的人员，甲方可向乙方处以5000—10000元/次的罚款。（7）出现乙方的劳务人员现场管理混乱、打架斗殴、聚众闹访等情形的，乙方又不能及时制止的，甲方可对乙方每次处以人民币1万至10万元的罚款，并直接从应付的合同价款中扣除。（8）乙方无故撤走部分或全部工人时，甲方书面通知乙方按合同要求履约，在2日内乙方未予书面答复，甲方有权拒付其合同价款，终止合同并索赔。（9）乙方不得以任何理由（如：设计变更单价未确定）而擅自停工，否则乙方应按照2000元/天的标准向甲方支付违约金，停工2天以上的，甲方有权单方解除本合同。（10）甲方所供应的材料按定额用量由乙方包干使用。主要材料的施工损耗包干率详见合同附件４：《甲供主材包耗表》。当发生材料超耗时，甲方将按下列计算公式对乙方实施处罚，罚款在结算总额中扣除。超耗的材料罚款公式为：超耗实际量X材料采购价X处罚系数（1.05~1.15）=罚款金额（11）开工前3日内按甲方及地方政府建设主管部门有关规定和要求，到建管、劳动等部门办理劳务用工手续，并依法用工，乙方非法用工引起的劳动纠纷甲方不承担任何责任；如无特殊情况(须书面报甲方同意)，乙方逾期仍不办理规定手续时，甲方有权对乙方处以其承包价2％的罚款，并直接从应支付给乙方的工程款中扣除，无须征得乙方同意。若乙方未办理有关劳务用工等手续受到政府有关部门处罚，乙方承担全部责任（包括因此而对甲方的处罚）。（12）其他施工管理处罚措施详见附件５：《施工管理处罚条例》。（13）上述条款所列的违约处罚并不免除乙方按本合同约定应当承担的各项义务。13.奖励条款13.1本工程完工质量达到本合同约定的质量目标后，由甲方将履约保证金返还乙方。13.2因乙方原因发生甲供主材节约时，甲方将按下列计算公式对乙方实施奖励，奖金在结算总额中给予。节约的材料奖励公式为：节约实际量X材料采购价X奖励系数(20~50%)（在签订合同时应明确系数）=奖励金额１３.３其他奖励条款按以下第（）项执行：（１）甲方对乙方的施工过程中的月度考核和完工考核评分值每次均大于（含）95分以上者，按劳务结算总价１%～３%的比例金额奖励乙方。（２）其他：。14．争议的解决方式因本合同的履行发生争议，由双方协商解决；如不能协商解决，双方同意选择下列第（1）种方式解决。向甲方住所地的人民法院提起诉讼；提交当地仲裁委员会仲裁。15.合同的终止和解除15.1以下情况下本合同自动终止：（1）双方权利义务履行完毕；（2）甲方与业主或总包签订的合同终止或被解除的。15.2以下情况下甲方有权解除合同，并于甲方通知送达乙方时产生解除效力：（1）乙方施工中出现严重质量事故的；（2）乙方施工中出现死亡安全事故的；（3）乙方将其承包范围内的施工内容擅自分包或转包的；（4）如因乙方在施工人员数量、施工人员能力等方面的欠缺，致使工程不能保证质量、安全与工期；（5）乙方违反合同其他约定，经甲方下达指令催告整改达3次仍拒不改正的；15.3因乙方原因解除合同的，合同解除通知书一经送达即发生法律效力。合同解除2天内乙方必须全面退场，否则乙方应当按照每天3000元的标准向甲方支付违约金。乙方退场后三天内双方对乙方已完工程量进行计量，甲方支付至乙方已完合格工程量的60%。工程竣工验收后，双方办理结算手续完毕后支付至乙方已完合格工程量的剩余工程款。15.4甲方解除合同并不免除乙方应承担的违约责任。。15.5合同解除后，不影响合同中约定的结算和争议解决条款的效力。16.补充条款16.1发生安全事故的违约责任：乙方现场工人在施工中发生安全事故所产生的全部费用（包括并不限于对伤亡员工人或其家属的伤残赔偿金、伤残补助金、伤残就业金、一次性工伤医疗补助金、工资、误工费、护理费、交通费、营养费、住院伙食补助费、二次手术费、二次手术后误工、营养、鉴定费等）均由乙方自行承担。同时，每发生一次安全事故，甲方将根据事故责任大小向乙方处以5000-20000元的违约金。16.2发现安全隐患的违约责任：甲方认为乙方工作中有安全隐患,可要求乙方限期改正,若仍不能满足安全要求,甲方有权利自行安排,所发生的费用由乙方承担，甲方有权责令乙方停止施工，因此所拖延工期均按合同执行，并给予合同外1000元/次违约金。16.3发生不稳定事件的违约责任：本合同履行过程中,若因乙方原因造成的工程质量问题引起纠纷或争议,或承包人未妥善处理工人、民工、材料商及施工有关问题而发生纠纷或争议，由承包人按以下约定承担责任：①因上述情况影响了甲方及甲方集团相关部门正常工作的,出现第一次,由承包人向发包人支付惩罚性违约金2万元。②因上述情况导致工人、民工、材料商到甲方和甲方集团及甲方集团各子公司办公场地等闹事，或导致民工、材料商爬塔吊的,出现第一次,由承包人向甲方支付惩罚性违约金2万元。③因上述情况导致工人、民工、材料商到公共场所阻碍交通、游行等事件的,出现第一次,由乙方向甲方支付惩罚性违约金10万元。若上述事件出现二次以上（含二次）,每增加一次，上述惩罚性违约金数额也相应增加一倍,以此类推，累计计算。16.4施工过程中发生质量不合格的责任：乙方须积极配合甲方在施工过程中的各项质量检查，检查发现质量不符合合同要求时，乙方应在甲方要求的时间内完成维修工作并承担由此发生的维修费用。第一次发现质量问题，甲方对乙方给予警告；超过一次发现质量问题，乙方除承担以上责任外还应承担1000-5000元/次的违约金。如因乙方责任导致政府部门、建设单位或总承包方处罚甲方，所有罚金由乙方承担。17.其他17.1本分包合同未尽事宜，甲、乙双方可另行协商，签订补充协议，与本分包合同具有同等法律效力。17.2本合同正本一式贰份，双方各执壹份；副本一式贰份，双方各执壹份，具有同等的法律效力。17.3本合同包含以下附件：（1）劳务合同工程量清单（2）劳务包干辅料清单（3）劳务分包方提供的低值易耗材料及小型工具清单（4）甲供主材包耗表（5）施工管理处罚条例（6）建筑安装施工安全生产协议（7）环境/职业安全健康管理协议（8）承诺书19.合同生效合同订立时间：20年月日合同订立地点：本合同双方约定签字、盖章后生效，履行完毕后终止。工程承包人（甲方）：（盖章）劳务分包人（乙方）：（盖章）法定代表人/委托代理人：（签字）法定代表人/委托代理人：（签字）联系电话：联系电话：

