分布式工厂屋顶小E总承包合同模板

—PAGE2—屋顶光伏发电项目合同发包方：承包方：合同签约地点：二〇二年月依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，合同双方就EPC（小E）总承包事宜经协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：工商业屋顶光伏发电项目工程数量：200兆瓦工程地点：工程承包范围：以下确认屋顶有变数，最终以签订业主屋顶租赁协议为准核算项目金额注：以上承接项目报装容量为预估装机容量，最终以供电局批复及设计实际安装容量为准。二、主要技术来源以现场合作开发公司签订合作厂家数据及施工单位现场复核项目数据为准开展项目。三、承包日期合同日期：34214年月日至年月日施工期限：34214年12月15日至年月日四、工程质量标准五、合同价格和付款货币合同价格为人民币0.10元/W。注：除根据合同约定在工程实施过程中需进行增减的款项外，合同价格以实际工程发生量为准进行结算。六、本协议中有关词语的含义与合同通用条款中赋予的定义与解释相同。七、合同生效：合同订立时间：年月日合同订立地点：八、合同细则：发包方(甲方）:统一信用代码：法人代表：单位地址：承包方(乙方）:统一信用代码：法人代表：单位地址：合同承包范围：根据《中华人民共和国民法典》及工程所在地政府的有关规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本工程实际,为明确双方的责任、权利和义务，经甲、乙双方协商一致，订立本合同。8.1.工程名称：屋顶光伏发电项目。8.2.工程地点：8.3.承包范围：（1）乙方承包范围内的由投资方或者发包方自采的主材：本项目光伏组件、逆变器、并网柜（并网箱）由甲方供货至施工现场。(2)乙方承包范围：逆变器安装以及逆变器出线侧以下的所有必须的施工工序，包括逆变器安装、光伏支架的材料采购和安装（具体技术标准及所用材料另行约定），光伏组件的安装，直流线缆、交流线（100米超出部分由甲方负责）、屋顶防雷系统、直流线缆及线管的材料采购和安装，通信控制管线、线路的材料由发包方采购，承包方安装。8.4.合同工期12个月8.5.承包方式（光伏区内）:本工程采用采购、施工的的小（E）PC总包方式，基础建设，屋顶支架安装，在已经建好的彩钢瓦屋顶上加装光伏，乙方同时包工期、包质量、包安全、文明施工、环境保护及涉及本合同承包范围内乙方对甲方的承诺及甲方规定、约束等的包干方式。8.6.施工工期：本工程于34214年5月15日开工至年月日竣工.（具体开工时间以甲方书面通知为标准，如未在本合同约定的期限开工，则工期顺延）。8.7.遇有下列情况之一，乙方应在下列约定情况发生后3天内，就延误的工期以书面形式向甲方提出申请延期报告，经甲方同意后，可工期延长：a、因不可抗力影响；b、重大的设计变更、修改而增加的工作量，使乙方无法按进度计划进行；c、发生不可抗力，乙方有责任积极组织抢补措施并相应调整计划，如增加人工数量或增加工作时长，尽一切可能保证工期。8.8工程质量8.8.1甲方负责提供工程项目资金，乙方严格按照甲方要求和标准施工，按照现行的国家、行业、地方颁发的质量验收规范、标准和规定要求组织施工，确保工程质量一次性验收合格。如施工过程中甲方设计图纸需要更改，甲方应提前通知乙方，以便乙方调整和安排施工计划。工程质量标准：严格执行新版《工程建设标准强制性条文》、2006版《电力工程达标投产管理办法》及国家、部颁与本工程有关的各种有效版本的法律、法规、技术规范、规程、设计院和制造厂技术文件上的质量标准和要求,光伏系统满足国网公司2011年5月下发的《国家电网公司光伏电站接入电网技术规定》、《光伏发电站施工规范》和《光伏发电站验收规范》要求。施工全过程应遵守中国国家和原电力部、国家电力公司颁发（对进口设备和材料而言则为国际认可)的规范、技术标准以及建筑、安装和环保规定及有关类似容量、范围及性质的发电厂的规定。在签订合同后，如果国内的规范、技术标准或规定作了重大修改，或颁发新的国家规范标准及规定，则乙方应遵守新的规范和标准。质保年限自全部工程竣工最后一份验收合格报告的签署日期起12个月。九、合同造价及计价方式9.1.本合同暂定屋顶分布式工程实际量换算,每瓦单价为0.70元/W，结算按实际安装量计算；以上合同明确甲方所有的分布式光伏工程均由乙方完成所有约定的安装任务，乙方需提前向甲方提供符合财经制度要求的增值税发票（税率为9%）。9.2.报价为固定包工包料单价，包含了从逆变器出口侧以下电站所需的工序安装费用、现场二次搬运费用、机械费用、主材及辅料的材料费用、、意外保险费用、管理费用、利润、税金等。甲方支付账户信息：户名：税号：地址：账号：地址：开户行名称：电话：9.4付款及结算方法9.4.1.工程款的支付方式：银行转账，现金支付。乙方收款账户及开票信息:户名:税号：账号：地址:开户行名称：电话：9.4.2.付款方式乙方应按甲方代表确认的工程量，编制“工程进度款审批表”提交甲方,经甲方审核后通知经办支付工程进度付款，乙方提交后，甲方三日内未审核，则视为认可乙方提交的工程进度款审批表”。工程款按进度支付条件如下：(3)工程款支付方式及比例进度款：支付比例为小e所需要的材料到厂后的10天内支付工程款20%，进度款：支付节点为工程完成达到并网条件支付工程量60%的进度款；尾款：单个项目完成并网后按单个项目总价17%支付单个项目尾款，剩余3%作为保证金；质保金：整体项目完工后12月内运行无其他问题按整体项目总价3%支付完工程保证金注：以上支付条件严格按照电力工程实施流程办理相关款项票据结算事宜（开工时间以电力接入为准），具体细项由双方议价达成付款条件。