专业版建设工程发包合同（二篇）

第页共页专业版建设工程发包合同合同编号：甲方（发包人）：地址：法定代表人：电话：传真：乙方（承包人）：地址：法定代表人：电话：传真：根据《中华人民共和国合同法》以及相关法律法规的规定，甲乙双方经友好协商，达成如下合同，以共同遵守：一、项目简介1.1甲方拟委托乙方承包建设工程项目，项目名称为（填写项目名称），项目地点为（填写项目地点）。1.2建设工程项目的工程范围和内容，包括但不限于（填写建设工程项目的具体工程范围和内容）。二、合同价款2.1合同总价款为（填写合同总价款人民币大写），其中货币金额（填写合同总价款人民币小写）。2.2合同价款的支付方式为（填写合同价款的支付方式）。三、工期及交付3.1工程的计划开工日期为（填写计划开工日期），计划竣工日期为（填写计划竣工日期）。3.2工程的实际交付日期以工程竣工验收合格为准。四、质量和技术要求4.1乙方承包的建设工程项目应符合国家相关法律法规、标准以及甲方的技术要求。4.2建设工程项目的质量应符合相关规定，并具备使用功能，不得影响建筑物的安全使用。五、责任与保险5.1乙方应当对其承包的建设工程项目负责，并承担因工程质量问题导致的损失。5.2乙方应当及时购买施工一切险、人身伤亡险等相关保险，确保工程的施工安全。六、变更和终止6.1在建设过程中，如需对工程范围、工期等内容进行变更，应经双方协商一致后，签署变更协议。6.2在工程施工过程中，如乙方无法完成工程任务，甲方有权提前终止合同，并要求乙方返还已支付的款项。七、违约责任7.1如果甲乙任何一方未能履行本合同规定的义务，应承担违约责任，并赔偿因此给对方造成的损失。7.2如因不可抗力等其他不可预见的情况致使合同无法继续履行，双方互不承担违约责任。八、争议解决8.1本合同的争议应由双方友好协商解决，协商不成的，应向甲方所在地人民法院提起诉讼。九、其他条款9.1本合同自双方代表签字或盖章后生效，并对双方具有法律约束力。9.2本合同以中文写就，一式两份，甲乙双方各持一份。甲方（盖章）：法定代表人（签字）：日期：乙方（盖章）：法定代表人（签字）：日期：专业版建设工程发包合同（二）专业版建设工程劳务合同甲方：（委托方）：地址：电话：统一社会信用代码：法定代表人：乙方：（承包方）：地址：电话：统一社会信用代码：法定代表人：鉴于甲方有承接建设工程项目的需求，乙方具备从事相关工程劳务的能力和资质，为明确双方的权利和义务，特订立本合同，请双方遵守以下条款：第一条总则1.1本合同适用于中华人民共和国法律的规定，双方在履行本合同过程中应遵守国家法律法规、风俗和道德规范。1.2本合同为承包劳务合同，为了防止出现疑义或争议，双方均应尽量采取书面形式表达意见和要求。1.3乙方应对本项目的施工安全负责并按照相关法律法规执行相关安全措施，保证甲方及相关人员的安全。第二条工程内容2.1甲方委托乙方进行以下建设工程项目的劳务承包：项目名称：工程地址：工程规模：工程内容及进度要求：2.2乙方应按照甲方提供的工程图纸、文件等有关技术要求和标准，按照施工计划开展工作。如需对工程内容进行调整，须经甲方书面同意，并按照调整后的要求进行施工。2.3乙方应按照合同约定完成工程，并保证工程质量合格、施工进度符合约定。2.4乙方须具有相关的施工资质和证书，并保证施工过程中严格按照国家和行业的相关要求进行操作。第三条工期3.1工程的开始日期及竣工日期由双方协商确定，并写入本合同。3.2若因甲方的原因导致工期延迟，甲方须向乙方支付相应的赔偿费用。3.3若因乙方的原因导致工期延迟，乙方须承担延期产生的违约责任，并向甲方支付相应的违约金。第四条施工报酬4.1甲方向乙方支付的施工报酬为合同签订后发生的工作量和合同约定工程质量的合理价格。4.2施工报酬的支付方式以乙方提交的工程量清单为依据，经甲方审核后支付给乙方。乙方提供的结算申请和发票等应符合国家税务机关的要求。第五条材料与设备5.1乙方应按照合同约定负责自行采购施工所需的材料和设备，并保证其质量合格、进场时间符合施工进度安排。5.2甲方应按照合同约定负责提供相应的材料和设备。5.3对于甲方提供的材料和设备，乙方应进行验收，如有问题应及时通知甲方，并按照甲方的要求处理。第六条施工质量和保修6.1乙方应对所承接的工程质量负责，并按照国家和行业的相关标准进行施工。6.2乙方应按照合同约定提供相应的保修期，对于工程质量问题应及时进行整改，保证甲方的合法权益。6.3乙方在保修期内，应对工程进行定期检查和维护，并按照甲方的要求提供相关的维修和保养意见。第七条合同变更7.1合同变更是指在施工过程中，因双方共同协商或因工程需要，对合同的内容进行修改或调整。7.2任何一方如需变更合同内容，应向对方提出书面变更通知，并经双方协商达成一致意见，并书面确认变更内容。7.3双方同意，未经书面变更通知和确认，任何一方不得擅自进行合同的变更。第八条争议解决8.1本合同在履行过程中如发生纠纷或争议，双方应通过友好协商解决。8.2如协商不能解决争议，可选择提交中国国际经济贸易仲裁委员会进行仲裁。第九条合同解除9.1在未履行合同义务的情况下，任何一方有权单方解除本合同，并通知对方，由解除一方承担相应违约责任。9.2在履行合同过程中，如任何一方发现对方有严重违约行为，造成严重损失或威胁施工安全，有权解除本合同。第十条合同的补充和附件10.1本合同的附件为合同的重要组成部分，与合同主体具有同等法律效力。10.2双方协商一致，可对本合同的具体事项进行补充约定，补充约定具有与本合同相同的法律效力。第十一条合同的生效、履行和终止11.1本合同经甲方和乙方的法定代表人签字、盖章，生效日期为合同签订之日起。11.2本合同履行过程中，双方均应全面履行各自的义务，并保证合同规定的权利的实现。11.3本合同在下列情况下终止：双方一致解除、债务履行完毕、被宣布破产或解