第二部分通用条款甲方与乙方在签订前述专用条款前已经阅读并一致同意本通用条款。1．总包合同1.1乙方应全面了解总包合同的各项约定（有关承包工程的价格细节除外）。乙方应履行并承担总包合同中与分包工程有关的甲方的所有义务。乙方不得以对总包合同条款约定或分包工程范围缺乏了解而提出异议。乙方在对分包工程的实施及保修时应避免其任何行为疏漏致使甲方违反总包合同中甲方的义务。2.甲方的责任和义务2.1除非本合同另有约定，甲方完成乙方施工前期的下列工作并承担相应费用：（1）在正式开工前向乙方交付具备本合同项下劳务作业开工条件的施工场地。（2）在正式开工前完成水、电、热、电讯等施工管线和施工道路，并满足完成本合同劳务作业所需的能源供应、通讯及施工道路畅通的时间和质量要求。2.2负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，实施对工程技术、质量、工期、安全生产、文明施工的控制、监督、检查和验收，协调现场的各项工作，处理现场出现的问题。2.3按时提供图纸和有关技术资料；组织分包方人员进行入场教育、技术和安全交底，向乙方明确施工技术、质量、安全、节约、工期、文明施工、成品、半成品保护等要求；及时提供本合同约定应由甲方提供的材料、机具设备，以保证施工需要。2.4负责对乙方现场使用的材料、机械设备进行质量、安全、环保方面的检查监督，并对乙方自购使用的测量设备的合格状态进行监督，发现乙方违规使用机械、测量设备时，有权责令其限期整改，否则按机械设备市场价处以经济处罚，直至终止本合同。2.5有权要求乙方撤换不称职人员，对乙方严重违反甲方管理要求的人员甲方可要求乙方支付5000—10000元/次的违约金。２.６负责本工程中间验收、隐蔽验收、工程变更签证、竣工验收，对乙方的工作过程和结果实施指导、监督、检查，按甲方公司规定对乙方进行考核和奖惩。2.6按本合同约定，向乙方支付合同价款。2.7负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。3.乙方的责任和义务3.1劳务人员管理3.1.1乙方现场管理人员和施工人员必须严格按乙方投标书承诺、甲方动态的劳动力计划和施工现场进度要求配置现场施工人员，且必须保证人员稳定、充足、合格，不能随意变更注册人员。乙方代表若不是由乙方法人代表本人担任，应出具法人授权委托书。乙方所有现场人员必须服从甲方管理。未经甲方允许，不得擅自更换劳务班组带班人。3.1.2乙方对使用的工人必须认真审查，保证不聘用无身份证或来历不明的社会流动人员，必须与所聘用务工人员签订劳动合同，并报甲方备案；且身体素质和技术水平满足工程施工需要；工人年龄不得低于18周岁、超过55周岁。乙方须将其人员登记造册，登记册、劳动合同、身份证、居住证、上岗证的复印件及照片必须交甲方备案。施工人员必须达到甲方内部制度规定要求，提供的证件如身份证、特殊工种证（焊工证、电工证等）必须与现场施工人员一致；特种作业人员持证率必须达到100%。若乙方未遵照上述要求，则第一次甲方提出警告，随后每一次乙方应向甲方支付2000元违约金。3.1.3乙方所有进场人员须提供健康证明，进场人员不得有高血压、心脏病、癫痫病、心脑血管病等疾病。若未及时办理健康证明，由甲方组织进行检查，费用由乙方承担。如由于乙方隐瞒导致事故的，由乙方负全责。同时，乙方应对工人进行职业健康安全、食品卫生等方面的教育。3.1.４乙方必须组织满足施工需要的足够劳动力以确保按期完工。如根据施工情况需要采取赶工措施的，乙方必须无条件服从甲方有关指令，补充或调配充足劳动力完成甲方下达的工作目标。增加的劳动力应视为乙方完成本合同内容之必要，其费用已包含在合同价款中。乙方不得擅自减少项目施工人员，若因乙方劳动力不足或所需工种不齐，造成工程进展迟缓，有可能影响工程工期时，甲方将通知乙方补充劳动力，若乙方在甲方该通知发出后48小时内，仍不能满足甲方要求，则视为乙方违约，甲方有权采取其它工期补救措施直至更换劳务分包方。甲方指派给其他劳务方完成乙方的剩余部分或全部工作所发生的一切费用从乙方的结算价款中扣除，同时，乙方还要承担违约造成业主及相关方对甲方的罚款和其他全部经济损失。甲方还将保留进一步追究乙方责任的权力。3.1.５乙方应根据甲方管理需要和安排，为其现场施工的工人办理职业技能鉴定，其费用由乙方承担。乙方管理人员和特殊工种人员必须达到100%持证上岗，无证人员进场施工一律清退出场；一般技术人员持证上岗比例须达到75%，其上岗证由甲方核验。3.1.６乙方管理人员必须按规定参加国家建筑质量、安全等方面的规范、标准的培训。3.1.