如甲方未按期付款，电站所有权归乙方所有直至甲方支付应付款项、延期付款利息以及给乙方造成的损失，或乙方有权直接向本工程甲方的上级发包方要求相应工程款项。十、甲乙方责任甲方责任：10.1.甲方委派驻施工专员现场督导，代表甲方行使合同约定的权力，履行合同约定职责。有关甲方的指令、通知，以甲方代表签字并加盖公司项目专用章后方有效,并视其为甲方意见的有效表达.10.2.甲方应在开工前负责向乙方提供的施工图及有关资料进行验评、要求说明等资料，知晓工程总进度及计划要求（包含施工现场移交及与施工⺁房厂方的对接等事宜）。10.3.在乙方施工过程中，甲方必须保证甲供材料及时供应到施工现场，不影响乙方施工，如因甲供材料影响乙方停工待料五个工作日以上，甲方必须对所有施工人员进行每人每天叁佰元的补助，吊车机械每台每天陆佰元的补助。如甲方长期停工待料无法正常开工甲方另行向乙方作出经济补偿并承担相应法律责任。10.4.甲方施工进行过程中，有权对乙方的施工作业进行现场监控及提出异议，具体事项由双方共同推进完成。10.5.审核乙方报送的施工组织设计，工程进度情况汇报和每个节点的工程款的申请。10.6.及时传达上级部门有关指示、要求。10.7.尽可能提供工地现有的材料和工具仓库及材料堆放点和现场生活设施，如工地无现有的生产和生活设施，乙方自行解决。乙方责任：10.7.乙方委派同志为驻施工现场乙方代表，行使乙方合同约定的权力，履行合同约定职责。乙方的要求和通知须以书面形式由乙方代表签字并加盖公章或项目章后方为有效,并视其为乙方意见的有效表达。10.8.开工前参加甲方组织的安全生产、施工技术、质量要求、验收标准、环保与文明施工的交底会议，熟悉施工现场环境，按照经甲方、监理审批后的施工组织设计做好各项施工准备工作。按甲方、监理规定办理各项相关手续。10.9.认真、及时、负责做好施工期间工地内的材料、设备设施的防火、防盗工作.10.10.乙方应按甲方要求配备必要的管理人员及施工人员，施工人员到位后，接受甲方关于工程的施工进度、质量、技术、安全及环保与文明施工标准的交底，按规定的要求进行施工。并随时接受甲方的检查，并把好质量关.在施工过程中，乙方如违反规定或达不到规定标准的，甲方有权要求乙方返工，费用由乙方承担。10.11.在施工过程中如因乙方管理及施工不完善造成的质量事故,由乙方负责，并应及时报告甲方提出事故处理方案，由乙方组织实施，并承担一切费用。10.12.因设计变更造成乙方工程返工,乙方应协助甲方做好弥补措施,减少损失。由此而引起甲方经济损失，乙方应在3天内将经济损失的详细情况以书面形式上报给甲方，经甲方核实后及时给予支付.10.13.乙方用工必须遵守政府部门有关规定，乙方的现场施工人员不得使用不满18周岁未成年工及60周岁以上老年工，由于非法用工造成安全质量事故的,均由乙方承担与此相关的一切责任。10.14.乙方须与包括农民工在内的所有工人签订劳务合同,合同中须明确劳务报酬等内容,劳务报酬不低于当地政府规定的最低工资保障线，并严格履行,及时足额支付工资等劳务报酬；对甲方支付的工程款，乙方须优先用于支付工人劳务报酬。10.15.乙方应按时交纳施工人员的意外伤害险。安全责任事故由乙方承担费用。签合同后5日内没有履行合同（4.3）条款、及工人没有进场。自愿视为违约、并且自愿付款给甲方10万违约、承担合同违约全部责任，在此项目实行独立核算、自负盈亏、独立经营该工程项目。十一、违约责任11.1.工程质量达不到验收标准的部分，乙方应按甲方要求的时间内予以修复,直到符合验收标准为止，其费用与工期拖延的损失由乙方承担.11.2.一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。11.3.，如一方违约，违约金为应付款合同造价的的日千分之一承担违约责任，违约15日后自动终止合同，守约方单方无条件解除合同，违约方自愿承担律师费、交通费、鉴定费、诉讼费、保全费，保全保险费等。十二、承包合同终止12.1.如甲方与乙方签订的承包合同在特殊情况下终止（如不可抗力的原因)，乙方应尽快从工地撤离，但乙方已经完成的工程量须按照约定的合同单价进行结算，并及时支付工程款。12.2.如合同签定后，甲方未按约定支付预付款，本合同可自动终止失效。12.3.本合同专用条款中未对通用条款进行补充、修改和完善的，或进行补充、修改和完善的部分与技术部分不一致的，以技术部分为准。12.4.本合同的未尽事项，必要时由甲、乙双方另订补充合同，经签字盖章后与本合同具有同等法律效力,网签有效。12.5.本合同纠纷解决方式：甲、乙双方协商解决，双方协商不能达成一致,双方均可向项目所在地人民法院提起诉讼。12.6.本合同自双方法定代表或委托代理人签字,加盖双方公章或合同专用章后生效，本合同在全部工程施工验收完毕，甲方支付竣工结算价款后，乙方履行合同的全部义务后自动失效。12.7：保密承诺书(1)、本合同不可撤销的、不可更改的无条件保兑凭证，不受企业改制、更名或更换企业

法定代表人而失效。如果违约，守约方可在所在地法院起诉，违约方不可起诉、不抗诉、不反诉。