７未经甲方授权或允许，不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系；未经甲方同意或授权，乙方不得擅自与总包、业主或工程师及有关部门进行直接工作联系，亦不得直接接受总包、业主或工程师的指令，否则视为管理混乱，乙方应向甲方按1000元/次支付违约金，达3次者将驱逐出场，同时即使该部分工作获得了总包、业主或工程师的确认，亦不能纳入甲乙双方的结算。3.1.7乙方须按时足额发放工人（含农民工）工资，按月向甲方提供由劳务工人亲自签字或按手印的工资发放登记表原件一份。乙方向劳务工人发放工资时应当有甲方相关人员在场，否则视为乙方未发放工资。3.1.8乙方拖欠工人或农民工工资导致群体性讨薪、上访、聚众滋扰事件发生，影响甲方声誉，干扰甲方正常生产的，甲方有权即时停止对乙方工程款的支付，并从乙方工程款中划拨资金用于支付工人或农民工工资，直至事态平息。该部分资金视为甲方已向乙方支付的工程款。另，甲方于结算时可按以上事件的影响程度，要求乙方支付1万到10万元的违约金。3.1.9乙方在施工过程中要严禁扰民问题的出现，如有发生甲方将根据情节轻重对乙方进行至少1000元/次的违约金。同时乙方还要承担违约造成业主及相关方对甲方的罚款。3.1.10无论何种原因造成的停工、窝工，乙方自行对劳动力进行调剂，费用已含在综合报价中。3.2施工管理3.2.1乙方必须严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准；科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；在施工中应按甲方有关规定进行成品、半成品保护，如发生损坏、丢失应承担全部责任；承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款。3.2.2自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查；接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗、劳动合同签订情况；与现场其他单位协调配合，照顾全局。3.2.3按甲方统一规划堆放材料、机具，按甲方标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作。3.2.4乙方应配合甲方对其工作进行的初步验收，以及甲方按业主、总包或建设行政主管部门要求进行的涉及乙方工作内容、施工场地的检查、隐蔽工程验收及工程竣工验收；甲方或施工场地内第三方的工作必须由乙方配合时，乙方应按甲方的指令予以配合，费用包含在综合报价中。3.2.5做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作，因乙方责任发生损坏，乙方自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款。3.2.6乙方须服从甲方转发的发包人及监理工程师的指令。3.2.7乙方应对其作业内容的实施、安全生产、质量达标、按时完工负责，乙方应承担并履行总包合同约定的、与劳务作业有关的所有义务及工作程序。3.3工程质量3.3.１乙方进场后，须按甲方要求进行样板工程施工，样板质量、工程达到甲方要求后，方可继续施工。否则，立即终止本合同，乙方应立即退场，甲方没收其质量保证金。3.3.２乙方应认真按照甲方安排组织施工，随时接受甲方施工管理人员的检查、检验，并为检查、检验提供保证条件。对甲方提出的质量问题及时整改，无正当理由而乙方拒不整改时，甲方有权采取整改措施直至更换劳务分乙方，责令其退场，并由乙方承担因此给甲方造成的全部损失。3.3.３乙方必须严格执行工序报验、三检（自检、互检、交接检）制度，上道工序乙方未自检、甲方未验收或验收不合格，不得进入下道工序施工。如乙方没有严格执行上述制度就进行下道工序施工的，乙方应当按照2000元/次标准向甲方支付违约金。3.3.４工程具备覆盖、掩盖或达到中间验收部位，乙方自检合格后在进行覆盖、掩盖工作或中间验收前2天，通知甲方派代表参加。验收合格，总包、业主、工程师在验收记录上签字后，方可进行隐蔽和继续施工。3.3.5施工中经检查、检验后，工程不合格或未达到甲方质量要求时，乙方应按甲方要求进行返工、返修，并承担返工、返修的全部费用，不顺延工期。若因甲方原因导致返工、返修，费用由甲方承担，工期顺延。3.3.6因乙方原因造成在施工中出现重大质量事故时，乙方须承担事故处理所发生的所有费用，甲方可无条件终止本合同，除质保金不退外，严格按国家颁发的《工程建设质量管理条例》处罚规定执行。3.3.7乙方施工完毕，应向甲方提交完工报告，通知甲方验收；甲方应当在收到乙方的上述报告后14天内对乙方施工成果进行初步验收。无论甲方验收结果如何，乙方施工内容在甲方就整体工程与业主或总包的隐蔽工程验收或工程竣工验收中被认定为质量不合格时，乙方应负责无偿修复，并承担由此导致的甲方的相关损失，工期不顺延。3.3.8乙方向甲方提交完工报告七日内，需将竣工验收资料提交甲方审核。3.3.9全部工程竣工（包括乙方完成工作在内）经工程发包人验收合格，乙方仅对其分包的劳务作业范围内的施工质量对甲方承担保修责任。 3.3.10乙方负责验收前大面积的内外清理，费用包含在综合报价中。3.3.11业主、甲方、监理、设计或建管部门对乙方的施工质量能否满足工程质量目标或设计、规范要求表示疑虑并要求检验、检测时，乙方必须无条件接受检验、检测，并承担因乙方责任所发生的一切费用，工期不顺延。3.4安全文明生产和职业健康保护3.4.1乙方必须与甲方签署《建筑安装施工安全生产协议》（附件６）和《环境/职业安全健康管理协议》（附件7）作为本合同的附件严格执行。3.4.2乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。乙方应高度重视并主动配合甲方或政府部门组织任何形式的安全检查，做好相关接待及迎检工作。因分包方安全管理缺陷或工作不到位而致使甲方遭受处罚的，乙方应按照处罚金额向甲方双倍赔偿。3.4.3乙方应对其员工、招聘人员进行安全教育工作，并对他们在现场施工的安全负责。凡新进场人员必须进行安全教育培训和安全交底，建立安全教育台帐。劳务作业人员有权拒绝甲方强令违反安全管理规定和安全操作规范的施工。乙方在进行危险性较大的作业前，施工人员在未收到甲方的安全交底前可拒绝施工，甲方管理人员亦不得违章指挥。3.4.4乙方在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应注意采取安全防护措施。防护措施费用由乙方承担，已包含在合同总价款之内。3.4.5乙方人员在进行高空施工时必须有防高空坠落措施，如有发生则一切后果有乙方自己承担。3.4.6乙方人员在施工过程中应严格遵守JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》等国家相关规范标准及项目相关管理制度。如要动火应先申请开动火证并按要求进行动火（如清理动火周边易燃物、专人看火等）。3.4.7乙方施工前和施工过程中应认真及时检查施工用脚手架及周围施工现场的安全情况，发现安全隐患及时报发包方处理。乙方应对现场搭设的安全设施加以保护并不得以方便施工为由私自拆改。按规定使用甲方提供的脚手架及吊篮，脚手架的整改搭拆由甲方负责，吊篮的配装、位移、整改直到验收合格由乙方负责。施工过程中，吊篮数量和配件由乙方负责管理。3.4.8按甲方的CI规定进行统一着装，配齐合格的劳动保护用品，避免有毒、有害、粉尘、噪声等危害因素损害施工人员身体健康。工人安全帽、安全带、安全网及工作服由甲方统一采购，其余劳保用品由乙方按国家劳防用品使用规定和甲方要求自行采购承担。3.4.9乙方必须严格执行甲方和当地政府主管部门有关文明施工的各项规定。现场工人住宿要求按甲方规定实行标准化管理，做到室内、外整洁、统一规范。3.4.10乙方必须在施工过程中自觉保护环境，装饰废弃物要在项目部集中处理，施工过程中要节约用水、用电、用料，要对所使用的机具、器具做好日常维修保养，防止噪音污染。乙方人员的生活污水、施工用水要统一排放到指定地点。3.4.11竣工验收前，乙方应将施工场地、仓库清理完毕。3.5事故处理及责任3.5.1发生安全事故时，乙方负责按《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院第493号令)办理，并采取必要的措施，防止或减少损失。3.5.2现场人员发生伤亡事故时，合同双方应尽力施救，同时保护好现场，以便于有关部门进行勘察、鉴定。伤亡事故定性后，属乙方责任或其工人违章操作发生的事故，由乙方自行按国家有关规定对伤亡人员或家属进行经济补偿，并承担事故处理所发生的所有费用，甲方不负任何责任；属甲方违章指挥或违反安全管理规定施工而造成的伤亡或其他安全事故，除按规定对责任者进行处理外，应根据甲方与乙方在事故中过错大小及因果联系各自承担相应的责任，参照国家有关规定对乙方伤亡职工或家属进行经济补偿。具体善后工作由乙方全权负责安排和处理，甲方不直接对接乙方或家属的工作。3.5.3乙方和甲方对事故责任有争议时，乙方应先行对事故现场进行处理并做好善后工作，其争议可于事后按本合同的相关约定处理。3.5.4如因乙方的违法行为给被派遣劳动者造成损害导致用工单位承担连带赔偿责任的，劳务派遣单位应当赔偿用工单位的全部经济损失。3.6材料、机械设备管理3.6.1乙方自行采购的材料和机械设备（1）乙方应及时组织符合合同约定、施工生产需要及国家相关规范要求工程需要的材料、机具设备进场，乙方应遵守甲方材料、设备进出场规定和其他相关制度。乙方应随进场材料和设备向甲方提供产品合格证书、出厂证明、批号、质量保证书、商检报告、报关单、环保证明书等资料，否则，甲方有权拒绝材料和设备进入工地。进场施工后，应同时报送现场使用的所有自购机具、测量设备、用具情况登记表交甲方复核，并详细登记《班组自带机具设备台帐》，达不到甲方规定要求的机具、测量设备、用具不得进场，甲方有权将乙方不合格机具、测量设备、用具清退出现场，并由乙方承担由此造成的损失。（2）乙方采购的材料应按工程所在地的检验试验规定自行对材料进行见证取样，甲方承担材料进场后第一次的材料检验试验费用，若因材料不合格的原因导致后续发生材料检验，则后续的材料检验试验的全部费用由乙方承担。检验试验结果收集整理后随完工资料移交给甲方。（3）乙方负责采购的材料、机具、用具应随时接受甲方检验、抽查和现场复试。不论乙方提供的材料是否经过甲方检验，均不减轻乙方的责任，甲方也不对其检验结果承担任何责任。（4）当出现乙方采购的材料、机具、用具等规格型号、品牌等不符合要求，或组织其进场不及时等情况，乙方应按甲方指令按以下方式限期改正：Ａ.