(2)、本协议除法人及代表人签名外其他手写内容无效。本协议未尽事宜经双方协商可继承。本合同协议本人签字盖章后即可生效。且本协议只持有原件有效，任何影印件及电子版无效。（此协议严格保密、不能转发、泄漏任何人。（包括甲乙双方的各上下合同方、施工方、监理方、资源方、投资方等）违约方负责全责、如有一方发现无条件终止此协议。违约方不得上诉。3日内自动离开项目所在地、此项目无任何关系。）工程量按约定进度比列计算。自愿接受所完成的工程量的工程款的结算方式、并承担违约全责。附件：附件一：工程质量保修书附件二：安全成产合同附件三：小E(PC)合同报价单（后附，根据最终设计造价概预算表报价）本协议一式肆份，双方各执贰份，签字（捺手印）即生效，具有同等法律效力。

（以下无正文）甲方（全称）：甲方法人代表或授权代表（签字盖章）：联系方式：乙方（全称）：乙方法人代表或授权代表（签字盖章）：身份证号：联系方式：签订日期：年月日附件一：工程质量保修书工程质量保修书发包方（甲方）：承包方（乙方）：为保证在合理使用期限内正常使用，发包方、承包方根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》，经协商一致，签订工程质量保修书。具体保修的内容，双方约定如下：一、工程质量保修范围和内容承包方在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。质量保修范围包括装修工程，以及双方约定的其他项目。二、质量保修期2.1双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：保修期限约定如下：工程质量保修期12个月。2.2质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算（由验收方在验收报告中明确具体起止日期）。三、质量保修责任3.1属于保修范围、内容的项目，承包方应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包方不在约定期限内派人保修的，甲方可以委托他人修理，保修费从质量保修金内扣除，质量保证金不足以扣减的，由承包方负责向发包方补足。3.2发生须紧急抢修事故的，乙方在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。3.3在国家规定的工程合理使用期限内，乙方应确保所承包工程主体结构的质量。因乙方原因致使工程在合理使用期内造成人身和财产损害的，乙方应承担损害赔偿责任。3.4工程竣工验收合格，质量保修完成后，由甲方组织验收。四、保修费用本工程约定的工程质量质保金为施工合同价款的%。本工程双方约定乙方向甲方支付工程质量保修金金额暂定为合同总价%（大写：）（以工程结算价为准），质量保证金银行利率为零，甲方在质量保修期满后，并在质保期内未出现质量问题或出现问题已得到圆满解决后15天内一次无息付清。若在保修期限内，承包方未履行或未完全履行其应尽的责任和义务，发包方有权从保修金中扣除相应的费用及违约金。五、其他5.l双方约定的其他工程质量保修事项：暂无，如发生，甲乙双方友好协商解决。5.2本工程质量保修书，由施工合同甲方、乙方共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。甲方（发包人）：乙方（承包人）：法定代表人：法定代表人：或委托代理人：或委托代理人：经办人：经办人：地址：地址：电话：电话：附件二：安全成产合同安全生产合同为在屋顶光伏发电小（E）PC总包项目的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包方(以下简称“甲方”)与承包方（以下简称“乙方”)特此签订安全生产合同：一、甲方职责1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。2．按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。3．重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。4．定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。5．组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。二、乙方职责1.严格遵守国家有关安全生产的相关法律法规的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。2.坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。3.建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理(建造师)到生产工人(包括临时雇请的民工)的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理(建造师)是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1％～3％配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。4.乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。5.乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必