已经使用的，予以返工替换；Ｂ.未使用的，重新调换，由此造成的工期延误不顺延。乙方应当承当由此给甲方造成的全部损失。乙方拒不执行甲方指令的，甲方可以代为采购，费用从乙方工程款中扣除。上述情况第一次发生时，则按本合同签订的辅材总费用的5~10%给予罚款，第二次发生时则将乙方清退，终止本合同，两年内不能再与甲方合作。（５）甲方可自行采购乙方承包范围内的部分材料、机具、用具等用于本工程，发生的费用按甲方的采购价（依甲方采购合同确定）从当期付款中扣除。（6）乙方自行采购材料的定额消耗量应不低于甲方对项目材料的使用要求和各规范中施工技术要求的消耗量。（７）乙方须为自带的全站仪、经纬仪、水准仪、激光铅重仪、尺等测量仪器向甲方提供检测合格的报告原件一份，并在检测有效期内使用，费用自理。若甲方检查到测量仪器无效，乙方应当按照200元一项的标准向甲方支付违约金。3.6.2甲方提供的材料和机械设备（1）乙方必须按照甲方的要求，组织好施工现场的材料用工。具体内容包括：场内搬运、堆码、翻样下料、现场加工、现场安装用工、维修、保养等，以使施工现场达到本合同约定的质量、安全、文明、工期等目标要求。若乙方无故拖延怠工，或以此要求增加费用，甲方将委托其他劳务承包人进行此项工作，所发生的费用直接从乙方结算款中扣除。（2）乙方应负责对其领用的材料和机械设备进行妥善保管，以防丢失、被盗、变质等造成损失。如造成损失，除照价赔偿外，还应承担因此造成的工期延误等发生的一切经济损失。（３）甲方所供应的材料和机械设备按定额用量由乙方包干使用。主要材料的施工损耗包干率详见合同附件：《甲供主材包耗表》。当发生材料超耗或节约时，甲方将视情况轻重按下列公式对乙方实施处罚或奖励，处罚或奖励在结算中体现。Ａ.超耗的材料罚款公式为：超耗实际量X材料采购价X处罚系数（1.05~1.15）=罚款金额；Ｂ.节约的材料奖励公式为：节约实际量X材料采购价X奖励系数(20~50%)=奖励金额。4.合同价款含义4.1本合同下的固定综合单价或合价中包含但不限于以下费用，除非施工内容发生变化，一般不予调整：（1）人工费，乙方采购的材料费、机械费、行政规费、管理费、利润、税金(增值税、城建税及教育费附加及个人所得税)；（2）乙方及其雇员的培训费、差旅费、住宿费、临时户口费、意外伤害保险、社会保险及安全生产责任险；（3）设计图纸、工程规范、施工方案及定额中已考虑的所有施工工序、施工内容及分部分项工程交叉、交接面的处理措施费、环境保护费、文明施工费、安全施工费、临时设施费、夜间施工增加费、施工用材料二次搬运费、超高层垂直运输费、机械设备进出场及安拆费、工程及设备保护费、工伤医药费及后期处理费等各项措施费用；（4）本合同执行期间，人工、材料、机械设备价格涨跌产生的风险费用；（5）本合同施工范围内所需材料的装卸、看护费；乙方采购的材料检验及复试费；（6）乙方自有或租赁的机具使用费用；（7）楼层内接引水、电所需用工费用；（8）由于乙方失误所造成的返工及损失费（根据损失情况甲方将对材料浪费进行索赔）；（9）施工保护及对第三方施工损害产生的管理和赔偿费用（10）成品保护费用；（11）乙方自行承担自身施工人员的住宿、生活、交通、办公、食堂内的设施及相应发生的用工等费用，不得因工期变化而调整；（12）为达到合同约定的工期、质量、安全、文明施工标准和其他要求而采取的技术、管理措施的费用，含冬、夏、雨季施工期间的特别措施费用，节假日和夜间施工加班费用；（12）包含客观原因停工、一切配合停工、一切窝工的补偿费用；（13）包含一切赶工措施费用及相关费用（业主额外奖励除外）；（14）乙方不得因市场变动因素要求增加费用或提高价格，如市场物价上涨、货币价格浮动、生活费用提高、工资的基限提高、调整税法关税及税务等政策性和非政策性价格上调因素，都包含在综合单价中；（1５）乙方报价前已认真研读施工图纸、踏勘施工现场，充分了解施工工艺流程和现场施工的基层偏差情况和环境，明确工程质量和工期要求，充分预见到施工过程中的各种困难，对解决施工困难所发生的费用已包含在综合单价中；（16）本工程的所有分部分项工程综合单价已包括了可能发生不可抗力或民挠问题所产生的费用；（17）乙方应在每日施工完后，将产生的建筑垃圾清运到总包指定的垃圾堆放点，并派人负责将垃圾装车，由此产生的费用已包含在乙方的工程总价中，不再另外计取费用；（18）如有总包调拔的材料，从总包仓库至施工现场的搬运用工费用；（19）对其它分包商及供应商（包括但不限于总包商的其他分包商、供应商、业主指定分包商、供应商以及其他专业承包商）的配合照管工作。含分包范围内的配合机电等专业的预留预埋和开孔、收口及封堵等，其费用含在综合单价中。4.2采用固定总价的，合同价款包括但不限于下述风险及费用，不予调整：（1）乙方完成的实际工程量超出乙方标价的清单内工程量的部分；（2）经过乙方标价的工程量清单（或乙方投标报价）各分项工程、各子目中的计算、价格错误及组价的漏项；（3）乙方为完成本合同所述工作范围内及相关的所有工作内容发生的费用；（4）乙方施工范围或施工工程量的增加导致价格的变化；（5）材料价格及人工费用的上涨；（6）税率及费率的变化；（7）国家法律、法规、政策的变化。4.3本合同价款是乙方在对招标文件、图纸、技术要求、现场及周边环境条件、工程所在地气候条件、本合同内容等完全知悉并充分研究分析基础上为完成本合同施工内容而作的报价，该报价是谨慎的且不低于乙方完成本合同施工内容需要的成本，并经双方确认作为合同价款。5.施工变更5.1施工中如发生对原工作内容变更，甲方应以书面形式向乙方发出变更通知，乙方按照甲方发出的变更通知及有关要求，在本合同的工期内完成相关的变更。5.2因变更导致合同价款的增加，由甲方承担；因变更减少工程量，合同价款应相应减少，工期相应调整。在乙方施工范围内发生的变更或增加工程量，乙方拒绝施工的，甲方有权安排第三方施工，单价超出合同单价的部分由承包方承担，并于结算时扣除。5.3施工中乙方不得对原工程设计进行变更。因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的全部损失，由乙方承担，延误的工期不予顺延。5.4因乙方自身原因导致的工程变更，乙方无权要求追加合同价款。5.5劳务合同变更项的单价确认必须经甲方的项目经理、项管部和商务部的审核人员共同签字方才生效，任何其中一人签字的文件均不能作为最终结算的依据。5.6乙方每周发生的现场零星用工签证必须于每周末前签认完毕，逾期失效。每月20日前发生的变更事项，乙方必须在当月底前将劳务变更工程量和依据报于甲方确认。逾期不报，视同乙方放弃结算和支付。5.7验收不合格的变更工程，视为无效变更。无效变更、签证不予结算和支付。6.施工配合6.1乙方应配合甲方对其工作进行的完工验收，以及甲方按发包人或建设行政主管部门要求进行的涉及乙方工作内容、施工场地的检查、隐蔽工程验收及工程竣工验收；甲方或施工场地内第三方的工作必须乙方配合时，乙方应按甲方的指令予以配合。6.2乙方按约定完成劳务作业，必须由甲方或施工场地内的第三方进行配合时，甲方应配合乙方工作或确保乙方获得该第三方的配合。7.完工验收与竣工验收7.1乙方施工完毕，应向甲方提交完工报告，通知甲方进行完工验收；甲方应当及时对施工成果进行完工验收。完工验收不能代替乙方工程竣工验收合格。7.2全部工程竣工（含乙方完成工作）经四方（业主、总包、监理、施工单位）验收合格，视为乙方工作之竣工验收合格。乙方对其分包工作的施工质量在保修期内承担保修责任。7.3甲方与发包人间的隐蔽工程验收结果或工程竣工验收结果表明乙方施工质量不合格时，乙方应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致的甲方的全部直接和间接损失。8.违约责任8.1乙方不履行或不按约定履行合同义务给甲方造成损失的，应赔偿乙方的损失。8.2乙方违约后，甲方要求乙方继续履行合同时，乙方在承担违约责任后仍应继续履行合同。9、索赔9.1甲方根据总包合同向发包人递交索赔意向通知或其它资料时，乙方应予以积极配合，保持并出示相应资料。9.2甲方未按约定履行自己的各项义务或发生错误，以及应由甲方承担责任的其他情况，造成工作时间延误和（或）乙方不能及时得到合同报酬及乙方的其他经济损失，乙方可按下列程序以书面形式向甲方索赔：（1）索赔事件发生后7天内，向甲方项目经理发出索赔意向通知；（2）发出索赔意向通知后7天内，向甲方项目经理提出延长工作时间和（或）补偿经济损失的索赔报告及有关资料；（3）甲方项目经理在收到乙方送交的索赔报告和有关资料后，及时给予答复，或要求乙方进一步补充索赔理由和证据；（4）当该项索赔事件持续进行时，乙方应当阶段性地向甲方发出索赔意向，在索赔事件终了后7天内，向甲方项目经理送交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔答复程序与（3）规定相同；（5）未按（1）、（2）、（4）项之时限要求发出索赔意向通知或索赔报告及有关资料的，均视为乙方永远的不可撤销的放弃索赔。9.3乙方未按约定履行自己的各项义务或发生错误，给甲方造成经济损失，甲方可以书面形式向乙方索赔。10.合同的履行发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保护好已完工作成果：单方违约导致合同解除；双方协商一致解除合同；（3）双方接受调解停止合同工作；（4）仲裁机构或法院要求停止合同工作。11．禁止转包或再分包11.1乙方在进场前须出具《承诺书》（附件8），承诺不得将本合同项下的任何分包内容转包或再分包给他人，否则，乙方有权没收其履约保证金，并直接终止本合同，将乙方清退出场，并由乙方承担由此造成的全部经济损失。11.2本合同的债务关系不能向任何第三方进行转移。12.不可抗力12.1本合同中不可抗力的定义与总包合同中的定义相同；以公证处的公证书认定结果为准。12.2不可抗力事件发生后，乙方应立即通知甲方项目经理，并迅速采取措施，尽力减少损失。不可抗力结束后7日内，乙方应向甲方项目经理提交有关不可抗力的正式报告和有关公证资料。12.3责任承担（1）工程本身的损失由甲方承担；（2）人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；（3）乙方的现场材料、设备及停工损失，自行全额承担；（4）延误的工作时间相应顺延。12.4在合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不免除迟延履行方的违约责任。13.文物和地下障碍物在劳务作业中发现文物或地下障碍物时，乙方应于8小时内以书面形式报告甲方项目经理，同时提出处置方案；甲方项目经理收到处置方案后予以认可或提出修正建议。因处置措施不当导致的损失由乙方全额承担。14.合同终止14.1双方履行完合同全部义务，本合同即告终止。14.2无论何种情况，总包合同终止或解除时，本分包合同同时终止。乙方应在接到甲方通知后3日内将其在施工现场的所有雇员及财产全部撤出。如果乙方拖延撤场，甲方有权单方采取清退措施，由此发生的费用和损失由乙方承担。14.3合同终止后，乙方应做好工程移交及设备保护等工作；如因乙方未能妥善移交使工程不能结算造成损失的，由乙方全额承担。14.4合同终止后，已完工合格工程部分，由双方按本合同约定进行结算；因合同终止给对方造成损失的，有过错方应赔偿对方的损失。（以下无正文）附件１：劳务分部分项工程量清单（见后附清单和清单报价说明）附件2：本项目材料供应方式界定表（见后附清单）

附件３：劳务分包方提供的低值易耗材料及小型工具清单手持工具及机械：电锤及钻头、云石机及锯片、砂轮机及锯片、无齿锯及锯片、角磨机及锯片、电钻及钻头、手提电锯及锯片、小车及配件、拉铆枪、喷浆机及配件、水泵、气泵、吹风机、改锥、钢丝刷、滚刷、油刷、羊毛刷、油灰刀、排笔、刮板、刮杠、裁纸刀及刀片、刻丝钳、电焊钳、断线钳、扳手、手电筒、托灰板、水桶、床架及床板、砖夹子、灰勺、皮灰斗、抹子、靠尺扳、水平尺、盒尺、线坠、洋镐、镐把、铁锹、锹把、锤、钢锯弓及锯条、剪子、开孔器、板牙、板牙架、三角带、振捣器、玻璃刀、灰条、撬棍、橡皮锤、筛子、手把灯、氧气表（枪、管、瓶）、乙炔表（枪、管、瓶）、射钉枪、灯泡、碘钨灯。低值易耗品：笤帚（大、小）、棉纱、墨汁、小白线、尼龙线、铅笔、粉笔、电池、拖布、麻绳、钉子等。劳保用品：电焊手套、布手套、线手套、绝缘手套、电焊帽及镜片、绝缘鞋。注：投标方应提供的低值易耗材料及小型工具为最低配置，不限于上述清单项，以满足项目施工所需为基础。

附件4：甲供主材包耗表（见后附清单）

附件５：施工管理处罚条例甲方（工程承包人）：XXXX工程有限公司乙方（劳务分包人）：******建筑劳务有限公司为保障工程施工质量和安全，树立良好的公司形象，提高施工队伍管理水平和增加责任感，节约材料，针对工程，特制定本施工管理处罚条例：一、质量方面1、进场后，乙方未按项目部要求做样板（包括所有细部工序样板）且经项目部书面同意之前就开始大面积施工，处罚1000元。2、乙方管理人员（项目负责人、安全员、质检员、技术员、材料员）必须参加每周（或每日）例会。不请假（或未批准假）缺席者每人次罚款100元，超过三次必须撤换。3、施工队应加强管理，有效防止质量通病，在验收中发现质量通病，每发现一个部位罚款50元，以下是常见质量通病举例：3.1后补埋板偏位超出规范要求或与结构面贴合不紧密，后补埋板规格与图纸要求不符，后补埋板与转接件之间用不相同材质的螺纹钢等搭接焊接，后补埋板焊接并敲除焊渣冷却后未涂刷规定要求防腐油漆；3.2胀栓紧固、外露长度、化学锚栓植入深度等不符合验收要求，锚栓孔未用专业气泵吹洗干净，各型号化学锚栓未经力矩扳手检测达到规范要求值，化学锚栓数量不符合图纸要求；3.3焊缝未熔透、焊缝饱满度和焊脚尺寸不合规范要求，清渣不干净、防腐不彻底；3.4龙骨标高、垂直偏差超出规范要求；铝型材无保护膜；3.5注胶不满、人为磕边掉角、少用挂件、螺栓不紧；3.6两种不同材料间不加绝缘垫片；面材缝泡沫棒打结、深浅不一、规格不匹配；3.7打胶前面材缝不清理清洁、干挂胶处不处理、铝板缝不上底漆；3.8胶缝不平滑、毛边；3.9开启扇阻滞、反弹、开闭不严。3.10挂件位置未按交底要求，偏差超过2cm。3.11其他按照幕墙验收规范要求超过允许偏差的质量问题。4、工序不报验或报验未通过就私自进行下一道工序施工，对施工队相关人员罚款200元/人。并按甲方要求返工整改，所有费用由乙方承担，且乙方应采取措施弥补因次造成的工期延误。5、不认真看图和进行工序交接，由施工队自身原因造成每一检验批返工面积在20平方米以上的，除罚款1000元外，浪费的材料以原价两倍扣除。6、施工队技术员或施工队长不对施工班组和工人进行书面交底，每检查发现一次罚款100元；二、安全、用电方面1、所有进入施工现场的劳务人员，由施工队长在当天把身份证（或暂住证）、特殊工种（电工、焊工、架子工、测量工）操作证、厨师健康证等复印件交到项目部，未经三级安全教育不得进入施工现场，否则违反一次罚款100元；2、进入施工作业现场不戴或不正确佩带安全帽；安全帽损坏仍在使用的如：安全帽有裂纹安全帽无安检标志无合格证、戴安全帽时不系下额带、歪戴；（罚款100元/人次）3、高空作业不系挂安全带或安全带已损坏仍在使用；（高空作业指2米以上高度的作业场所）如：安全带断股、安全带断裂续接、安全带不合格；安全带系挂不正确；如：安全带没有系挂在可靠位置的，挂钩固定不牢，安全带系挂没有满足高挂低用原则；（罚款100元/人次）4、吊篮施工时，不按规定上下吊篮和使用吊篮的，如：吊篮内踩踏其他登高设备、高空翻越吊篮、高空进出吊篮时吊篮未固定及先解安全带后下吊篮；安全大绳没有与主体结构可靠连接；吊篮不配备安全带和安全卡扣；配重不固定，罚款200元/人。5、吊篮作为吊装设备使用或运输物料荷载超过吊篮额定荷载0.5倍的。（罚款500元）6、酒后操作机械设备及登高作业的；（罚款500元/人次，且对其进行清退）7、不经过申请擅自拆除更改施工现场的临边洞口防护及脚手架；（罚款500元/人次）8、随意接长电源线或不使用插头接插座的；（罚款200元）9、吊篮上焊接时电线绝缘皮破损，或用钢丝绳做零线；（罚款100元）10、未设专职看火人或看火人不在岗的；（罚款200元）11、氧气乙炔气瓶间距小于5米，距明火距离小于10米，乙炔瓶平置；（罚款200元）12、电焊气焊周围有可燃易燃物没有妥善隔离；（罚款200元）13、气焊时乙炔瓶没有减压器和回火防止器或装置失灵；（罚款200元）14、存有可燃物仓库周围有动火作业的，仓库内没有灭火器保护的；在可燃物旁吸烟的；（罚款200元）15、施工用脚手架作为吊装设备的结构架；（罚款500元）16、不按方案和交底作业违章操作的；（罚款500元）17、吊装作业使用不合格设备，设施的或吊装装备未验收即投入使用的；（罚款500元）18、吊装作业信号工口齿不清晰的；（罚款500元）19、不按方案要求安装配重；（罚款1000元／台）20、未配置安全绳或安全绳配置不正确的；（罚款500元／台）21、特种作业未能持证上岗作业；（200元/每人次）对有以下情形者，每人每次罚款100元；个人一周内超过3次，则清退出场；一周内超过6人次，则主管安全员处罚100元，对施工队处罚500元，另外造成安全隐患的事件从重罚。1、施工作业面现场吸烟的；（罚款100元/人次）2、进入现场施工不穿防滑鞋的（指皮鞋、平底鞋、拖鞋、高跟鞋）（罚款100元/人次）3、吊篮运行中，篮内操作人员嬉戏打闹；（罚款100元）4、高空作业时小零件和工具没有防坠落措施的；（罚款100元/人次）5、保护零线与工作零线混接的；（罚款100元）6、违反一机一闸一漏一箱的；（罚款100元）7、配电线路老化，破皮没包扎的；（罚款100元）8、使用手持电动工具不按规定穿戴绝缘用品的；绝缘外壳破损的；（罚款100元）9、开关箱未做保护接零，无漏电保护器的；（罚款100元）10、焊把线接头超过3个或绝缘老化的；（罚款100元）11、露天使用的电焊机无防雨罩的；（罚款100元）12、动火作业前不开动火证的；（罚款100元/人次）13、电焊作业时不设接火措施或没有做到有效接火，附近没灭火器保护（罚款100元/人次）14、乙炔氧气瓶的存放区域有电线铺设和油脂、油漆等易燃物存放（罚款100元）15、钢丝绳不按方案要求配置的；（罚款500元／台）16、有一处绳夹有松动或绳夹数量不够或安装方向错误；（罚款500元／台）17、未按规定设置安全弯；（罚款200元／台）18、配重未绑扎无穿管；（罚款200元／台）19、连接部位少螺栓或缺螺母的；（罚款200元／台）20、未安装限位器或限位器安装不牢固不灵活；（罚款500元／台）21、安全大绳与结构接触部位未做防护的（罚款100元／台）22、手持电动工具无保护接零的；（罚款100元/人次）23、吊篮内作业未按要求系安全带；（罚款100元/人次）24、不符合三级配电两级保护要求的；（罚款100元）25、使用手持电动工具不按规定穿戴绝缘用品的；（罚款100元）26、配电箱不上锁的、露天电箱无防雨措施的；（罚款100元）27、重点保护场所灭火器数量不够或灭火器失效仍在使用的（罚款100元）28、电焊机一次线长度大于3米，绝缘套管防护；二次线长度超过30米，双线不到位，劈裂、烧焦、炭化现象，接头超过3个，电线裸露，焊机有空载降压开关和防护罩；设备外壳做保护接零；焊机二次线严禁使用结构中的钢筋或外架接地；电焊工操作时应穿戴绝缘防护用品；如不符合安全要求，责令限时停工整改，直到符合规定，当事人罚款200元并停工学习两天。29、用金属外壳的I类手持电动工具，必须加装漏电保护器，其参数为30mA*0.1s，外壳做保护接零；其自带的软电缆线不允许随意拆除或延长，插头不得随便拆除更改，作业人员应穿戴绝缘防护用品，达不到要求，当事人停工学习一天，罚款100元。30、各种用电设备都应作到“一机、一闸、一漏、一箱”，符合三级配电两级保护要求，开关箱内必须有有效的漏电保护器，且参数匹配（漏电动作电流100~200mA）；电箱内须装隔离开关，配电有标记，有门、有锁、有防雨措施；施工队达不到此配置，停工整改，罚款1000元；31、仓库、厨房、宿舍及手持照明工具都必须使用36伏以下安全电压，灯具离地面距离不能小于2.5米；严禁私拉乱扯和在水中拖曳电线，电线应使用绝缘良好的五芯线；如有特殊情况使用220伏电压，必须报项目部及总包方项目经理部，并获得批准；违反规定，处罚500元，限时整改；32、吊篮施工：32.1吊篮厂家提供的产品，应有产品合格证及安装、使用、维护说明书，必须提供安装施工方案及设计计算书，并有上级审批，否则不允许交付使用；32.2吊篮安装完毕，必须做空载安全运行和2倍均布静止荷载试实验，并做试验记录，吊篮必须有专业人员持证维护；违反此规定，不予验收，当事人罚款100元；32.3吊篮平台可采用焊接或螺栓连接，严禁使用钢管扣件组装；吊篮必须安装安全锁、与提升钢丝绳相同型号的保险绳、行程限位器、制动器，吊篮临边防护高度不低于1.2米、外侧用钢板网封闭及其它相关保险措施。不能满足安全要求，停用整改，罚款1000元，并赔偿相关停工费用。33、施工队违章操作，造成安全事故，费用自行负担，罚款5000元。三、文明施工方面1、以下情形违反一次罚款50元，超过三次清退出场；1.1不准随地大小便；1.2特殊工种不持证上岗；1.3不穿统一工作服、不戴统一颜色的安全帽或帽子上没有“东方装饰”字样，不挂胸牌；1.4厨师不穿工作服、不戴工作帽；1.5下班后场地不清，有垃圾、料头、工具等1.6库房不整洁，小材料机具放置混乱（库管）；2、各种材料的码放要求详见《现场材料管理制度》，不符合要求，处罚相关